合同资格习题.doc

一、 选择题1、除了即时清结合同外，其他合同都必须采用书面形式。 （ ）2、代理人可以以委托人或代理人的名义签订合同。（ ）3、要约有效成立首先应具备的一个条件是内容具体确定，即合同的主要条款如标的、数量、质量、价款或酬金、履约时间、地点、方式以及违约责任等内容应具备。 ( )4、施工招标是通过公开竞争，择优中标签订施工承包合同的一种形式，其中招标是要约，投标是承诺。 5、无效合同和可撤销合同均从签订之日起不具有法律效力。 ( )6、无效合同从其确认之日起就不具备法律效力。( )7、只有经过鉴证或公证的合同才具有法律效力。( )8、无效合同由仲裁机构或人民法院确认，从确认时起才没有法律约束力。9、对于违反国家法律或法规的合同，只有违反了国家法律或法规的强制性规定时才能判定其合同无效。（）10、在合同订立过程中，当承诺生效时，合同成立。（ ）11、依法以合同书形式订立的合同，自双方当事人签字或盖章时成立并生效。（ ）12、合同主体一方因法人代表变更，可变更或解除合同。( )13、当事人一方发生合并、分立时，变更后的当事人可不承担或分担履行合同的义务。( )14、合同的转让是合同的内容发生变更。（ ）15、根据合同法的规定，合同纠纷发生后，当事人可以向仲裁机关申请仲裁，若对仲裁结果不服，还可以继续向人民法院起诉。 ( )16、某地修建一条二级公路，而某银行对贷款担保者的能力持怀疑态度，于是要求当地政府出一保证书方能贷款，银行的要求是合理的。 ( )17、公路工程施工承包合同的保证人可以是政府机关。 18、只有当被担保合同不履行或不完全履行时，担保合同才发生法律效力。 （ ）19、从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。20、答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。 （ ）21、招标评标中的最后授标价不一定是最低标价。( )22、业主签发中标通知书15天后即退还各投标单位的投标保证书。( )23、投送标书是一种要约行为。（ ）24、若监理工程师下令进行了合同规定之外的试验，其结果符合技术规范及设计要求，试验费用则应由业主承担。 ( )25、投标人依照工程量清单中所列工程项目的单位、数量，填报单价、总价，对于投标人没有填出的项目价格，业主将追加漏项。 ( )26、承包人在完成工程后竣工时可获得退还的全部保留金。 ( )27、中标人接到中标通知书后的28天内，中标单位应办好履约担保。（ ）28、根据FIDIC条款，监理工程师的一切工作职责和权力均来自合同。（ ）29、监理工程师做出决定、批准、表示意见、确定价格时应充分考虑业主方利益。（）30、对承包人已覆盖的隐蔽工程，监理工程师有权重新打开检验，检验合格后，承包人有权要求延期和索赔。（）31、承包人在接收到业主发给的开工通知后，应在合理的时间内从速开工。（）32、合同规定由承包人设计的图纸等，应经监理工程师批准后实施，由此产生的工程损失，应由监理工程师负责。（）33、工程竣工后，工程照管的责任随交工证书一起移交给业主（未完工程部分除外）。（）34、业主不及时支付工程款时，承包人有权立刻放慢或停止工程进行。（）35、一般分包人的任何违约或疏忽，均被视为承包人的违约或疏忽。（）36、转让是合同主体的变更。工程分包时承包人的部分权利与义务主体转让给分包人，所以分包也是合同转让。（）37、FIDIC条款规定，业主或监理工程师指定的分包人，承包人无权提出反对。（）38、指定分包是指由业主或监理指定分包人的分包形式。（ ）40、承包商可以将工程的主体部分分包出去。（ ）41、工程变更只能由业主方提出。（）42、不可预见的地下障碍风险，应该由业主承担。（ ）43、某工程未经工程交工验收业主要求马上投入使用，结果造成工程损坏；业主以质量不达标为由可不予赔偿，损失应由承包人自负。（）44、 合同工期为1.5年，在施工初期，确实发生了延误占用现场的事实，在工程结束前1个月，承包人提出延期要求，此种情况，监理工程师应于批准。（）45、 FIDIC合同通用条款规定，暂时批准的延期时间之和不应少于最终书面批准的延期时间。（）46、可补偿延误与不可原谅延误同时存在的情况下，承包商不可以获得工期延长。（ ）47、可补偿延误与不可原谅延误同时存在的情况下，承包商可以获得费用补偿。（ ）48、只有发生在关键线路上的延期事件的延期申请才可能被批准。（ ）49、可补偿延误与不可补偿延误同时存在的情况下，承包商可以获得工期延长。（ ）50、允许承包人向业主索赔会增加工程投资，因此对业主是不利的。（）51、索赔事件必须是发生在施工进度网络图的关键线路上。（ ）52、FIDIC条款中规定，承包商运至现场的施工机械是承包商的财产，施工期间承包商有权使用到合同之外的其他项目的施工中去。（ ）53、除合同另有规定外，无监理工程师的事先书面同意，承包商不得将工程的任何部分分包出去（ ）。54、工程量清单所开列的工程量是承包人在履行合同中应予完成的工程实际数量和计量的工程量。（）55、设计图上所列出的工程数量并且在工程量请单中有该支付项时应按图纸上的数量全部计量。（ ）56、业主与监理工程师之间是监理咨询合同关系，业主与承包商之间是施工合同关系。（ ）57、施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。（ ）58、当合同专用条件与合同通用条件不一致时，应以合同通用条件为准。（ ）59、不可预见的恶劣地质条件风险，一般应该由承包商承担。（ ）60、只要延期事件属实，证据资料充足，便可批准延期申请。 ( )61、施工承包合同的“合同文件”若有含糊或不一致处，应以所列优先次序为准。 ( )62、根据合同条件的规定，现场的材料、设备以及在建、已建工程应该是承包人与业主联名投保并由承包人办理，承包人的设备由承包人投保。 ( )63、在指定分包过程中承包商有权对指定分包商提出反对，但承包商一经接受，必须和指定分包商签订合同。 64、答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。（ ）65、工程师将其权力委托给其代表后在授权期间无权撤回，更无权对其代表所做的任何末曾否定的意见予以否定。 66、代理人以被代理人的名义同自己所代理的其他人签定的合同受到法律保护。( )67、工程施工承包合同的有效期就是合同工期。 ( )68、工程转让实质就是承包合同法律关系主体的变更。 ( )69、监理工程师可以将自己的职责和权利委托给工程师代表，也可以随时撤回这种委托。( )70、FIDIC条款中规定，业主应对因洪水造成的承包商施工设备损坏给予赔偿。 ( )71、监理工程师有义务随时掌握承包方人员与设备情况，有权要求撤换其中的不合格者。 （ ）72、工程保险并不免除承包商在合同中的责任，但可避免承包商的部分风险损失。 73、对隐蔽工程进行复查引起承包商停工损失及复查的费用业主应负责赔偿。 74、指定分包人的款项可由业主直接支付。 （ ）75、FIDIC条件中，因异常恶劣气候条件的影响，承包人应得到工程延期和费用索赔。（ ）76、监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。 （ ）77、工程施工中的所有风险都可以通过向保险公司投保而转移。 （ ） 78、在大型合同中，由于区段工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。 （ ）79、根据FIDIC合同条件，因监理工程师原因造成隐蔽工程未能检验，监理工程师仍有权要求进行事后揭露检验。 （ ）80、“有效合同价格”是指不包括暂定金额和计日工费用的合同价格。 （ ）81、工程施工承包合同的有效期就是合同工期。（ ）82、某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据合同条款规定，使用中发生质量问题应由承包方承担责任。（ ）83、支付意味着工程已被业主接受或批准。（ ）84、业主虽然颁发了中标通知书，只要双方都没在协议书上签字，业主和承包商就没有形成合同法律关系，因而中标通知书对双方均无约束力。85、招标单位可以根据情况延长投标有效期，投标单位可以拒绝接受。招标单位不得因其拒绝接受延长投标有效期而没收投标保证金。86、监理工程师应参加工程隐蔽部分的检查和测量，且不得无故拖延。如果监理工程师没有参加检查又未通知承包人，承包人可自行检查合格后可履盖。87、一般分包合同由承包商和分包商签订。业主指定的分包商的分包合同由业主与指定分包商签订。88、由于指定分包商的原因，使工程受到影响，产生工期延误，承包商有权获得延长工期。89、承包商所设计的永久工程，只有得到监理工程师审查并批准后，才能免除承包商因错误或遗漏所承担的责任。90、由于监理工程师提供的书面测量基准资料不准造成施工错误，由此产生的损失费用应由业主补偿。91、如果合同条款中未另作规定，监理工程师提供的施工图纸承包人未进行认真审查而照图施工，尽管是由于图纸原因而造成的错误，其损失应由承包人负责。92、承包人除在监理工程师处接受指示，还可直接从业主处接受指示，无需另作规定。93、施工承包合同就是指合同协议书。( )94、承包人应等到工程师的口头指示经书面确认后才能执行。( )95、异常气候引起的停工，承包人可要求延期和索赔。 ( ) 96、工程量清单中所列的工程量是承包人在履行合同中应予完成的工程的实际和准确的工程量。( )97、监理工程师下达停工令所引起的工期拖延，承包商可向监理工程师申请要求工程延期。( )98、计日工是处理工程变更（估价）的一种特殊形式。( )99、承包商将施工机械设备运抵现场时，将沿路一小桥压坏，当地老百姓找业主索赔，按合同条款业主应予以赔偿。( )100、FIDIC条款中的指定分包条款意味着业主或工程师可以将承包商所承担的工程指定给分包单位施工。( ) 101、凡是合同条件要求保险的险种，承包商可根据自己的分析和估计来决定是否投保。( )二.单项选择题1、建筑工程承包合同的主体是（ ） A 建设单位B 施工单位C 建设单位和施工单位D 承包合同的主要条款2、经济合同的客体是：A.业主 B.承包商 C.标的 D.合同条款3、 属于正确的合同订立过程。A要约承诺再要约再承诺 B要约新要约承诺再承诺C承诺要约再承诺 D要约新要约再要约承诺4、某建设单位有一紧急工程需要马上动工，于是邀请一承包单位议标，并将预先拟定好的合同条款和工程单价交施工单位，要求施工单位5天内予以答复。施工单位研究后发函给建设单位，认为工程可以承担，但工期要延长，且有些单价要提高，并将具体要求函告给建设单位。建设单位研究后，认为施工单位的单价要求可以接受，但工期不能延长，如乙方能按甲方的要求完工，甲方可以支付一笔50万元的赶工费。施工单位同意了甲方的要求，并与之签署了一份承包合同。这个过程包括了几次要约，几次承诺？_A 1次要约，3此承诺B 2次要约，2此承诺C 3次要约，1此承诺D 2次要约，1此承诺5、下列行为哪些属于要约。A 业主向预期投标单位发送投标邀请书B 业主发售招标文件C 投标单位递交投标书D 业主签发中标通知书6、某合同，甲乙双方议定违约金1.5万元，在合同履行过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，请问乙方应支付的赔偿金是：（ ）A 2.7万元 B 1.2万元C 1.5万元 D 4.2万元7、某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返还 万元定金。A 15万元 B 7.5万元C 30万元 D 45万元8、甲与乙签订有合同，按合同约定，甲向乙交付定金5万，合同中规定的违约金数额为6万，由于乙违约，给甲造成了8万元的损失，则乙向甲就偿还多少万元？ A5万 B6万 C8万 D10万 9、下列合同和施工承包合同有主从关系：（ ）A 勘察设计合同 B 履约担保合同C 监理服务合同 D 设备安装合同10、由于合同的另一方在合同约定的期限内没有履行合同，当事人一方可以提出变更或解除合同吗？（ ）A 可以提出变更或解除； B 可以提出变更但不能解除；C 不可以变更，但可以解除；D 不可以变更，但只有违约方的相对人才有提出解除的权力。11、可以向其申请的合同鉴证机构是。（ ）A 司法部门设立的各级公证处； B 工商管理机关； C 业主的主管部门； D 业主或承包人聘请的律师。12、下列说法哪些正确。 A. 只有经过鉴证的合同才具有法律效力； B. 只有经过公证的合同才具有法律效力； C. 只有经过鉴证和公证的合同才具有法律效力；D .鉴证或公证合同实行自愿原则13、对合同公证的机关是：（ ）A 行政主管部门 B 业务主管部门B 司法部门的各级公证处 D 人民法院14、某投标单位在投标时为了迷惑对手，防止标价泄露，投标时有意将标价定得很高，临近截标的前一天，该单位突然决定将原报价降低10%，并准备立即通知业主，这时，有两种方式供投标单位选择，A：发电报通知业主；B：派人坐当日航班送去。请问哪种方式可行。_A A方式可行，B方式不行B A方式不行，B方式可行C A、B方式都不行D A、B方式都可行15、工程标底是工程项目的。A .合同价格 B .结算价格C .预期价格D .评比价格16、招标投标法规定：采取邀请招标必须要报请有关部门批准；并规定采用邀请招标方式所邀请的单位数为：（ ）A 2个或2个以上； B 3个； C 不多于4家； D 3个或3个以上。17、招标投标过程中，下列行为的法律特征是： A 施工招标属于要约； B 承包商投送投标文件属于要约； C 施工投标属于承诺； D 业主签署合同协议书才是承诺。18、评标过程中，下列行为中法律允许的行为是： A 承包商的降价要求； B 业主的降价要求； C 承包商的提价要求； D 投标价中算术错误的修正。19、投标担保的作用是： A 承包商投标后不能变更投标文件； B 承包商投标后不能撤回投标文件； C 承包商在投标有效期内不能变更或撤销投标文件； D 承包商中标后必须履行合同。20、工程被接受或批准的标志是。A .已颁发计量证书 B .已颁发付款证书C .已颁发移交证书 D .已颁发缺陷责任证书21、. FIDIC施工合同条件是关系的标准合同。A 监理工程师与业主B 业主与承包商C 监理工程师与承包商D 监理公司与业主22、公路工程施工承包合同的有效期期限是。A 同工期B 从开始招标至工程完工的时间C 从合同签订至最终支付生效日D 合同工期加保修期23、索赔通知是由。A .工程师发给承包商 B .承包商发给工程师C 工程师发给业主 D承包商发给业主24、监理工程师所签发的“最终支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是：A 证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件。B 是证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件。C 仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件。D 是证明业主已经完成合同义务的文件。25、某合同在履行中，承包商未经监理同意，擅自将工程分包。则根据合同： A 总监有权解除承包合同； B 总监代表有权解除承包合同； C 业主有权解除承包合同； D 业主有权撤换承包商代表。26、下列工作属于监理工程师的权力范围的是： A 审查并修改施工方案； B 对影响施工安全的施工方法提出警告； C 修改承包人拟订的施工进度；D 对承包商不经济的施工方法予以优化。27、FIDIC条款中，下列损失中应由业主赔偿的损失是： A 超出合同的检验造成的停工窝工损失； B 超出合同的检验造成的工期损失； C 超出合同的检验发生的检验费； D 超出合同的检验且合格时发生的费用损失。28、根据FIDIC条款，下列损失中，应由业主赔偿的损失有： A 隐蔽工程复查时造成的费用损失； B 隐蔽工程复查时造成的工期损失； C 隐蔽工程复查后恢复原状的费用；D 隐蔽工程复查且合格时造成的各种费用损失。29、根据FIDIC条款，施工期间下列损失中，由业主承担的损失是： A 工地材料遭受盗窃的损失； B 已完工程受到人为破坏的损失； C 气候原因造成的停工窝工损失； D 人力不可抗拒的自然灾害造成 的工程损失。30、缺陷责任期内，下列工作中不是承包商的义务的是： A 缺陷的修复； B 施工期内未完成的剩余工程的施工； C 工程照管； D 按工程变更方式处理的，由非承包人原因引起的施工缺陷。31、表明承包商合同义务完成的文件是： A 质量验收单； B 中间交工证书； C 移交证书； D 缺陷责任期终止证书。32、承包商的分包行为中，须经监理审批的分包行为是： A 工程某一部分的分包； B 供应按技术规定材料的分包； C 劳务分包； D 材料与设备的加工分包人。33、按FIDIC条款，下列做法哪种更合适： A 先订监理合同，再进行施工招标； B 先施工招标，再订监理合同； C 施工招标与监理招标同时进行； D 施工招标与监理招标分开进行。34、FIDIC条款中的“合同”是指： A 通用条款； B 专用条款； C 通用条款和专用条款； D 组成合同的全部文件或其中之一。35、根据FIDIC条款，保留金的处理方式是：A 在移交证书签发时退还保留金的一半；在缺陷责任终止证书签发时退还剩余的保留金。 B 在缺陷责任证书签发后全部退还； C 在缺陷责任证书签发后可不退还；D 在工程交工验收后应全部退还。36、FIDIC条款中，允许承包商索赔的“费用”是指： A 承包商的直接损失和由此引起的施工成本的增加； B 直接损失和利润损失 C 违约金或罚款； D 仅指停工窝工损失。37、FIDIC条款中承包商应对下列风险损失负责：（ ） A 洪水引起的已完工程的损坏；B 由于监理提供的原始基准点数据不正确致使承包商放线错误；C 地震使承包商的人员伤亡和机械设备受损；D 非承包商所作的设计有问题。38、某工程中出现了下列情况，承包商申请延期，根据FIDIC条款，监理工程师不予批准的有：（ ） A 工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停； B 地下发现文物致使某关键工程进度受阻；C 业主在应付款时间后28天内未付款给承包商致使承包商资金周转难影响工程施工进度；D 工程变更后总工期要延长。39、FIDIC条款2125条，承包商和业主联名所办的保险有：（ ） A 第三方责任保险 B 承包人装备保险C 承包商的职工人身 D 监理工程师的人身保险40、因以下哪条理由可以免除承包人违约责任。A 因雨季原因使工期延误B 因承包人采购设备、材料不能及时运到工地使工期延误C 当地居民嫌征地拆迁费用低而迟迟不能交出施工场地，使工期延误D 分包人的工程因质量问题经多次返工使工期延误41、某承包商承包了一项工程，尔后将其中的一座桥梁分包给另一分包商，分包商在进行了桩基础施工后，交监理工程师验收，监理工程师未发现质量问题，于是签字。后来，桥出了质量问题，经鉴定是桩基础的施工质量不符合要求所致。依据FIDIC条款，其经济责任由谁承担？（ ） A 业主B 承包商C 分包商D 监理工程师43、工程计量是对承包人业已完成的工程进行测量、计数、计算并予以确认的过程；计量工作的负责人是：（ ）A 承包人； B 业主派驻工地的负责人；C 监理工程师； D 业主和监理工程师共同负责。44、以下那种证书才是证明承包人所施工的工程已被批准的唯一文件：（ ）A 中间支付证书； B 工程移交证书； C 缺陷责任期终止证书；D 各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单。45、根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔（补）偿的损失是： （ ）A 材料遭受盗窃的损失； B 已完成工程受到人为破坏的损失；C 因气候原因造成的停工窝工损失； D 人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失。 46、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是： （ ）A 通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面。B 专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件较为全面。C 专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化，故专用条件优先。47、据FIDIC条款20.4条，战争、动乱等政治和社会的风险是属于 A.承包商的风险 B.业主的风险 C.监理方的风险 D.业主和承包商共同承担的风险48、施工承包合同中不包括的内容为 A.投标时填写的质询表 B.投标书 C.有标价的工程量清单 D.图纸49FIDIC条件中规定，从工程开工之日起，直到 止，承包人应对工程负有照管的全部责任。 A全部工程完成 B竣工验收批准之日 C工程竣工移交 D颁发移交证书50、据FIDIC条款第51.2条，可下达工程变更令的有A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.业主或监理工程师51、据FIDIC条款第2125条，承包商和业主联名所办的保险有 A.承包人装备保险 B.承包人的工人保险 C.工程一切险 D.分包商的人员保险52、据FIDIC第38条，分包商在隐蔽工程覆盖之前应该 A.请业主检查 B.请监理检查 C.自我检查完即覆盖 D.承包商检查完即覆盖53、FIDIC条款中的转让是指： A.承包商将工程全部分包出去 B.承包商将工程部分分包出去 C.承包商将工程中的风险责任保险 D.合同主体的变更54、某承包人承包了一项工程，尔后将其中的一座桥梁分包给另一分包人，分包人在进行了桩基基础施工后，交监理工程师验收，监理工程师未发现质量问题。后来，桥出了质量问题，经鉴定是桩基础的施工质量不符合要求所致，根据FIDIC条件，其经济责任由 承担。A业主 B承包人 C分包人 D监理工程师57、根据FIDIC条件第69条，当业主违约无法正常付款影响施工时，承包人可采取的措施是 。A暂停工程施工 B与监理方打官司C适当降低质量，只要不出问题 D不给分包人付款58、根据FIDIC条件第38条，承包人在隐蔽工程覆盖之前应该 ：A请业主检查 B请监理工程师检查C自我检查完即覆盖 D请质监站人员检查60、根据FIDIC条件第65条，特殊风险是指 ：A设计原因引起工程损害 B核爆炸引起工程事故C业主提前占用引起工程损坏 D工地失火61、根据FIDIC条件第39条，对不合格材料运出工地的费用应由 。A承包人付款 B监理工程师付款 C业主付款 D材料供应商付款63、FIDIC条件中规定，从工程开工之日起，直到 止，承包人应对工程负有照管的全部责任。 A全部工程完成 B竣工验收批准之日 C工程竣工移交 D颁发移交证书64、某承包人承包了一项工程，尔后将其中的一座桥梁分包给另一分包人，分包人在进行了桩基基础施工后，交监理工程师验收，监理工程师未发现质量问题。后来，桥出了质量问题，经鉴定是桩基础的施工质量不符合要求所致，根据FIDIC条件，其经济责任由 承担。A业主 B承包人 C分包人 D监理工程师C自我检查完即覆盖 D请质监站人员检查三、多项选择题 1、FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责：A 地震引起的已完工程的损坏B 地震使承包商的人员伤亡和机械设备受损C 由于监理工程师提供的原始数据不正确致使承包商放样错误D 异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工E 一般分包商雇佣的工人举行罢工 2、FIDIC条款中，监理工程师有权 _A 要求撤换不称职的承包商代表; B 撤换不称职的监理工程师代表; C 批准承包人转让合同的要求 ;D 下令对不合格的工程停工整顿; E 终止业主与承包商的合同关系; 3、根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有：A 工地的恶劣气候B 监理工程师的过失C 政治风险D 工程的施工方法不当E 施工安全原因 4、构成合同文件的有_。A 通用条件 B. 中标通知书C. 专用条件 D. 合同协议书E. 材料设备采购单 F. 投标书G. 施工日志和记录 H. 图纸 5、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人商应承担的损失是： A 现场施工用材料遭受的损失； B 承包商的施工机械遭受的损失； C 已完工程遭受的损失； D 在建工程遭受的损失。 E 所发生的洪水是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失。6、因工程设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂时停工令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包人的设备闲置损失可以按 方法来计算。A机械设备的进场费 B机械折旧费 C机械设备租赁费 D机械设备燃料费 E机械设备台班费7、监理工程师审核承包人提出的索赔时，判定其成立的条件主要包括 。A承包人受到了实际损失或损害 B损害不是因承包人应承担的风险造成C承包人是在合同规定的时限内提出 D损失不是承包人过错造成E损害是因分包人失职造成8、有下例 情形之一的，合同无效。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。B违反国家政策 C损害社会公共利益 D以合法形式掩盖非法目的。9、FIDIC条件中，下列施工费用索赔中有合同依据的有： 。A业主未按时提交设计图纸致使承包人停工而提出的索赔B由于异常恶劣的气候条件影响致使承包人停工而提出的索赔C在监理工程师的要求下，其他承包人使用该承包人的便桥、便道致使其维护费用增加和施工效率降低而提出的索赔D未能及时解决征地、拆迁等问题而影响承包人施工所提出的索赔E业主向银行签发给承包人的付款授权书后，银行不按时向承包人付款致使付款延迟而提出的索赔F地震使承包人的施工机械受损而同业主提出的索赔G监理工程师进行质量复查（不合格）延误承包人施工而引起的施工索赔10、公开招标需符合如下条件 ：A招标人在一定范围内邀请特定的法人或其他组织投标B招标人需向不特定的法人或者其他组织发出投标邀请C须采取公告的方式，向社会公众明示其招标要求D招标人只要向通过预审的潜在投标人发出投标邀请书即可11、FIDIC合同条件中的“指定分包人”，主要特点表现为 。A由业主选定的施工单位 B与业主签订合同C承包人负责指定分包人在施工中的协调管理工作D完成工作内容不属于总承包人的承包工作范围E给指定承包人的付款从暂定金额项目内开支12、根据FIDIC合同条件，工程变更时对变更项目估价的方法有（ ）。 A变更项目与清单中的项目相同时，可照搬清单中的单价B由业主决定变更项目的单价或费率C变更项目与清单中的项目类似时，可借鉴清单中的单价D监理工程师与业主和承包人协商E由监理工程师决定变更项目的单价或费率13、FIDIC合同条件规定，在 情况下，质量检查费应由业主承担。A进行合同内规定的检验，且检验证明合格B进行合同内未明确写明的检验，且检验证明合格C进行合同内写明但承包人在投标书中未标价的检验，且检验证明合格D对已按程序完成的永久工程进行穿孔检验，且证明检验合格E进行合同内未明确写明检验，且检验证明不合格14、承包人在施工合同中应享有的合法权利包括 。A完成合格工程后按时获得业主付款的权利B非承包人责任事件导致损害时的索赔权C对不可抗力事件的确认权D虽然合同内未写明提前竣工奖，也有权参照拖期违约处罚的计算方法获得奖励权E有合法理由时有权拒绝与指定分包人签订合同15、在下述文件中， 是监理工程师签发给业主的。A最终证书 B结清单 C