监理公司之间的联营合作协议.doc

监理公司之间的联营合作协议 工程联营合同(样板)监理公司之间的联营合作协议 第一篇工程联营合同书工程名称：合同书编号：总承包管理单位：联 营 单 位：签约时间：签约地点：总承包管理单位（甲方）： 联 营 单 位（乙方）： 鉴于建设单位 （以下简称为发包人）与总承包人已经签订了 （以下统称为总包合同），现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的实际情况，总承包管理与联营单位就本工程的相关联营事项进行友好协商后订立本合同，以供双方共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程概况：1.3.1建筑面积：联营范围按甲方与发包人签订的总包合同所约定的承包范围均由乙方负责采购材料设备和组织人员施工，甲方负责本工程的总体计划、组织、控制、指挥、协调和综合管理。第二条 联营内容同总包合同所约定的承包内容。第三条 联营方式乙方在甲方总体的计划、组织、控制、协调和统筹管理之下，以包工包料、包施工机械和设备、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包工期、包验收、包风险、包 (CI战略)的方式与甲方进行联合施工。第四条 合同工期5.1合同工期：本工程工期共约 个月（具体以发包人或监理单位签发的开工令为准）。5.2工期延误的处罚整体竣工工期延误：每延误一天，乙方须向甲方支付 1 万元的违约金。如果乙方的竣工日期超出了发包人对甲方的竣工日期要求，则超出部分的延误天数，乙方须向甲方支付 2 万元/天的违约金，并同时承担发包人追究甲方的处罚和相关责任。5.4工期延长情况约定：如遇有下列情况之一，经甲方同意并书面报发包人签字盖章认可后，可考虑工期延长：a.因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同的约定执行）b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续5天以上;d.因发包人原因的工期调整;e.因发包人原因无法正常施工。第六条 合同价款本合同暂定价（大写）：约￥：约6.1该价款包括但不限于完成以下各项内容的相关费用：6.1.1完成本合同联营范围和联营内容中的全部乙方工作内容，并达到总包合同约定的质量验收标准所需的所有费用；6.1.2 总包合同中约定的，需要本合同甲方承担的所有风险费用（亦即该风险费用均由乙方承担）；6.1.3本合同中约定的，需乙方完成的工作和履行相关义务所需的费用；6.1.4有关该工程的报批、报建及相关规定应缴纳的费用除建设单位缴纳的外均由乙方承担（包括各项罚款、保险、保证金等），上述费用甲方在收到的第一笔工程款中直接扣除；6.1.5乙方需承担甲方为本工程发生的所有对外日常招待费，如接待各种检查，建设单位、监理单位例会、验收等必须费用；【监理公司之间的联营合作协议】6.1.6乙方须严格按照甲方的要求，建立、维护甲方的企业形象及对外宣传（含甲方CI形象及各类标语、条幅的制作费用），严格执行甲方制定的安全文明施工标准，并承担所需费用；6.1.7现行建筑施工及验收规范要求乙方完成的相关工作所需费用。6.1.8总包管理费、营业税及堤围防护费、合同印花税、企业所得税等各类税金。第七条 工程款的支付【监理公司之间的联营合作协议】7.1付款方式7.1.1当发包人工程款不到位时乙方的承诺：如因发包人不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时，乙方不得向甲方索要工程款，同时乙方承诺决不追究甲方责任和起诉甲方。乙方不得因发包人工程款不到位而单方面停工（如有必要停工，则必须征得甲方同意，否则一切后果均由乙方承担。），并应全力配合甲方共同向发包人催讨工程款，必要时依法提出诉讼，其诉讼和聘请律师所产生的全部费用由乙方承担。如果乙方违反本款约定，则甲方有权单方面解除本合同，并追究乙方给甲方造成的其它损失。7.1.2垫资约定：本工程属垫资工程，凡因工程施工需要投入，则由乙方全额垫付，且必须保证工程施工顺利进行。7.2乙方申请工程款须具备的条件7.2.1工程款使用情况报告已经甲方核查属实乙方必须将最近一期的第 期工程款使用情况报告表（按附件3的要求）报项目经理部复核，经项目经理部复核后由项目经理部派人报甲方执法部门核查。7.2.2发包人已经支付了工程款发包人已经按总包合同的约定支付了工程款，且该款项已经到达甲方账户。7.2.3乙方已经办理了 应收工程款额核定当业主向甲方支付了某期工程款后，由甲方通知乙方到甲方的预算建筑公司合作经营协议(新)监理公司之间的联营合作协议 第二篇合作经营协议书甲 方：乙 方：担保方：合作经营协议书甲 方：法定代表人：乙 方：负 责 人：担 保 方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方与乙方共同成立 公司的有关事宜进行协商，达成以下合作协议。一、甲方授权乙方以甲方名义在乙方授权（ 公司的）范围内经营甲方营业执照和资质证书核准的经营项目（详见授权时间、范围）二、甲方授权乙方对乙方区域范围内的经营项目业务实行全权管理，对区域内的工程项目进行检查监督，并负责管理、协调、服务工作。三、双方约定乙方自建经营的区域范围，超出范围，如乙方要参与其他省市或地区经营，须事先征得甲方同意，并以甲方出具书面法人授权委托书为准，所有费用与甲方另行协商。（如乙方未征得甲方同意或是隐瞒甲方私自参与经营，罚款50000元，情节严重影响市场的，甲方有权单方面终止合同）。四、乙方在经营过程中实行自筹资金，自主经营、自负盈亏、自担风险。乙方独立经营过程中发生的一切风险、盈亏、税费、债权债务、工伤事故及其他民事法律责任和经济纠纷责任，甲方不承担任何经济与法律责任。同时由于上述原因引发的一系列连带责任，甲方有权通过司法程序追究乙方的民事或刑事责任。若造成甲方承担责任后，甲方有权向乙方追偿由此产生的一切损失和全部费用。五、乙方施工项目发生重大安全、质量事故；违反法律法规、严重违反甲方规章制度；明显不能完成经营指标、出现经营危机或者其他根本性违约的，甲方有权随时终止合同，乙方必须无条件移交全部资料手续，并承担违约责任。六、合作经营期限定为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。乙方缴纳甲方的费用为经营额的1.5-3%（具体缴纳的费率视经营对象之特点及规模而定，针对经营项目另行签订协议明确），作为乙方在签订合同后经营过程中的包干费用（不含合同风险履约金）。其他费用由乙方上报甲方批准后，乙方可自行支配。同时合同风险履约保证金按同期经营项目应缴纳包干费用的50%分别缴纳到公司财务。（风险履约金必须在每个项目签订协议后七天内如数缴纳，待该项目协议终止后一周内，甲方如数退还乙方）。如乙方不能保证及时将包干费用缴纳甲方，甲方有权终止该合同。七、在经营期内乙方每年应积极争创优质工程 项，在乙方完成指标外，所负责的项目获得鲁班奖，甲方奖励乙方 元，获得省级优质工程，甲方奖励乙方 元，获得市级优质工程，甲方奖励乙方 元，获得省级安全文明工地，甲方奖励乙方 元。八、本协议签订后，乙方不得擅自在区域内与第三方建立合作关系和发生承包关系。如乙方确需在外建立以上关系，应征得甲方同意，乙方不得将区域内所承接的项目进行分包和转包，如造成后果，全部由乙方自行承担。九、所有建设单位工程款均应汇入甲方的账户，乙方自己解决项目所需的各类垫金，押金，保证金等，甲方配合乙方，工程款到账时间及时协助办理转账（节假日除外），乙方确保上述资金专款专用和安全及时收回。十、使用甲方建设公司资质参与投标和经营活动，所发生的一切费用：投标费用、投标保证金、投标保函保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金等一侓由乙方自行承担。办理保函所需的银行手续费、担保费、评审费等费用双方协商约定，对办理保函敞口部分，甲方另加收3%-5%的管理费。 （详见建集字【2011】110号）。十一、在签订工程（项目）协议应明确，每个工程（项目）原则上都要按自营工程（项目）进行管理，按要求提供发票，若不能按要求提供发票而又办理过外经证的，则按收入的2%代扣企业所得税。（详见建集字【2011】110号）。十二、乙方所管理范围内的施工工程如发生工程质量、安全问题和违反施工承包合同的其他问题，由乙方负责处理，并承担全部责任，如给甲方造成经济上的损失，乙方全部承担甲方的经济损失。十三、在承包期内乙方经营的工程项目，承包期满而工程项目未完工，甲方有责任继续为该项目服务。十四、甲方权利与义务（一）权利1、有权随时对乙方的经营、工程施工履约和政策法规、规章制度、规范标准执行等方面进行检查监督。2、有权随时对乙方财务制度、财税制度执行情况进行监督检查，必要时有权对乙方财务实行控管。3、有权对乙方发生的经营业务、工程质量、安全生产、工程进度及财务管理在内的违法、违约问题采取必要措施。在经营过程中，如发现乙方在施工及经营管理中存在问题，有权提出整改意见或责令限期改正或停工。4、印鉴、证件（含营业执照、资质证书、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证）（配备费用乙方支付）。（二）义务1、向乙方提供与开展业务有关的证明、资料，及时做好必要的服务工作（协助乙方办理紧急资料的托运、邮寄，费用和紧急事件的差旅费用（包车费用）等均由乙方支付），公司画册甲方统一提供，按成本价计算，费用由乙方支付。2、向乙方提供必要的技术、业务指导。3、向乙方提供政府部门下发的有关文件和公司的有关规章制度。4、甲方在乙方相关的发包单位返还保证金后，保证资金应及时转入乙方指定账户，不占用或克扣乙方可用资金。十五、乙方权利与义务建筑公司联营合同监理公司之间的联营合作协议 第三篇内部承包协议书二一年十一月四日甲方：xxxxxx有限公司乙方：xxxxxx有限公司 分公司甲、乙双方本着互利互惠、优势互补、共同发展，联合经营，特签订协议如下：一、联合经营方式、范围：1、甲方以信息咨询、市场开拓、筹资、技术支持、人才培训等智能型和乙方实行联合经营。2、甲、乙双方联合经营期间，原隶属关系、企业性质、资产归属不变（包括联合经营期间的资产增值），统一管理、独立经营、授权经营、分级管理、内部独立核算，自负盈亏原则。3、甲、乙双方在经营其间必须依法自主经营、照章纳税，不得随意抽调资金、设备、不得损害所有者利益。4、甲方有权监督乙方分管经营的全部过程，但不干预乙方所分管的内部行政和财务管理，也不承担由于乙方经营不善所造成的经济损失和法律责任。5、甲、乙双方互不承担联合经营前和经营期间的一切债权、债务。6、甲、乙双方约定经营承包期限如乙方经营形式好，可续订。二、联合经营组织形式和内容；1、联合经营后，xxxxxx有限公司 负责人由担任 。2、，xxxxxx有限公司签订任何工程承包合同和其他合同或协议，均以，xxxxxx有限公司名义出面签订或由，xxxxxx有限公司董事会授权，xxxxxx有限公司 分公司签订，所签订的重大工程项目合同（无特殊情况）要在三日内上报，xxxxxx有限公司备案。3、，xxxxxx有限公司要维护联合体的利益对联合体负责，做到重大经营活动、决策、任命等必须进行严格的考核、论证和审查。4、，xxxxxx有限公司应该加强基础工作，建立严格各项规章制度、责任制度、做到有章可循、违章必纠，做到依法经营管理和质量安全等方面的工作。（1），xxxxxx有限公司 分公司要按照全国统一的财务制度的要求，及时编制资产负债表、损益表和现金流量表及其它内容的财务报表，真实的反映经营状况，切实加强各级核算、堵塞各种漏洞，确保经营效益。（2）坚持质量第一的原则，严格执行国家的各项行业的标准，建立健全质量保证体系，争创造优质工程。（3）坚持安全生产，落实安全措施，做到预防为主，确保全员全过程的安全生产。（4）加强企业的审计和监督工作，坚决制止和严肃查处一切违法违纪的行为，确保企业信誉。三、甲方权利、义务；（1）甲方中标的工程调拨给乙方施工时，乙方必须执行甲方与建设方签定的合同条款的一切内容。2、甲方负责向乙方提供甲方合法有效的营业执照等证件、文件、资料、证明等，协助完成乙方在 进行工商局注册登记，所用工商局注册的费用由乙方负责。（3）甲方如发现乙方违背国家政策、法律、法规以及总公司的各项规章制度及在施工中延期工程工期、发生重大安全事故、和经营不善，造成重大经济损失、亏损，甲方有权终止联营协议并追究乙方造成的经济损失和法律责任。（4）甲方负责工程的统一管理和监督交纳有关工程的国家各项税收和总公司的管理费。（5）甲方对施工过程中的技术、质量、安全、进度及各类管理台帐 有权进行监督、指导，必要时派员直接参与管理，实行有效的监督制约。四、乙方权利、义务；（1）乙方要严格遵守国家法律法规和地方的有关政策、法规，遵守和海南中航天建筑工程有限公司的规章制度，维护甲方信誉。（2）乙方在承包的业务施工过程中，实行内部独立核算、自负盈亏，乙方施工的工程项目按照，xxxxxx有限公司的有关文件规定进行交纳。乙方的一切对外经济来往和债权、债务均由乙方自行负责。（3）乙方在分管的工程施工全过程中所造成的质量事故、和延误工期的事故，甲方负责协助处理，其造成的经济损失和由此相关的法律责任均由乙方负责。出现的工程责任事故及人身事故（伤亡事故）均由，xxxxxx有限公司作为用人单位自行承担经济责任和法律责任。（4）乙方负责收集整理好工程的各项技术资料，包括工程变更资料，及时上报总公司备案。（5）乙方必须按季度向总公司报送财务报表及各类工程报表。（6）乙方在与甲方承包期间，招投标与议标工程上交甲方管理费1%，乙方每年向甲方上交行政管理费 万元，乙方的工商注册在当地完成后同时交纳第一年经营管理费。（7）甲方授权乙方为 省内唯一经营承包方，全面代理和负责甲方在本省内的各项业务。五、违约责任；本合同书自甲乙双方签字盖章之日起即有法律效力，本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。本合同约定以合同签订地法院为合同纠纷管辖法院。六、本协议未尽事宜，双方可以协商一致另行补充，补充协议与本协议有同等法律效力。本协议一式四份，甲乙双方各持两份。甲方：，xxxxxx有限公司法定代表人：乙方：法定代表人：本协议签订于，xxxxxx签订日期 年 月 日合同相对性与合伙、联营(律师收藏)监理公司之间的联营合作协议 第四篇合同相对性与合伙、联营前文略去。(四)金世纪公司应否承担向渤海公司支付工程款责任问题。 一审法院认为，首先，施工合同虽然是宝玉集团与渤海公司签订的，但金世纪公司是渤海公司施工工程项目的联合开发方，金世纪公司与宝玉集团的联建利益尚未分割，且新世纪家园项目土地使用证、销售许可证等均以金世纪公司名义办理，销售新世纪家园项目房产的商品房买卖合同也是以金世纪公司名义签订。金世纪公司虽未与渤海公司签订施工合同，却享有了渤海公司已施工工程的权利，并从该合同中获取利益，因此金世纪公司理应承担该合同相应的义务。金世纪公司主张其承担给付工程款的连带责任突破了合同相对性的原则，没有事实和法律依据，不能支持。其次，宝玉集团及宝玉公司和金世纪公司在联合建房协议书、联合建房协议书之补充协议中均约定，双方共同选定施工队伍，共同管理新世纪家园项目，新世纪家园项目贷款放在双方共同认可的账户，由双方共同管理。虽然渤海公司不是宝玉集团与金世纪公司共同选定的施工队伍，但在金世纪公司与宝玉集团的补充协议中及在宝玉集团与渤海公司施工合同履行期间，金世纪公司对宝玉集团与渤海公司签订的施工合同是予以认可的，渤海公司在施工期间向宝玉集团请款时，金世纪公司也曾在请款报告上签字盖章，说明金世纪公司已实际参与了施工合间的履行，金世纪公司主张上述均不能作为承担连带责任的理由，依据不足，亦【监理公司之间的联营合作协议】不予支持。第三、根据宝玉集团和金世纪公司签订的联建协议，双方共同投资，共同获取利益，其联建行为在法律性质上应属合伙行为，合伙人应当对合伙债务承担责任。因此，金世纪公司虽然未直接与渤海公司签订施工合同，但不能免除金世纪公司依法向渤海公司支付工程款的义务。金世纪公司应对宝玉集团及宝玉公司拖欠的工程款承担连带责任。至于金世纪公司提出在宝玉集团与渤海公司的工程决算未经其认可的情况下承担连带责任，剥夺了其与承担责任相对应的权利问题。因施工合间是由渤海公司与宝玉集团签订的，渤海公司与宝玉集团作出的工程造价决算是有效的，金世纪公司在诉讼中并未对工程造价提出异议，也未举证证明该决算损害了金世纪公司的利益，因此，金世纪公司不认可渤海公司与宝玉集团之间的工程决算没有依据。且本案判决金世纪公司承担的是连带责任，而不是直接给付工程款的责任，在本判决执行过程中，如果金世纪公司按此判决承担了宝玉集团及宝玉公司向渤海公司给付工程款的连带责任，金世纪公司既可以随时向宝玉集团及宝玉公司主张权利，又可以在双方分配联建利益时主张自己的权利，不存在剥夺其权利，损害其利益的问题。金世纪公司以不是建设工程施工合同的当事人为由，主张不应承担给付工程款的责任不予支持。关于宝玉集团及宝玉公司提出渤海公司施工的工程存在质量缺陷，要求渤海公司支付违约金8344638.67元，扣除工程质量保修金966425.78元，渤海公司未提交竣工资料和验收报告，不应支付尚欠工程款利息等请求的问题。虽然新世纪家园工程项目未经质检部门验收，但渤海公司承建的工程已经宝玉公司及监理单位验收合格，工程质量评定为优良，并荣获辽宁省优质主体工程结构称号。宝玉公司在2004年11月15日出具的关于工程款结算的情况说明中，再次确认工程质量符合合同约定标准。现房及已开始出售，并有部分买房人实际入住。宝玉集团及宝玉公司以工程质量存在问题为由，要求渤海公司承担违约责任，依据不足，不予支持。因渤海公司与宝玉公司在验收报告中明确了工程档案资料完整，宝玉集团及宝玉公司以渤海公司未按协议约定的时间交工及未交付竣工资料不能支付工程款及利息的主张，没有事实及法律依据，不予采纳。关于宝玉集团及宝玉公司支付工程款的数额认定问题。从沙河口支行转账看，宝玉集团及宝玉公司支付给渤海公司的工程款应为3350万元，但渤海公司实收工程款为1695万元，渤海公司与宝玉集团及宝玉公司均无异议，应按此数额认定。至于金世纪公司提出渤海公司在收到工程款后，又返还给宝玉公司的工程款，应视为借款，不应与本案合并审理的主张，不能支持。因渤海公司于2002年11月29日收到宝玉公司2500万元工程款后又返还给宝玉公司1700万元，金世纪公司对此部分不承担连带责任。关于渤海公司在宝玉公司领取的酒店消费卡能否认定为已付工程款的问题，有渤海公司签字的消费数额为104.2万元酒店消费卡应计算为已付工程款。至于宝玉公司与亿达集团签订协议并支付120万元的消费卡问题，因宝玉公司未能提供证据征明此消费卡是渤海公司领取的，应由宝玉公司另行主张权利。关于以房抵顶工程款问题。虽然渤海公司与宝玉公司之间有以房抵顶工程款的协议，但该部分房屋是宝玉集团与金世纪公司联建的，双方尚未进行利益分配，哪部分房屋属于宝玉集团尚不明确，金世纪公司既不同意以房抵顶工程款，也不同意给渤海公司办理房屋产权手续，该部分房屋也未实际交付给渤海公司，故不能认定为已付工程款。综上，渤海公司施工的工程总造价为48321289.00元，宝玉集团及宝玉公司已支付工程款21028030.00元(沙河口支行转账支付1695万元，材料折款为3036030.00元，渤海公司在宝玉公司处领取酒店消费卡104.2万元)。宝玉集团及宝玉公司尚欠渤海公司工程款为27293259.00元。关于渤海公司要求宝玉集团及宝玉公司按2002年11月26日的协议支付80万元酒店消费卡及一套房及问题。虽然渤海公司与宝玉公司在2002年11月26日的协议约定宝玉公司以80万元的酒店消费卡及一套房及对渤海公司停工损失进行补偿，但渤海公司与宝玉公司在此后的12月1日又签订一份停工损失补偿协议，双方在12月1日的协议中明确约定宝玉公司向渤海公司一次性支付赔偿金550万元，应认定双方已经在后协议中变更了前协议对停工损失补偿的约定，对渤海公司提出的此项诉讼请求不能支持。关于宝玉集团与宝玉公司之间的关系问题。由于宝玉集团在与金世纪公司及渤海公司签订联建协议及施工合同时的名称为大连宝玉房地产开发有限公司与其后注册成立的宝玉公司名称完全一致，且在其更名为宝玉集团及重新注册成立新的宝玉公司时均未通知金世纪公司和渤海公司，金世纪公司与渤海公司认为签订合同及履行合同均是一个宝玉房地产开发有限公司。一审法院认为，渤海公司是与宝玉集团签订的施工合同及补充协议，宝玉集团应当承担给付工程款的责任，在履行合同过程中，宝玉集团及宝玉公司在未通知合同相对方的情况下，由宝玉公司承接了合同的权利义务，在渤海公司以宝玉公司为被告提起诉讼后，宝玉公司对其被告的主体资格也未提出异议，因此，本案中宝玉集团和宝玉公司应为施工合同发包方的共同主体，共同承担给付工程款的责任。综上，一审法院依照民法通则第五十二条、第八十四条及合同法第六十条、第一百一十四条之规定，并经审判委员会讨论决定，判决如下：一、宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付尚欠工程款27293259.00元，并按中国人民银行同期贷款利率支付该款自2005年5月18日起至本判决生效之日止的利息；二、宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付停工损失550万元；三、宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付优质工程奖励款7993935. 80元；四、金世纪公司对本判决第一项中宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内向渤海公司支付尚欠工程款27293259.00元中的10293259.00元承担连带给付责任；五、驳回渤海公司其他诉讼请求。一审案件受理费192333.00元，由宝玉集团与宝玉公司共同负担。2006年12月1日，一审法院以(2006)辽民一初字第3号民事裁定书补正一审判决中的宝玉集团及宝玉公司应支付的省化质工程奖励款应为7993935.80元。宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付优质工程奖励款7993935. 80元，现将优给监理公司监理部来函的复函监理公司之间的联营合作协议 第五篇给监理公司监理部来函的复函建设监理公司第六监理部：贵部一次性发送的编号为029143136449等23份快递邮件来函，本司于2013年3月13日全部收悉，现就有关问题函复如下：经查，上述23份快递邮件来函，其内容均事关广场1号地块工程（以下称该工程），最早的一份信函落款时间为2011年10月19日，最迟的一份信函落款时间为2013年3月9日，跨度近一年半。上述信函严重违反实事求是的原则，也严重违反资料往来程序和时限，故我司对上述信函的主张均不予认同。本司认为，贵部明知本司对该工程的施工设有项目部并配有一套完整的施工管理班子，凡涉及到该工程施工过程中的相关事宜或联系信函均应按时间先后逐一、及时交与本司该工程项目部接洽和处理。而贵部却将长期积压的上述23份信函未发送本司该工程项目部审核，而采用直接、一次性用快递发送给本司的做法，不符合工程项目建设责任主体间相互发文操作规范，亦无此惯例，显不合情、不合理、不合规，因此也是无效的，恕本司对上列23份快递邮件来函的内容概不认可。在此，提醒贵部，今后切不可再将此类应由本司该工程项目部接收的信函直接发送给本司。谢谢配合。希望贵部连同建设单位与本司及该工程项目部一起，各司其职，各负其责，相互多一些理解，少一些指责，齐心协力，共同努力，圆满完成该工程项目的施工任务，及时支付工程价款，减少不必要的损失，提高经济效益，达到双赢或多赢之目的，这才是每个企业和全体职工所期盼的最终目标。特此函告！建设集团有限公司二O年三月十四日抄送：房地产开发有限公司建设监理有限责任公司2016联营合作协议范本监理公司之间的联营合作协议 第六篇联营合作协议范本甲方：_服饰有限公司乙方：_服装制造厂甲、乙双方本着互惠互利的原则，就甲方参与乙方经营生产达成如下协议：一、联营合作的条件1乙方以现有厂房_平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用；2甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金，确保乙方正常生产，并提供承接乙方生产任务。二、联营合作的组织机构1联营合作期间，甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人，本协议签订后_日内，由乙方负责办理工商变更登记，甲方予以协助；2联营合作期间，乙方的原法定代表人担任_ ，负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作，甲方派专业人员协助、监督；3联营合作期间，工厂的财务人员由甲方派驻，负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。三、联营合作的方式1乙方按甲方认可的方案，完成厂房的装饰，设备的安装，由甲方验收通过；2上述第1款验收通过后，由甲方负责招聘生产人员，并进行业务的培训；3甲方负责生产管理制度，岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制，乙方在生产管理过程中必须切实履行；4乙方的生产任务由甲方负责提供、承接，未经甲方同意乙方不得擅自承接业务；5乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。四、联营合作的盈利和亏损的分配1扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方_%、乙方_%的比例进行分配；如工厂亏损亦按上述比例进行分担；2_五、联营合作的期限联营合作期从_年_月_日至_年_月_日共计_年，联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议，甲方在同等条件下享有优先权。六、联营合作终止的财产处理1联营合作终止后，乙方享有现有厂房、设备的财产所有权；2除第1次的财产外，甲、乙双方按甲方_%、乙方_%的比例对其它财产进行分割。七、违约责任1任何一方擅自终止履行本协议，退出联营合作，应承担违约责任，由违约方向守约方支付_违约金；2乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务，乙方应承担违约责任，向甲方支付_违约金；3因不可抗力致使本协议无法履行，双方均可免除违约责任。八、争议的解除方式本协议发生纠纷时，由甲、乙双方协商解决，协商不成可向工厂所在地人民法院起诉。九、其它1乙方承诺在联营合作之前，_没有存在债权债务纠纷，如存在债权债务纠纷由乙方单方面承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿；2本协议一式_份，双方各执_份，本协议的附件是协议不可分割的一部分，与协议具有同等法律效力。甲方：_乙方：_联营合作协议范本 篇2甲方(单位名称)：_经济性质：_ 所有制：_乙方(单位名称)：_经济性质：_ 所有制：_(如有两个以上联营单位依次称丙方、丁方)联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立_公司，特订立本合同。第一条 联营宗旨、项目和范围联营宗旨：_联营生产(经营)项目：_生产(经营)范围：_第二条 联营企业名称_公司地址：_核算方式：独立核算。第三条 联合出资方式、数额和投资期限公司(或厂，下同)投资总额为人民币_元。甲方投资额_元，占投资总额_%。甲方以下列作为投资：现金：_元;厂房：_元，折旧率为每年_%;机械设备：_元，折旧率为每年_%;专用工具：_元，折旧率为每年_%;原材料：_元;土地征用补偿费：_元专利权：_元;商标权：_元;技术成果：_元。(应注明技术检验标准，可否再行转让)乙方投资额：(略)投资缴付日期：(投资中包括固定资产、物资和专利权、商标权等的，须按期办理所有权变更登记手续。以土地使用权参加联营的，须依法办理土地使用权转移证书。按期将该项土地征用补偿费用为出资份额转入公司名下。)第四条 联营双方的权利和义务甲方：_。(略)乙方：_。(略)第五条 纳税、利润分配与风险承担公司所得，在依法纳税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后，其余为红利，按股分配：甲方：_%;乙方：_%。(所在地不同的联营成员，按商定的比例分配利润后，向自己所在地的税务部门缴纳所得税。)公司独立经营，独立核算，自负盈亏，联营成员对公司债务在出资范围内，按出资和分红比例承担亏损。第六条 联营企业的组织机构公司实行董事会领导下的经理负责制。董事会决定公司的以下重大事宜;1.决定生产项目、经营方针、长远发展规划;2.审查经营计划、财务预算并监督检查其执行情况;3.决定公司级干部的任免、奖惩、职工待遇和临时人员的聘用、解雇;4.审定技术改造措施，决定处理重大事故的方案;5.听取经理的工作汇报;6.决定联营合同的变更或中止;7.决定经理提交董事会讨论决定的问题;8.确定董事的报酬，有权吸收和撤换董事。董事会由_名董事组成。其中，甲方委派_名，乙方委派_名，董事长、副董事长由董事会会议选举产生。董事会成员任期_年，董事会成员如有临时变动，可由该董事的原单位另派适当人选接替，但应经董事会认可。董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。公司设经理一名、副经理_ 名，由董事会聘请，任期_年。公司的经营管理机构由董事会决定。第七条 劳动管理、职工的人数、工资、培训及福利_(略)。第八条 违约责任：1.联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数支付投资额时，每逾期_(时间)，违约方应向公司缴付出资额的_%，作为违约金。2.由于联营成员任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资额的_%支付违约金外，守约方有权要求中止协议，并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。3.对不可抗力情况的处理。4.履行协议中如发生纠纷，由各方派代表协商解决。第九条 本协议经双方代表签字后，报请有关主管部门审批后生效。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定。第十条 本协议生效之日，即公司董事会成立之时，公司董事会负责办理公司注册登记，开设银行帐户和其他筹建事宜。第十一条 本协议正本一式_份，双方各执一份，公司存一份，协议副本一式_份送_、_、_各存一份。甲方(公章)：_法定代表人：_银行帐户：_乙方(公章)：_法定代表人：_银行帐户：_年_月_日联营合作协议范本 篇3甲方：_科技发展有限公司住所地：_法定代表人：_联系电话：_乙方：_电子信息技术有限公司住所地：_法定代表人：_联系电话：_鉴于乙方拥有_产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作，乙方也未以任何方式生产和销售本产品；甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿的基础上，就合作生产、销售由乙方自主研制的_产品项目达成本协议，以资共信守。1合作内容本项目合作的内容为：生产、销售由乙方自主研制的_产品。首批生产_套（其中_系统_套），以后批产品生产量根据市场销售情况待定。2合作期限_年_月_日到_年_月_日，共_年。3合作体制在甲方框架内成立由乙方组建，甲方派员监督的_产品项目部，其权限为负责本项目产品的生产、销售及售后服务。项目部设立独立帐户，实行独立核算。4知识产权的使用41本项产品的生产、销售可使用乙方提供的中文：_；英文：_ 的注册商标。也可以使用甲方所提供的商标及冠名。5权益平衡自本协议签订之日起，乙方不得独立或以任何方式与第三方合作生产、销售_产品。甲方从合作之日起，按月向乙方提供资金_万元，持续时间不超过_个月，且该资金纳入本项目产品的生产总成本。6甲方职责61提供本合同项目生产、销售及售后服务的所需资金，前期投入不低于人民币_万元（以后根据市情况待定）的基本运作资金，在本协议签订生效后的十个工作日内存入开列的_项目部的独立帐户内，实行专款专用，保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步，并即时派出财务人员管理并建立独立的帐目，及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。62提供本项目产品必需的生产场地（_标准厂房）。63监督本项目产品的生产、销售及售后服务的全过程。64与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品的销售及售后服务工作。65与乙方共同做好产品销售资金的回笼工作。66负有对本项目产品的技术、生产及销售等资料及信息的保密义务。7乙方职责71负责制订生产实施方案，并按照实施方案组织生产。72负责定制及采购产品零部件。73项目产品的总成本控制在人民币_元/套内，其中_产品在_元/套内。74负责项目产品的生产技术、技术升级、技术更新换代及产品质量保证。75与甲方共同制定本项目产品的销售计划，共同进行产品的销售及售后服务。76与甲方共同做好产品的货款的回笼工作。77对项目部独立帐号中的资金运作进行监督；对项目部独立财务核算及财务文件进行监督、审核。联营合作协议范本 篇4甲方：乙方：甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，在不改变甲方所有制性质，财政物质资源渠道及隶属关系的前提下，经充分协商，决定双方联合经营沈阳神舟腾飞农业科技有限公司。特订立本协议。第一、联营宗旨：为了形成强强联合的组织形式、共同应对经营风险，特联合经营企业，以达到协同经营、共同发展并达到双赢的目的。第二、双方合作方式：（1）甲方合作投入：a、甲方以其现有的与xx县杨士岗镇佐户坨社区签订面积为222亩土地使用权（期限从2016年6月1日至2026年12月31日）（见附件）；b、甲方与杨士岗镇人民政府签订的租赁固定资产合同的全部固定资产（见附件）；c、甲方在签订本协议之前投入的全部资金及已经建设完工和在建的建筑物；d、甲方的无形资产，即沈阳神舟腾飞农业科技有限公司的名称。e、甲方尚欠杨士岗镇人民政府的52万租金全部由甲方承担。f、当乙方投入资金超出人民币壹佰万元以后，如需继续投入，甲方应当按照双方协商再次投入资金的51%继续以现金方式出资。（2）乙方合作投入：a、乙方投入资金，具体数额根据需要陆续投入，但是以不超出人民币壹佰万元为限。b、当乙方投入资金超出人民币壹佰万元以后，如需继续投入，乙方应当按照双方协商再次投入资金的49%继续出资。3、联营合作期限：从双方签订本协议时起，至2026年12月31日止。如甲方与xx县杨士岗镇佐户坨社区和杨士岗镇人民政府续延合同期限（或重新就签订承包和租赁合同），甲方与乙方签订的合作协议同样续延。第三经营范围：第四双方的权利和义务：（）甲方的权利和义务a、甲方负责与xx县杨士岗镇佐户坨社区协调该土地用途增加餐饮及农业旅游等项目及甲方保证办理在经营过程中涉及的相关手续。b、甲方负责派遣一名财务人员（会计或出纳员）；c、甲方有权利监督乙方的经营管理工作；d、甲方协调并处理与当地政府及土地出租方发生的相关事宜，甲方办理在经营过程中涉及的相关手续，并保证不影响联营合作项目的经营；e、甲方不得参与合作项目的管理工作；f、如超过1000元以上的支出必须经过甲方、乙方或双方的委托的代表人共同签字同意g、甲方必须按照本协议的约定及时出资，并有在每年年底参与分配利润的权利。h、甲方保证自己带来的人消费不得要求免单，而且应当以当时的合作项目的最低折扣优惠政策支付现款；i、甲方保证其在签本协议之前的债务与合作组织无关，并且不得因该债务影响合作组织的正常经营。（）乙方的权利和义务a、乙方任该项目的总经理，负责该经营项目的全部经营管理工作，负责项目人员的招聘、培训和管理及任免等事项；b、乙方必须保证公司日常1000元以下的支出乙方可以独立行使，如超过1000元以上的支出必须经过甲方、乙方或双方的委托的代表人签字同意。d、乙方必须按照本协议的约定及时出资，并有在每年年底参与分配利润的权利；e、乙方保证在负责经营管理过程中，认真负责，不得徇私舞弊，不得挪用该项目的资金和财产，如有重大事项必须及时与甲方协商处理；f、乙方保证自己带来的人消费不得要求免单，而且应当以当时的合作项目的最低折扣优惠政策支付现款；g、乙方保证其在签本协议之前的个人债务与合作组织无关，并且不得因该债务影响合作组织的正常经营。第五利润分配与风险承担：a、甲、乙双方每年按照如下比例对该项目的税后利润进行分配：甲方：51；乙方：49；双方按上述比例承担公司亏损或风险。b、合作期间如该土地使用权、地上建筑物被政府征收或中途转让或中途转让无形资产，即包括出售沈阳神舟腾飞农业科技有限公司的名称所得资金也应当按照甲方51%乙方49%的比例分配。第六公司的经营管理：该项目的经营方针、重大决策（包括投资计划、利润分配、提留比例、重大人事任免等）采取甲、乙双方协商一致的原则。乙方负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设经理一人，由乙方担任。该合作组织的财务会计帐目受联营成员监督检查。第七、解除联营合作：a、在合作期内，如双方协商解除本协议，甲方应当退还乙方投入的全部资金、不动产和动产（动产和不动产按照投入时的账面价款返还现金）并按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。b、在合作期间，因甲方的原因导致本协议解除，甲方应当退还乙方投入的全部资金、不动产和动产（动产和不动产按照投入时的账面价款返还现金）并按照中国人民银行同期贷款利率的四倍支付相应的利息；c、在合作期间，因乙方的原因导致本协议解除，甲方应当退还乙方投入的全部资金、不动产和动产（动产和不动产按照投入时的账面价款返还现金）不得主张利息。第八违约责任：