工程施工合同书_1

第 1 页 共 10 页 工程施工合同书工程施工合同书 建筑工程施工行业从古至今都是安全事故高发 的高风险行业 那么签订需要注意什么呢 以下是 xx 为大家整理的范文 欢迎参考阅读 范文 1 为了强化 工程管理 确保工程质量 加快施 工进度 法库县 将 工程 承包给 施工 经 双方协商订立如下合同并共同信守 一 工程名称 新建工程 二 工程内容及工程量 三 工程总造价 大写 四 工程质量标准 乙方应按甲方提供的 施 工设计图纸进行施工 施工必须符合村级组织活动场 所建筑工程技术规范的标准 对该项工程要求达到 合格品 五 约定施工工期 20XX 年 月 日 20XX 年 月 日 六 工程款结算方式 甲方按照工程进度和工程 质量标准拨付 七 资金 省 市 县村级活动场所建设资金 八 甲乙双方责任 甲方提供施工设计图 乙 第 2 页 共 10 页 方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸 如 发现施工图存在偏差或问题 应及时与甲方取得联系 解释权由甲方确定 乙方应做好文明施工 环境保护 措施 促进和谐社会发展 履行安全生产职责 建立 健全施工安全管理体系 施工中若出现的任何安全问 题 均由乙方负责 九 质保期 此工程质保期 年 乙方 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日 范文 2 发包方 承包方 根据 中华人民共和国经济合同法 中华 人民共和国建筑法 建筑工程质量管理条例 及 其他有关法律 行政法规及湖南省颁布的有关的建设 工程质量标准 规范 规程 条例 规定 结合本工 程的具体情况 为了明确工程项目及双方责任 本着 互相协作 确保施工项目顺利完成的原则 经过协商 签订本合同 1 工程概况 第 3 页 共 10 页 工程名称 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程地点 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 工程承包范围 安全维护及整改 3 合同工期 30 天 4 工程造价 工程造价为 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整 5 质量标准 质量标准 达到现行国家或专业的质量评定的 合格标准 使用标准 规范 本工程的技术标准与规范应按照国家 部颁 地方的施工技术规程和规范 本工程适用的地方标准 规程必须符合湖南省 标准规程 6 承包方式 按本合同第 2 条承包范围所列工作内容包工包 料 包质量 包工期 包安全大包干 7 工程计价 本工程计算编制原则 按湖南省住房和城乡建 设厅文件湘建价 20XX 406 号 建设工程工程量清单 计价规范 湖南省建设工程造价管理办法 第 4 页 共 10 页 湖南省建设工程计价办法 20XX 湖南省修缮定 额 20XX 湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准 20XX 湖南省安装工程消耗标准 及工程消耗标准动 态调整统一解释进行编制 人工 材料价格的确定 人工工资按湖南省住 房和城乡建设厅文件湘建价 20XX 237 号文件综合工 资单价计取 材料价格按照施工同期 长沙建设造价 预算价 信息价及市场价格执行 具体工程量以甲方签证单为准 8 工期 有下列情况者 工期经核实签证后可顺延 不可抗力因素引起的停工 不可抗力包括 国 家政策调整 战争 动乱 空中飞行物体坠落或者其 他非甲乙方责任找出的爆炸 火灾 以及洪水 地震 等自然灾害 工程所在地量小时降雨 200mm 或 200mm 以上 一次停水 停电 8 小时以上 因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期 工期可以按实际情况顺延 因乙方原因造成的工期延误 合同工期不能顺 延 费用由乙方承担 因甲方原因造成的工程延误 合同工期顺延 费用由甲方承担 第 5 页 共 10 页 9 工程款的支付 工程完工后 甲方在 10 内向乙方支付工程预算 价的 80 在工程结算办理完毕后 甲方支付至结算总价 的 97 工程保修金留结算总价的 3 自工程验收之 日起满一年后如无质量问题 15 天内全额返还 保修 金不计利息 10 违约责任 违约方案本合同约定的形式承担违约责任 合 同没有约定的 案合同法及相关法规执行 因违约方违约造成对方损失的 违约方承担违 约责任后仍不足以弥补对方损失的 还应承担赔偿责 任 11 安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条 例和规定及建设单位的有关管理要求 并做好安全管 理工作 杜绝重大安全事故的发生 同时做好社会综 合治理工作 12 争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议 双方当事人 协商解决 也可由当地建设行政主管部门调解 调解 不成时 双方当事人同意由原告所在地人民法院解决 第 6 页 共 10 页 但诉讼期间不得中断施工 13 其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资 如 乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工 资等而被政府处理 甲方有权直接从工程款中支付民 工工资 本合同一式肆份 甲乙双方各执贰份 双 方签字盖章后生效 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日 范文 3 建设单位 施工单位 根据 中华人民共和国经济合同法 结合本 工程的具体情况 为了明确工程项目及双方责任 本 着互相协作 确保施工项目顺利完成的原则 经过协 商签订本合同 第一条 工程项目 工程地点 工程内容 具体详见附件一改造项目工程表 承包方式 包工包料 第 7 页 共 10 页 第二条 工程造价为人民币 第三条 合同工期 1 双方商定总工期 30 天 开工日期 20XX 年 05 月 20 日 竣工日期 20XX 年 06 月 20 日 2 如遇下列情况 经甲方代表签证后 工期可以 顺延 因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工 因设计图纸修改 增加了工程量 而受影响 时 因停水 停电等情况达六小时以上时 甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备 料款和工程进度款 而受影响时 甲方不能按合同规定在开工前五天 交出施 工场地和接通施工水源 电源时 第四条 工程质量标准和保修期 工程质量标准按国家现行施工规范验收 工程保修按建设有关规定执行 保修自竣工验收 签字之日起计算 属乙方施工范围的工程项目 因施工质量问题造 成损坏的 乙方应给予免费修补 第 8 页 共 10 页 第五条 材料设备供应 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌 型号 采购 材料设备附有出厂合格证明 材料设备有异议进 行检验 第六条 付款方式 由乙方完成工程量的 30 甲方付总造价的 30 给乙方 乙方完成工程量的 60 甲方再付总造价的 30 给乙方 当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总 价的 37 剩余 3 工程款在竣工验收之日起三年内一次 结清 第七条 责任范围 甲方责任 1 负责解决施工及生活用水 用电 道路畅通 2 及时组织工程竣工验收工作 3 按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙 方工程款 乙方责任 1 按施工安全规范保证施工质量 精心施工 第 9 页 共 10 页 按时完工 交付使用 凡施工期发生的施工质量 安 全事故由乙方负责 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全 教育 施工人员不得在施工现场违法乱纪 一旦发生 问题 后果自负 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场 内各项管理规定 无条件服从场地内保安的管理 妥 善处理好相邻单位的关系 否则一切后果自负 乙方施工期间损坏原有建筑物 消防设施应 负责一切后果 2 负责做好材料 设备的采购 保管工作 3 负责及时清理建筑垃圾 工程施工结束后 负责清理完毕场内建筑垃圾 第八条 其它事项 合同签订后 甲方要求增加或变更工程项目 必须遵守下列原则 1 经双方充分协商 发出设计变更通知单 2 待乙方提交设计图纸 报价或项目调整后 甲方须分别签字盖章认可 3 增加或变更内容所需材料必须落实 乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙 方自负 第 10 页 共 10 页 甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方 承担责任 并赔偿乙方停工的