建设工程劳务分包合同

2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 41 建设工程劳务分包合同 第一篇 建设工程劳务分包 建设工程劳务分包合同 发包方 以下简称甲方 承包方 以下简称乙方 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建 筑法 及其它有关法律 行政法规 遵循平等 自愿 公 平和诚实信用的原则 双方就工程的全部相关劳务工作发 包给乙方施工 为了明确该工程的劳务事项协商一致 订 立本合同 一 工程概况 工程名称 工程地址 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 2 41 建筑面积 建筑结构 二 工程劳务承包范围的区段和范围 一 工程劳务承包区段 二 工程劳务承包范围 包含本工程设计技术文件 包括不限于施工图纸 设计变更 图纸会审纪要及经济 技术核定单 施 1 第二篇 北京市建设工程劳务分包合同 北京市建设工程劳务分包合同 发包人 承 包 班 组 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 3 41 分包工程名称 施 工 地 址 发包人 全称 承包班组 全称 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建 筑法 及其他有关法律法规 遵循平等自愿 公正和诚实 信用的原则 双方就建设工程劳务合同事项协商一致 订 立本合同 第一条工程概况及承包工作内容 1 1 工程名称 1 2 工程概况 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 4 41 1 3 分包工作范围内容 第二条作业人员 承包班组根据工程所需向发包人提供作业人员共名 第三条合同工期 开工日期 完工日期 第四条合同价款 按钢筋配筋单数量确定承包价 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 5 41 第五条合同价款的结算和支付 5 1 发包人应于每月确认并共同履行书面结算手续 5 2 工程交工后 5 3 合同价款的支付 合同价款分期支付 第六条安全施工 重大伤亡及其他安全事故处理 6 1 安全施工 发包人 承包班组必须贯彻执行国家和 政府 行业主管部门颁布实施的有关的法律法规及各项规 定 严格按安全标准组织施工 6 2 重大伤亡及其他安全事故处理 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 6 41 发生重大伤亡及其他安全事故 承发包双方就采取紧 急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者 保护事故现场 如因抢救伤者必须移动现场设备 须作出书面记录或拍照 6 3 对本工程的安全生产标准 双方约定如下 第七条工程质量 验收与保修 7 1 工程质量应达到设计图纸要求约定标准和质量目标 如图纸 发包人指令和国家及当地政府验收规范 标准之 间有差异或不一致 承包班组应在取得发包人书面认可后 以质量要求较高者为施工依据 7 2 承包班组必须按照国家规定标准和质量目标 如图 纸 发包人指令和国家及当地政府施工验收规范 标准之 间有差异或不一致 承包班组应在取得发包人书面认可后 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 7 41 以质量要求较高者为施工依据 7 3 对本工程的质量标准 文明施工标准 双方约定如 下 第八条文明施工 发包人 承包班组应严格执行北京市人府颁发的 施 工现场管理暂行规 定 加强科学管理 坚持文明施工 第九条材料机具供应 9 1 本工程由发包人提供的机械设备为 承包班组自备 的工具为 双方确认防护用具 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 8 41 9 2 由承包班组自备的工具须其自行带入现场 由发包 人提供的机械设备 防护用具由发包人采购并供应到施工 现场 9 3 承包班组应遵守和执行发包人材料机具领用规定 对领用的材料 机具要与发包人共同清点 履行书面领 还手续 对借用的发包人的工具 要严格按操作规程使用 加强维修保养 9 4 对工程材料机具的使用 维护和材料的使用规定作 为本合同附件 四 第十条发包人的权利及义务 10 1 负责组织施工检查 验收 监督承包班组的工程进 度 工程质量 安全生产及按图施工情况 材料领用情况 及行政管理事条 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 9 41 10 2 负责本工程中各工种 工序间的协调与配合 承包 班组在安全 质量 工期场容等方面发现有违反合同约定 内容的 发包人应书面提出整改意见 督促承包班组进行 整改 10 3 负责组织工程的验收工作 第十一条承包人的权利和义务 11 1 承包班组对与其确定劳动关系的作业工人必须认真 审查 保证人员的政治素质 身体素质和技术水平 工作 年龄不得低于 18 周岁 不得超过 60 周岁 并有身份证明的 合法公民 11 2 承包班组需将其作业人员登记造册 须写明姓名 性别 年龄 籍贯 工作证号码及身份证号码 作为本合 同附件 三 11 3 承包班组必须按施工图纸及说明施工 如有合理化 建议应征得发包人同意 并办理书面洽商变更手续后方可 改动施工 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 10 41 11 4 承包班组确认管理 协调工作 第十二条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生 效 法定代表人应出示身份证明 委托代理人应出示委托 证明 第十三条本合同未尽事宜可经双方协商后列和其他事 项 其他事项与正文具有同等效力 在本合同之外签订的 协议等 内容与本合同相抵触者无效 本合同一式两份 复印无效 其它事项 发包人签字 发包人地址 发包人电话 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 11 41 承包班组签字 电话 年月日年月日 第三篇 建设工程劳务分包合同纠纷案 建设工程劳务分包合同纠纷案 原告 某劳务公司 被告 某建筑工程公司 代理人 蔡俊杰律师 案由 建设工程劳务分包合同 受案单位 北京市朝阳区人民法院 案情简介 原告与被告于 2014 年 6 月签订建设工程施工劳务分包 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 12 41 合同 由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程 总价 320 万 工期 150 天 自 2014 年 6 月 30 日至 2014 年 11 月 17 日 因原告方面的原因 直至 2014 年 5 月工程尚 未完工 2014 年 5 月底被告向原告发出解除合同通知 双 方就此发生争议 在工地所在地建委的协调下 双方委托 鉴定机构对工程进行了鉴定 2014 年 12 月双方达成协议 被告同意报告的评定于 2014 年 1 月向原告支付工程款 3522597 51 元 对双方仍有争议的事项同意再行协商 随后 被告按照该约定向原告完工程款 在收到被告支付工程款 后 原告起诉被告 要求被告按原建设工程施工劳务分包 合同承担逾期付款利息 7 6 万元及违约金 226 84 万元 支付 赶工费 20 万元 并赔偿误工费 租赁损失等费用 70 万元 法院经审理于 2014 年 12 月 4 日作出判决 判决被告支付原 告利息 5000 元 驳回了原告的其他诉讼请求 代理词 尊敬的审判长 审判员 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建 设工程劳务分包合同纠纷一案 本律师接受被告的委托 出庭参与诉讼 为履行代理人职责 现根据事实和法律 发表以下代理意见 请合议庭采纳 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 13 41 总的代理意见 原告请求的多项费用 在共同委托评估公司所作的评 估报告中 已作了评估 且在结款时 双方已在支票根上 共同签字 明确劳务费用已全部结清 原告的诉讼请求没 有事实和法律根据 应当予以驳回 具体意见如下 一 原告请求逾期付款利息 76291 元及违约金 2268400 不能成立 1 被告无逾期付款的情况 1 被告已按双方 2014 年 12 月 30 日达成的新 协议 书 履行了自己的义务 已将劳务费支付给了原告 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 14 41 2 原告在领取最后一笔款时 在支票根已签字言明 按双方协议 全部结清劳务费 从中可以看出双方关于 该项劳务的所有款项 都已结清了 不再有任何纠纷 3 在 2014 年 12 月 30 日的 协议书 中 双方明确 结算款的付款时间为 2014 年 1 月 20 日前 即使按照原告主 张的付款时间 2014 年 2 月 8 日 也只有十几天的时间 哪 里来的 2268400 元的违约金 4 在 2014 年 12 月 30 日的 协议书 中 确定付款 日期的同时 未约定违约金 无违约金条款 2 按照旧合同 原告该项主张也无事实根据 1 起算点没有根据 第一 原告主张送达的结算书 被告从未收到过 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 15 41 第二 即使根据合同 双方也无关于默认结算书的约 定 建设工程施工劳务分包合同 关于结算涉及的第 24 2 原文如下 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料 后 14 天内进行核实 给予确认或提出修改意见 工程承包 人确认结算资料后 14 天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 该条文明确规定付款的日期为 工程承包人确认结算资 料后 14 日内付款 第三 实际上 双方共同委托求实公 司鉴定的行为 已表明之前双方未有结算确认 否则还要 委托鉴定作什么 第四 鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书 即说明 原告所说的确认不成立 2 索赔没有根据 根据双方签署的 建设工程施工劳务分包合同 第 26 4 条的规定 此类索赔 原告应于索赔事件发生后的 21 天内 向被告发出索赔通知 被告在收到索赔报告和有关资料后 21 天内给予回复 本案中没有任何证据显示原告曾按合同 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 16 41 向被告主张过违约金或逾期付款利息 二 原告请求的赶工措施费 人员误工损失费 租赁 费损失费用在评估报告中已作了评估 费用已支付完毕 鉴定报告 第 页对相关费用评估如下 1 赶工措施费 鉴定报告 第六条 相关事项的说明 的第 1 项已 明确指出该部分费用不应支付 关于劳务承包人申请的 赶工措施费 20 万元 依据 2014 8 10 的补充合同的第九条 延期超过十天的 甲方不予支付赶工措施费 的规定及 实际的情况 不予记取 2 人员误工损失 鉴定报告 中 综合楼结构已完工程劳务书 第六 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 17 41 项第 8 条对春节后人员窝工损失 停工令造成 的损失 解除合同造成周转材料次数减少损失 门卫等管 理人员误工损失评定的金额分别为 135000 28000 133840 57670 元 3 租赁费损失 鉴定报告 综合楼结构已完工程劳务书 第六项第 9 条已对本项费用作出评定 金额 15000 元 上述费用 被告已按 2014 年 12 月 30 日的 协议书 向原告支付完毕 原告对双方已解决的事项又提起诉讼 显属滥诉 三 原告请求遣散费不能成立 1 原告本身是劳务公司 其与员工的劳动关系如何处 理 是其内部管理问题 与本案工程合同纠纷没有法律上 关联性 公司对其员工可以继续留用 也可以辞退 这是 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 18 41 公司自己权利 2 原告遣散费损失不成立 原告提供的遣散费损失证明资料 是否确实存在相关 人员无法确定 也没有其他证据证明这些人员当时就在工 地 另外费用支出没有领款人的签字 显然违背常理 四 本案违约的是原告 原告在工期上严重违约 且在钢管焊接等施工质量上 存在严重质量问题 根据双方签署的 建设工程施工劳务 分包合同 原告应在 2014 年 11 月 17 日完工 但至 2014 年 5 月 8 日解除合同时 原告仍未施工出地面 给被告造成 了巨大经济损失 第四篇 建设工程劳务分包合同样本 1 建设工程劳务分包合同样本 发包人 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 19 41 承包人 分包工程名称 施工地址 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建 筑法 及其他有关法律法规 遵循平等自愿 公正和诚实 信用的原则 双方就建设工程劳务合作事项协商一致 订 立本合同 第一条 工程概况及承包工作内容 1 1 工程名称 1 2 工程概况 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 20 41 1 3 分包工作内容 图纸范围内所有土建及安装工程 范围包括 开挖基坑 基础 钢筋混凝土主体 砌墙 抹 灰 刮白 地面 上下水 电气等图纸 全部内容 第二条 合同工期 开工日期 2014 年 10 月 30 日 完工日期 2014 年 12 月 15 日 工期为 45 天 第三条 合同价款 4 1 合同价款为 100 万 元 人民币 大写 壹佰万 元 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 21 41 4 2 合同价款的确定原则 经过招投标确定或虽未经招投标程序 由承 发包双 方协商一致 确认 本合同价款为合同施工范围内的固定 价格 在合同约定的施工范围内合同价款不再调整 合同 范围以外的内容双方协商解决 4 2 3 定额工以外发生的零星用工单价 180 元 工 日 以实际发生 书面签证资料为准 4 2 4 因不可抗力 一周内非承包人原因停水 停电 停气或安排任务不及时等原因造成的停工 窝工累计超过 八小时的按 标准补偿 4 3 对合同价款内容的明确 第四条 合同价款的结算和支付 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 22 41 5 1 结算 决算资料 5 1 1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单 承包人依据上述书面资料按本合 同条款编制的施工预算书 5 1 2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责 人的指令 安排作业人员完成作业内容 并取得有效的书 面签证单据编制人工结算书 5 1 3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更 现 场签认资料等 5 2 合同价款的结算和决算 5 2 1 发包人应于每月 3 日对承包人完成的 工程量 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 23 41 给予核实 确认并共同履行书面结算手续 5 2 2 工程交工后 28 日内 承包人向发包人递交完整的 决算资料 发包人在收到决算资料后 28 日内进行核实 给 予确认并办理分包工程决算手续 5 3 合同价款的支付 5 3 1 合同签订当日甲方应支付乙方工程预付款 元 工 程开工后 合同价款 分期支付 基础开挖完成支付工程款 50 万 元 主体完成支付工程款 20 万 元 全部工程完成支付工程 款 10 万 元 余 3 万元质保金一年后付清 5 3 2 分期支付劳务费的 每期支付的劳务费数额不得 少于己办理结算额的 80 余款在发包人对决算资料予以 确认后 28 日内付清 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 24 41 5 3 3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理 付 款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费 5 3 4 办理支付的手续为 承包人应向发包人出据收据 不带税票 作为收款凭证 发包人须将填写齐全的 票 据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的 人员 第五条 安全施工 重大伤亡及其他安全事故处理 6 1 安全施工 发包人 承包人必须贯彻 执行国家和 政府 行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规 及各项规定 严格按安全标准组织施工 6 2 重大伤亡及其他安全事故处理 6 2 1 发生重大伤亡及其他安全事故 承发包双方应采 取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者 保护事故 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 25 41 现场 如因抢救伤者必须移动现场设备 须作出书面记录 或拍照 6 2 2 按照有关规定 发包人承包人应分清责任 由事 故责任方承担相应的责任 发包人承包人对事故责任有争 议时 应按政府有关部门的认定处理 6 3 对本工程的安全生产标准 双方约定如下 由乙 方负责 第六条 工程质量 验收与保修 7 1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目 标 如图纸 发包人指令和国家及当地政府施工验收规范 标准之间有差异或不一致 承包人应在取得发包人书面认 可后 以质量要求较高者为施工依据 7 2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准 施工验 收规范和施工图组织施工 在施工中发现设计有误 须立 即向发包人提出 取得文字变更洽商手续后方可继续施工 因发包人原因造成窝工的 由发包人予以经济补偿 因承 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 26 41 包人原 因造成窝工的 工期不顺延 发生的费用由承包人 承担 7 3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范 质量检 验标准及施工图为依据 自分包工程施工完毕后 28 日内由 发包人 承包人共同办理书面验收手续 逾期未办理验收 发包人又交后序施工的或投入使用的 视为符合合同要求 工程交工 7 4 对本工程的质量标准 双方约定如下 合格 第七条 工期延误 8 1 对于以下原因造成完工日期推迟的 经发包人施工 代表确认 工期相应顺延 a 因战争 动乱 自然灾害或非 发包人承包人责任造成的爆炸 火灾等不可抗力 b 设计变 更和工程量增加 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 27 41 c 发包人未能按合同约定日期支付劳务费 致使施工不 能正常进行 d 承包人以书面形式提出申请 但仍未能从发包方获得 施工必须的指示 工程材料 图纸等 致使施工不能正常 进行 e 一周内非承包人原因停水 停电 停气或机具供应不 及时造成停工 窝工累计超过 8 小时 f 发包人同意工期顺延的其他情况 8 2 承包人应在上述情况发生后 7 日内 就延误内容和 因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告 发 包人应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面 答复 承包人逾期未提出书面报告的 视为其放弃此项权 利 发包人逾期未答复也不提出修改意见 视为其承认此 事实 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 28 41 8 3 非因上述原因造成未按合同工期 包括合同约定可 顺延的工期 交工的 双方约定 第八条 文明施工 9 1 发包人 承包人应严格执行北京市人民政府颁发的 施工现场管理暂行规定 加强科学管理 坚持文明施工 9 2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件 如发 包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决 食宿的 由发包人按照标准予以补偿 9 3 对本工程的文明施工标准 双方约定如下 由 乙方负责 第九条 材料机具供应 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 29 41 10 1 本工程由发包人提供的机械设备为 承包人自备的工具为 由乙方负责 双方确认防护用具 由 乙方 承担 10 2 由承包人自备的工具须其自带入现场 由发包人 提供的机械设备 防护用具由发包人采购并供应到施工现 场 400 米内 10 3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定 对领用的材料 机具要与发包人共同清点 履行书面领 还手续 对借用的发包人的机具 要严格按操作规程使用 加强维修保养 第十条 文物保护 对施工中发现的文物 承包人应立即保护好现场并于 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 30 41 4 小时内以书面形式通知发包人 发包人应于收到书面通知 24 小时内向文物管理部门报告 应文物管理部门的要求采 取妥善的保护措施 发现文物后隐瞒不报的 由责任人依 法承担行政的 法律的责任 因保护文物发生的费用 由 发包人承担 第十一条 发包人的权利及义务 12 1 负责提供场地 道路 水电等具备施工条件的工 程施工现场 负责工程施工的组织与协调及技术 质量 安全 场容等方面的交底 12 2 负责于 2014 年 10 月 28 日提 供施工图纸 2 套 提供必要技术资料和办理施工洽 商 12 3 负责组织施工检查 验收 监督承包人的工程进 度 工程质量 安全生产及按图施工情况 材料领用情况 及行政管理事务 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 31 41 12 4 负责解决施工中存在或发生的技术问题 12 5 负责组织图纸会审和技术交底 编制施工组织设 计及总的工期控制计划 审查承包人编制的详细施工作业 计划 12 6 负责本工程中各工种 工序间的协调与配合 承 包人在安全 质量 工期 场容等方面发现有违反合同约 定内容的 发包人应书面提出整改意见 督促承包人进行 整政 12 7 负责组织工程的验收工作 12 8 本工程发包人施工代表为 负责日常 施工的管理 协调工作 发包人也可委托 有现场签认 用工 办理洽商变更手续的职权 人事如有变动 应提前 7 日通知承包人 第十二条 承包人的权利和义务 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 32 41 13 1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真 审查 保证人员的政治素质 身体素质 和技术水平 工人 年龄不得低于 18 周岁 不得超过 60 周岁 13 2 承包人需将其作业人员登记造册 须写明姓名 性别 年龄 籍贯 工种 级别 工作证号码及身份证号 码 作为本合同附件 13 3 在施工生产过程中 承包人必须保证人员相对稳 定 不能随意变更备案人员 人 员变动率小于 服从发包人的统筹安排 统一调 动 13 4 当发包人因故不能保证连续生产时 承包人在不 影响发包人生产任务的前提下 可将队伍进行临时调整 对所调整人员应向发包人出具书面通知 并办理变更手续 13 5 承包人必须按施工图纸及说明施工 如有合理化 建议应征得发包人同意 并办理书面洽商变更手续后方可 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 33 41 改动施工 在施工中应注意保护成品 半成品 爱护使用 发包人提供的机械设备及其工具 13 6 承包人应对作业工人进行安全生产 食品 安全 及预防煤气中毒等方面的 自觉遵守发包人现场管理规定 服从发包人有关人员的指导 教育 监督和检查 并及时 向发包人提供有关情况和资料 13 7 承包人确认 张爱军 为派驻工地的施工代表 负责日常施工的管理 协调工作 第十三条 违约责任 14 1 发包人违约责任 14 1 1 由于发包人原因造成停工 窝工时应按实际发生 情况向承包人赔偿损失 停工 窝工应办理书面洽商 方 作为决算依据 发包人任务不足或因故不能继续履行合同 时 双方协商后可提前终止合同 14 1 2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 34 41 题 其经济损失及有关责任由发包人承担 14 1 3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算 价余款的 承包人可向发包人发出要求付款通知 发包人 收到承包人通知后仍不能按要求付款 可与承包人协商签 订延期付款协议 经承包人同意后可延期支付发包人不按 合同约定支付劳务费或决算价余款 双方又未达成延期付 款协议 承包人有权书面告知发包人理由 撤走其人员 并依法追索拖欠款及损失赔偿费 14 1 4 发包人违反财务管理规定 违约支付劳务费的 除纠正违约支付行为外 还应当在违约支付的额度范围内 与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任 14 2 承包人违约责任 14 2 1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严 重不符合要 求时 发包人可以终止合同 并要求承包人在 日内退出施工现场 承包人应当退出施工现场 但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内 与承包 人就结算事宜达成书面协议或由监理公司 发包人 承包 人共同对己完成的工程量进行签认 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 35 41 14 2 2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场 发包人 有权要求承包人进行更换 调整 承包人无法调整时 发 包人有权暂不安排施工任务 窝工损失承包人自负 并书 面通知承包人 直至终止合同 14 2 3 因承包人责任造成质量事故和延误工期 其工料 损失概由承包人承担 第十四条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议 双方首先进行协商 协 商不成可向有关部门申请调解 当事人不愿和解 调解或 和解 调解不成的 可约定以下方式解决争议 在选定的 方式前划 1 向北京仲裁委员会申请仲裁 2 向 朔州市 人民法院