搅拌桩施工合同书.doc

搅拌桩施工合同书 水泥搅拌桩施工合同书发包方（甲方）承包方（乙方）根据本建设工程的需要,经甲乙双方友好协商,就基础桩工程承包事项订立本合同。 第一条工程项目、工程名称、工程地点、工程内容:双轴水泥搅拌桩工程、承包范围按甲方提供的支护施工图纸进行施工。 、承包方式根据甲、乙双方商定，乙方按照包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全和包文明施工方式承包本工程。 第二条工程造价、按照第五条的承包方式条件，经甲、乙双方商定，乙方施工的搅拌桩实桩单价为元/m,空桩不计费。 本工程搅拌桩方量按甲方与建设方结算结果为依据进行结算。 、结算时，单价不作任何调整。 第三条工期第三条工期本工程总工期为天，工期从甲方确定的开工日期起计（按照甲方要求的时间进场，进场开始算工期）至完成最后根桩为止。 在履行过程中，根据变更设计影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，顺延竣工日期。 第四条材料供应工程所需水泥标号应符合设计要求，并由乙方负责购买进场。 第五条工程款支付和结算第五条工程款支付和结算、工程结束后完成正负零封顶工程量支付工程进度款。 、开挖后付至完成工作量%。 第六条双方责任、甲方责任 1、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料，同时做好技术交底工作。 2、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。 3、负责支付工程进度款和工程竣工结算。 4、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。 、乙方责任 1、严格执行甲方各项规章制度，服从甲方管理。 在工期得不到保证时，应及时增加机械、确保按期完成。 乙方自带设备55KW动力头搅拌桩设备进场施工，保证其机械设备性能的良好。 进场施工人员持证上岗，按甲方指定要求统一安全帽和工作服，费用乙方自理。 2、乙方收到施工图纸后，保证按时开工，开工前配合甲方技术人员放线定位，乙方负责填写施工记录。 3、按施工技术方案和施工规范、施工质量、凡施工期间发生的施工质量、由乙方负责一切责任。 4、施工中如发现设计错误和严重不合格，应及时以书面方式通知甲方。 乙方应服从甲方管理人员的指导和对工程的总体安排，接受技术指导。 如有违章作业，甲方有权按章罚款，停工整顿。 现场人员应与建设单位代表、监理协同工作，接受指导。 乙方代表应在现场指挥生产。 若由于乙方代表失职造成甲方不必要损失，甲方有权扣除不必要损失。 乙方应及时报告施工中的异常情况，以便及时处理，必要时临时停工，不得在无把握时强行施工。 5、保证100%达到质量要求，如果出现止水缺陷，乙方必须当天采取补救措施，达到质量要求。 由于非乙方原因停工，延期而造成乙方的损失，由甲乙双方协商解决，如果甲方能得到补偿，甲方给予乙方相应的补偿。 6、按时发放民工工人工资。 第七条工程验收、工程验收施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工质量验收规范、质量检验标准为依据。 、隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。 甲方接通知后两天合同监理、建设单位等有关部门到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后进行下一工序的施工。 、工程（搅拌桩）竣工前三天，由乙方通知甲方验收，直至符合要求为止，并按最后验收合格的工期为竣工日期。 第八条争议解决方式发生纠纷时，双方协商解决，协商、调解不成时，报请施工所在地经济仲裁委员会仲裁。 第九条其它、本合同自签订之日生效，至工程