建设工程合同模版

建设工程合同模版建设工程合同模版 导读 建设工程施工合同签约时间 2019 年 5 月 30 日签 订合同单位 发包人全称 以下称甲方 承包人全称 以下称 乙方 有限公司甲方委托乙方承建钢结构 工程 为明确双方责 任 通力协作 确 2018建筑施工合同范本样本模板 截图 0 建设工程施工合同签约时间 2019 年 5 月 30 日签订合同 单位 发包人全称 以下称甲方 承包人全称 以下称乙方 有限公司甲方委托乙方承建钢结构 工程 为明确双方责任 通 力协作 确保工程按期完成 依照 中华人民共和国合同法 建筑安装工程承包合同条例 和上海市的有关规定 遵循平 等 自愿 公平 诚实信用的 原则 双方就本建筑工程施工事 项协商一致 订立本合同 以遵照严格履行 第一条 工程概况一 工程概况 1 工程名称 钢结构工 程 2 工程地点 上海市 3 工程施工范围 结构工程吨位 暂定 钢结构 T 二 工程总造价 本钢结构工程总造价为 元 工程量按实际计算损耗按报价的方 式结算 第二条 工程款结算方式 1 预付款 本合同签订后三天内支 付至工程款的 30 元 2 进度款 钢结构进场后三天内支 付至工程款的 80 元 3 竣工款 钢结构安装结束后五天 内三方验收 验收合格后三天内付至工 程款支付至钢结构工程 款的 95 元 4 保修金 工程款的 5 00 元 为保修金 根据保修条款支付 第三条 甲方责任范围 1 按合同规定准时支付工程款给乙方 2 在乙方进入现场安装前 提供乙方所需的用水 用电和 住宿房间 3 提供现场施工用测量基准线及土建支承面交接资料 4 提供乙方安装时使用的承载钢脚手架 1 5 做好现场材料的管理工作 被盗 遗失等由甲方负责 6 甲方派为现场负责人 全面负责工程现场施工管理 第四条 乙方责任范围 1 非甲方承担的费用由乙方与配合单 位自行协商解决 2 负责复核现场实际尺寸 对钢结构和建筑物的连接方式与 设计院和甲方协调做好土建层面的交接工作 3 严格执行甲方一切有关安全生产的各项规章制度 接受甲 方安全部门的监督检查 并负责整改 4 及时向甲方提供本合同工程的施工计划及土建的配套要求 甲方代表批准后执行 5 配合甲方做好现场材料的管理工作 6 乙方派为现场负责 全面负责工程现场施工管理 7 如需要汽车吊 由甲方提供 第五条 工程期限 1 根据整体工程进度和现场具体情况及甲 方要求 合理安排工程 1 采购 深化图纸 车间制造加工工期为 10 天 收到预 付款后起算 2 电梯井钢结构安装工期为 7 天 现场具备安装条件的 前提下 因乙方工期延误影响甲方总工期的 乙方需赔偿甲方的总工 程工期违约金与停窝工损失 因甲方原因延误影响乙方工期的 甲方需赔偿乙方的工程工期违约金与停窝工损失等 2 在施工过程中 因甲方资金不及时支付或设计变更 影响 工期的 工期自动顺延 3 由于人力不可抗拒的自然灾害或恶劣天气不能正常施工时 工期自动顺延 4 本工程发生工期可顺延事件后 乙方需在事件发生后 7 天内向甲方提出工期顺延要求 逾期视为该事件不影响甲方工 期 第六条 质量与验收 1 钢构件出厂时 提供出厂合格证和材 料质保书 由甲方或监理现场检查达到合同要求后方可安装 2 乙方应认真按照标准 规范和施工图纸的要求以及甲方代 表依据合同发出的指令施工 随时接受甲方的检查检验 如不 按要求施工 由此发生的费用由乙方承担 3 本工程需保证一次性验收合格 因乙方原因施工未达到 一次性验收通过的 其返工整改的所有费用均由乙方承担 2 第七条 合同价款的依据及调整 1 经双方充分协商 本合同 工程承包范围单价固定不变 工程量的调整需依据设计变更单 技术签证单等为证 2 上述单价中 包括设计图纸所示全部材料的采购 加工 制作 油漆 防锈底漆 1 道 中间漆 1 道 灰色面漆 2 道 运输 安装全过程工作内容 原材料检测费用 由乙方负责 所有对接焊缝为二级 角焊缝为三级 第八条 未尽事宜无第九条 竣工与结算 1 在竣工 10 日内 向甲方提供完整的竣工资料 竣工图纸和验收报告 甲方在收 到验收报告 10 日内组织验收 并在验收后 5 天内提出整改或 无需整改的意见 第十条 保修 1 保修期限自完工之日起保修壹年 2 在保修期内 如发现工程材料及施工质量问题 乙方在 接到甲方通知后 3 天内派人修理 超过此期限甲方有权委托其 它单位维修 其费用由乙方交付 第十一条 其它甲乙双方在履行本合同时 若发生争议 应 本着友好协商的原则合理解决 如协 商不能解决时 按 中华人民共和国合同法 建筑安 装工程承包合同条例 及本 市有关规定执行 并由工程所在地 人民法院管辖 第十二条 本合同一式肆份