建设工程施工合同-广州公共资源交易中心

建设工程施工合同 工程名称：临工宿舍屋顶维修改造工程施工总承包合同编号： 发 包 人：广州市白云山荷依岭游览区管理处承 包 人： 签订日期： 年 月 日建设工程施工合同第一部分 协议书发包人（全称）：广州市白云山荷依岭游览区管理处承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况 工程名称：临工宿舍屋顶维修改造工程施工总承包 工程地点：广州市白云大道南1028号云溪生态公园内 工程内容：按招标人提供的图纸、清单等完成本项目的所有内容。（具体内容以交易文件、工程量清单和施工图纸等资料为准）。工程规模：原有屋顶拆除和屋顶新建等内容，总投资22.2万元。（具体内容详见图纸）。结构形式： / 工程立项、规划批准文件号：资金来源： 财政资金 二、工程承包范围承包范围：按发包人提供的图纸及工程量综合单价包干、项目措施费包干，工程量按实结算，即（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工）。招标文件和本合同另有约定的项目除外。三、合同工期 工程合同工期总日历天数： 45 日历天。拟从 2016 年 月 日开始施工，至 2016 年 月 日完工。（具体以开工报告为准）四、质量标准工程质量标准： 严格按施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收达到国家合格标准。五、合同价款合同总价（大写）： （小写）：￥ 元 其中安全文明施工费为 元, 余泥渣土运输与排放费为 元/m。项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）； 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立时间： 2016 年 月 日合同订立地点： 广州市白云山荷依岭游览区管理处 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发 包 人：广州市白云山荷依岭游览区管理处 承 包 人： 地 址：广州市白云大道南1028号云溪生态公园内 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱: 第二部分 通用条款按“广州市城乡建设委员会” 2013年4月制定的广州市建设工程施工合同范本执行。第三部分 专用条款1定义 1.1 所采用的书面形式包括： 文书； 信件； 电报； 传真； 电子邮件； 其他： 2合同文件及解释 2.1组成合同的其他文件： 3语言及适用的法律、标准与规范 3.1约定适用的标准、规范的名称：国家及地方、行业的有关标准规范。4 施工设计图纸 4.1 施工设计图纸由发包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间：开工前五日(2)施工设计图纸提供的数量：四套4.2 施工设计图纸由承包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间： / (2)施工设计图纸提供的数量： / 5 通讯联络 5.1 各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人： 发包人 ： 广州市白云山荷依岭游览区管理处 通讯地址：广州市白云大道南1028号云溪生态公园内 收件人： 邮政编码：承包人 ： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 监理单位 ： 收件人： / 邮政编码： /造价咨询单位：无 通讯地址： / 收件人： / 邮政编码： / (2) 视为送达的其他方式： 6 工程分包 6.1 (1) 指定分包工程： (2) 分包工程价款的支付方式： 7 交通运输 7.1 道路通行权和场外设施的约定： 7.2 场外施工道路的约定： 7.4 超大件和超重件运输的约定： 8专项批准事件的签认 8.1 (1)专项批准事件的监理工程师： 具体人选：/ 印章样式：/ 签字样式：/ 授权范围：/ (2)专项批准事件的造价工程师 具体人选：/ 印章样式：/ 签字样式： / 授权范围：/ (3)专项批准事件的建造师的： 具体人选：/ 印章样式：/ 签字样式：/ 授权范围： / 9 发包人 9.1 发包人完成下列工作的约定 (1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间： (2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前七天将施工供水、电接驳到施工 现场边缘。 (3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前七天发包人应将施工通道开通。 (4) 提供有关资料的时间： (5) 办理有关所需证件的约定：。 (6) 现场交验的时间： (7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间： (8) 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前7天内完成承、发包方和设计方、监理参加的图纸 会审。承包方要根据甲方提供的图纸提前勘察现场，如发现图纸和现场有误，需要变更的， 必须在图纸会审时提出供大家研究。经讨论，的确需要增加工程的，必须经参与图纸会审人 员确认签名，再由甲方审批同意后方可实施。 (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定： / (10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定： 委托给承包人负责的部分工作有：/ 9.2 提供施工场地的时间： / 9.3 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定 (1) 提供的时间： 开工前 (2) 提供的份数： 二套 9.4支付期及支付方式的约定 (1) 工程价款支付期限 按合同通用条款规定期限支付。 (2) 工程价款支付方式 按协议书所注明的银行帐号转帐。 支票支付。 其他方式：10 承包人 10.1 承包人完成下列工作的约定 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求： 10.2 承包人完成设计的约定 (1) 承包人负责的设计有： / (2) 承包人提交设计图纸的时间： /11 发包人代表 11.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人任命 为发包人代表，其联络通讯地址如下： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： (2) 发包人对发包人代表权力做如下限制： 无12监理工程师 12.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位：/ 法定代表人 ： / (2) 任命 / 为监理工程师，其联络通讯地址如下： 通讯地址：/ 邮政编码： / 联系电话： / 传真号码： /2.2（3）需要发包人批准的其他事项： 13造价工程师 13.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1) 造价咨询单位：/ 法定代表人： / (2) 任命 / 为造价工程师，其联络通讯地址如下: 通讯地址：/ 邮政编码： / 联系电话： / 传真号码： /13.2需要发包人批准的其他事项： 14承包人代表 14.1 承包人任命 为承包人代表，其联络通讯地址如下： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 15指定分包人 15.1 依法指定的分包人及其有关规定： （1）实施、完成任何永久工程的分包人： （2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人： 16工程担保 16.1 承包人提供履约担保的约定 (1) 履约担保的金额：按合同价的 10% 交纳履约保证金(以保函的形式) 。 (2) 提供履约担保的时间： 签订本合同时。 其他时间： 签订合同时，支付预付款前(合同签订后至开工前)。 (3) 出具履约担保的银行： /16.2 履约担保退还时间的约定： 工程竣工验收合格后 10日内,无息全额退还10%的履约保证金。 16.3 发包人提供支付担保的约定 (1) 支付担保的金额：（大写） / （小写 / ） (2) 提供支付担保的时间 签订本合同时。 其他时间： / (3) 出具支付担保的银行： /16.4担保内容、方式和责任等事项的约定： 17不可抗力 17.1不可抗力的其他情形： 17.2 发包人委托承包人办理保险事项有： 合同通用条款第31.1款的第（1）项； 合同通用条款第31.1款的第（2）项； 合同通用条款第31.1款的第（3）项； 合同通用条款第31.1款的第（4）项。 17.3 担保内容和责任等事项的约定： 18进度计划和报告 18.1 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每周一次。 19开工 19.1 监理工程师在本合同签订后的（ / ）内签发开工令。 按合同通用条款规定的42条。 其他时间：本合同签订后的10天内20暂停施工和复工 20.1 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形： 21工期及工期延误 21.1 合同工程的工期约定为（45）天完成整个工程。 22提前竣工 22.1 计划竣工日期： 年 月 日23质量目标 23.1 工程质量标准： 通过验收、合格。24安全文明施工与环境保护 24.1 安全文明施工的内容： /24.2 治安管理的约定： /25测量放线 25.1 施工控制网资料提交的时间： /25.2 测量放线误差的约定：/ 26发包人供应材料和工程设备 26.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。 27承包人采购材料和工程设备 27.1 承包人采购的材料和工程设备： /27.2 承包人供货与清点要求： /27.3 发包人指定的生产厂家或供应商： /28材料和工程设备的检验试验 28.1 材料和工程设备的检验试验时间和地点： /29施工设备和临时设施 29.1 发包人提供的施工设备和临时设施： /30隐蔽工程和中间验收 30.1 中间验收部位有： /31工程试车 31.1 是否需要试车 不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容和要求： 32工程变更 32.1承包人提出合理建议应得的奖励： 不设 33竣工验收 33.1单位工程和工程部位的验收 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下： (1) ，计划竣工时间为 年 月 日 ， 其范围包括： (2) / （工程名称）工程，计划竣工时间为 / ，其范围包括： 33.2 合同工程需在施工期运行的约定： 34缺陷责任与质量保修 34.1 缺陷责任期的约定：按建设工程质量管理条例的约定，无约定的，按1年计 。34.2 工程质量保修的约定：按建设工程质量管理条例的约定，无约定的，按1年计。 35暂列金额 35.1 合同工程的暂列金额为 / 元。 36暂估价 36.1 非招标专业工程的暂估价金额为 / 元。 37提前竣工奖与误期赔偿费 37.1 提前竣工奖的约定： 没约定提前竣工奖的，本款不适用。 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 / 元，提前竣工奖的最高限额是 元。 37.2 误期赔偿费的约定： (1) 每日历天应赔付额度为 / 元。 (2) 误期赔偿费最高限额是 / 元。 38优质优价奖 38.1 优质优价奖的约定： 没约定优质优价奖的，本款不适用； 约定优质优价奖的等级： 38.2 优质优价奖的计提与支付： 国家级质量奖，合同价款的3%，即_/_元； 省级质量奖，合同价款的2%；即_/_元； 市级质量奖，合同价款的1%；即_/_元。 39合同价款的约定与调整 39.1 合同价款的调整因素包括： 工程量的偏差； 工程变更； 物价及后继法律法规的变化； 费用索赔事件或发包人负责的其他情况； 工程造价管理机构发布的造价调整； 其他调整因素： 40工程变更事件 40.1 工程变更，导致综合单价调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：若原投标清单内有的项目，沿用原投标清单单价；若经甲方同意施工的原投标工程量清单中未有的项目，按广东省装建筑与装饰工程综合定额（2010年）、广东省市政工程综合定额（2010年）、广东省安装工程综合定额（2010年）及配套的广州地区安装工程常用项目补充综合定额（2010年）、广州市建设工程造价管理站颁发的最新的有关计价标准（截止招标文件发出日止）及结算文件、人工调整文件和常用材料价格（原则按广州地区建设工程常用材料综合价格执行）；对于广州地区建设工程常用材料综合价格未有的材料价格由施工单位报建设单位确定主材价格（且不高于施工同期同类产品厂商价格的80%）后）执行，利润率按18%计算出该项目的综合单价，并按中标价对比控制价的浮动率（下浮率为0 %）下浮后作为结算综合单价，工程量按实调整。如承包人未能采购到所投标材料，发包人有权指定承包人采购到发包人满意的产品为止，投标价格不变。如承包人未在投标书内注明材料的规格型号、生产厂家、产地及品牌，则必须使用发包人指定的产品，投标价格不变。若投标书中列出的主要材料在规格、型号、厂家、品牌、颜色不能满足发包人使用要求的，由发包人重新选定材料，投标价格不变。 41工程量的偏差事件 41.1 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：工程量按实结算。41.2 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：措施项目费总价包干，不做调整。 42现场签证事件 42.1 现场签证作为日后结算的依据。 43物价涨落事件 44.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法 合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整按广东省建设厅发关于建设工程工料机价涨落调整与确定工程造价的意见（粤建价函2007402号文执行44支付事项 44.1 计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 其他为 / 。 45预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 中标单位签定合同进场后10天内建设单位向中标单位预付合同总价（扣除暂列金额）的30%。46安全文明施工费的约定 46.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定 (1) 安全文明施工的内容和范围 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 合同双方的其他要求： (2) 安全文明施工费的总金额为 元。 46.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式 按合同通用条款的规定。 其他： 47进度款 47.1 支付期间 以月为单位。 以季度为单位。 以形象进度为准，具体为： 中标单位签定合同进场后10天内建设单位向中标单位预付合同总价（扣除暂列金额）的10%； 完成全部工程量的50%后，支付至合同价（扣除暂列金额）的30%； 完成全部工程量的100%并经验收合格后支付至合同价（扣除暂列金额）的80%； 结算经广州市财政评审审核完成后，支付至经评审结算价的95%；暂扣合同价5%作为工程质量保证金，缺陷责任期为一年。缺陷责任期满且认为无质量遗留问题后10天内付清。 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项： 47.2 期中付款的最低限额为 / 元。 48竣工结算与结算款 48.1 结算的程序和时限： 按合同通用条款的规定办理。 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为： 48.2结算时参照广东省安装工程综合定额（2010）、广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）、广东省园林绿化工程综合定额（2010）；机械、材料及人工价差执行关于二0一五年第1季度建设工程造价结算及有关问题的通知、参考广州地区建设工程材料指导价格（2016年第1季度）及；如有材料无上述文件规定时，要在施工前报发包人确认材料单价；并按相应定额计算后,乘以（1-下浮率）进行下浮计算（下浮率(最高限价-投标报价)最高限价100）,本项目结算总造价下浮率为中标价对比控制价的对比下浮率。 49质量保证金 49.1 质量保证金的金额及扣留 (1) 质量保证金的金额 按合同通用条款的规定，即按合同价款的10。 其他为结算总造价的5%作为工程质量保证金。 (2) 质量保证金的扣留 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。 其他方式：工程结算后扣留5%。 49.2 质量保证金的返还时间：在缺陷责任期一年满后，扣除质保期内发生的费用后无息退还给承包人。 50最终清算付款 50.1 最终结清申请报告 提交份数： 提交期限： 51合同争议 51.1 争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定。 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为： （1） （2） 51.2 双方同意选择下列一种方式解决争议： 向 （仲裁机构）申请仲裁。 向有管辖权的人民法院提起诉讼。 52保密要求 52.1 提供保密信息的期限： 53合同份数 53.1 提供合同文本 按合同通用条款的规定，由发包人提供。 不按合同通用条款的规定，提供方式为： 53.2 合同副本的份数 6 份，其中发包人 4 份，承包人 2 份。工 程 质 量 保 修 书 为保证临工宿舍屋顶维修改造工程施工总承包在合理使用期内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容 本工程质量保修范围和内容：招标文件、合同包含的所有工程承包内容。二、质量保修期 工程质量保修按建设工程质量管理条例中相应条款规定执行。三、质量保修责任 1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日24小时内落实派人到位， 7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费 用从质量保修金内扣除。 2、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身 和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付 本工程约定的工程质量保修金为全部工程款的5%。五、保修金的返还 发包人在工程缺陷责任期满且认为无质量问题后立刻退还。六、其他约定： 质量保修金返还后保修期仍未完的分部工程，承包人将继续履行保修责任直至保修期满。如保修金返还后承包人拒绝或拖延履行保修责任，则承包人应支付该部分保修金给发包人作为违约金，并按国务院2000年1月颁发的建设工程质量管理条例执行。 发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 签订日期： 廉 政 合 作 承 诺 函发包人（甲方全称）: 广州市白云山荷依岭游览区管理处承包人（乙方全称）: 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 1 双方权利和义务 1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分通用条款第87条规定处理。 2 发包人义务 2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。 2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 2 .4 发包