建设工程合同管理题库pdf样本.docVIP

建设工程合同管理题库pdf样本 建设工程合同管理题库pdf本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 目录001建设工程合同管理法律基础xx合同法律制度3003建设工程招标管理6004建设工程委托监理合同8005建设工程勘察设计合同管理10006建设工程施工合同管理10007建设工程物资采购合同管理13008FIDIC合同条件下的施工管理13009建设工程施工索赔14010综合练习15011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）17012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）21013山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）25014山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套）291本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 0011建设工程合同管理法律基础 一、单项选择题 11、能够作为保证人的是(B B)。 22、定金作为设计合同担保方式时，定金(B B)有约束力。 33、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为(C C)。 44、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于(C C)的法律行为。 55、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是(D D)。 66、我国担保法规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是(D D)。 77、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自(B B)之日起生效。 88、下列财产能够抵押的是(C C)。 99、保险合同中的保险人对于(C C)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。 10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为(C C)。 、发包双方人员办理保险、支付保险费用、发包双方人员办理保险、支付保险费用，由发包人办理保险、支付保险费用，由承包人办理保险、支付保险费用 11、公证机关进行公证的依据是(B B)，这是自愿原则的体现。 12、经过鉴证的合同(D D)。 ，审查确定其效力 13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明(A A)为被保险人。 2本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的(C C)。 15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将(A A)。 16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是(C C)。 17、下列财产中，(D D)。 可作为抵押物进行抵押。 、医院等教育、 18、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿(C C)。 ，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额 19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现(B B)原则。 二、多项选择题 11、指定代理只在没有(AD)的情况下适用。 22、依法能够抵押的财产为(ADE)。 33、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔偿的受损失原因有(BC)。 44、法律规范中所指的法律“事件”包括(ABE)。 55、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是(CD)。 002合同法律制度 一、单项选择题 11、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后(B B)。 3本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 22、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的(B B)进行修订或调整所达成的协议。 33、当事人行使不安抗辩权的法律效果是(D D)。 44、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方(D D)。 55、A A公司通过资产重组被另一较大的B B公司兼并后，法定代表人易人。 由于经营方针改变，B B公司不愿履行A A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于(A A)。 66、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(D D)。 ，价格上涨按新价格执行 77、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过(C C)作为解决争议的最终方式。 88、当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在(B B)履行。 99、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括(D D)。 10、债权人的(A A)是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人能够向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。 11、可撤销的合同在撤销前，属于(B B)合同。 12、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，能够(A A)。 13、仲裁应当(B B)进行。 ，当事人不出庭 14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(D D)的措施。 15、合同生效应当具备的条件不包括(D D)。 4本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 16、合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用(A A)确定价款。 17、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当(C C)。 18、某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应(D D)。 ，国家造价管理部门发布的价格支付，工程所在地的市场价格结算 19、某公司与他人订立合同后，分为A A、B B两企业。 某公司未告知他人的情况下，他人有权(D D)。 、B B两企业对合同承担连带责任 二、多项选择题 11、合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。 下列说法正确的有(ACE)。 ，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格，合同按市场行情波动的新价格执行，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行 22、在合同仲裁制度中，首席仲裁员由(AD)。 33、在下列几种情形中，(DE)合同是可变更的合同。 ，损害国家、集体或第三人利益的 44、承担违约责任的形式有(CD)。 55、法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法能够要求解除合同(BC)。 5本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 003建设工程招标管理 一、单项选择题 11、如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以(D D)为准。 22、招标文件中的投标须知是为了(D D)。 33、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员能够(D D)。 44、招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其它人员(D D)。 、市政府部门提供的技术、经济等方面的专家 55、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于(B B)。 66、评标过程中，评标委员会能够书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及(D D)事项。 、工期等 77、按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不包括(C C)。 88、招标投标法规定开标的时间应当是(B B)。 99、建设监理招标的最大特点是(C C)。 10、工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是(C C)。 11、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用(B B)方式为宜。 12、国家强制监理招标宜采用的招标方式为(A A)。 13、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有(C C)。 14、下列关于招标代理机构的说法不正确的是(B B)。 6本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 、经济“专家库” 15、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是(C C)。 16、施工招标文件不包含的内容是(C C)。 17、当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保证措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者(D D)。 ，但要让利，但有可能让利 18、下列施工合同订立方式中为非法定方式的是(D D)。 二、多项选择题 11、有资格代理招标的机构应具备的条件包括(BCDE)。 22、招标投标法规定必须进行招标的建设工程项目包括(CDE)。 、援助资金的项目 33、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括(ABE)。 44、以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有(ACDE)。 、国家秘密的项目 55、构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括(BCDE)。 66、招标人自行办理招标事宜，须具备(AC)等条件。 77、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括(ABDE)等方面。 88、在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照(AC)订立书面合同。 7本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 99、施工招标的发包工作范围能够是(ABC)招标。 10、监理招标评审投标书的合理性时，主要比较(BC)等方面内容。 004建设工程委托监理合同 一、单项选择题 11、建设工程监理合同的标的是(C C)。 22、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是(A A)。 33、建设工程监理合同不包括(B B)内容。 44、在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应(D D)。 55、建设工程监理合同通用条件规定“委托人”是指(D D)。 ，及其合法的继承人或受让人 66、按照建设工程监理合同规定，执行监理业务过程中(C C)不违反监理人员应遵守的职业道德。 77、建设工程监理合同规定,(D D)应属于附加监理工作的范围。 88、在监理合同履行中，出现(C C)情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。 99、当出现(D D)情况时，业主有权依据建设工程监理合同追究监理单位的违约赔偿责任。 8本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 10、建设工程监理合同示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有(A A)。 11、建设工程监理合同的通用文件是(B B)。 12、监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时(C C)。 13、委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当(C C)。 二、多项选择题 11、建设工程监理合同（示范文本）中规定属于附加监理工作的情况包括(ABCD)。 ，签署竣工验收意见 22、在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有(BCE)。 ，为监理工作提供必要的外部条件，选定项目的勘察设计单位 33、根据建设工程监理合同通用条款规定，委托人的义务包括(BDE)。 、房屋，供监理人无偿使用 44、建设工程监理合同的标的包括(BCD)。 9本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 005建设工程勘察设计合同管理 一、单项选择 11、设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由(A A)负责。 22、初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由(D D)承担。 33、(D D)是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。 44、初步设计文件应达到(D D)的深度要求。 55、设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。 合同履行过程中进行阶段支付时，发包人(C C)。 二、多项选择题 11、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(BCDE)。 22、设计变更涉及的问题的正确规定包括(CDE)。 ，需经设计人同意后进行，已付的设计费不能退回，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付 33、设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括(ABCE)。 006建设工程施工合同管理 一、单项选择 11、按照施工合同文本的规定，(C C)是承包人应当完成的工作。 22、建设工程施工合同（示范文本）中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的(D D)。 10本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 33、建设工程施工合同（示范文本）规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由(D D)对该进度计划的缺陷承担责任。 44、建设工程施工合同（示范文本）规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由(A A)承担。 55、施工合同的当事人选择仲裁的，应当由(A A)仲裁委员会仲裁。 66、建设工程施工合同（示范文本）规定的设计变更范畴不包括(B B)。 77、在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，(C C)是错误的。 ，并按照监理人的要求重新采购符合要求的产品 88、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向监理人提出安全措施，监理人认可后实施，其防护措施费由(A A)。 ，施工结束无安全事故后由发包人支付 99、为了保证工程质量，建设工程施工合同（示范文本）规定设备安装工程的最低质量保修期限为(B B)年。 10、依据建设工程施工合同（示范文本）规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(A A)。 、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延，拆除及重新安装费用，工期相应顺延、拆除及重新安装费用，工期不予顺延、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 11、在施工合同履行过程中，发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由(B B)。 11本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 12、已竣工工程交付使用之前应由(B B)负责成品保护工作。 13、施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得(B B)认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。 14、当施工合同文件中出现不一致时，以(C C)。 为优先解释的依据。 、 15、建设工程施工合同（示范文本）规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。 事后发现改进措施有缺陷，应由(A A)承担责任。 二、多项选择题 11、建设工程施工合同（示范文本）规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有(ACDE)。 ，应监理人要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用 22、在建设工程施工合同（示范文本）中，发包人有权解除合同的情况包括(BE)。 33、下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，正确的是(ABD)。 ，也能够分阶段提供，只要符合专用条款约定即可，图纸费用由承包人承担，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担，发包人应自费代为复制 44、施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括(ABE)等文件。 55、不可抗力事件的合同责任包括(ABE)。 ，分别由各自负责，由发包人承担、修复费用，由承包人承担12本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 007建设工程物资采购合同管理 一、单项选择题 11、某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的(C C)后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。 22、承揽人按照定作人的具体要求，用定作人提供的物料制成约定的成品交付给定作人的合同是(A A)合同。 33、在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有(C C)。 44、签订建设物资采购合同时，关于价格条款(C C)。 二、多项选择题 11、材料采购合同的订立方式有(ACE)。 、报价、签订合同 22、设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的(ABE)。 33、在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有(ABCD)。 008FIDIC合同条件下的施工管理 一、单项选择题 11、FIDIC施工合同条件规定，用从(D D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 22、FIDIC施工合同条件规定，业主扣留的保留金应在(C C)时全部退还。 33、施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向(B B)提出索赔要求。 44、当承包商拒绝与业主指定的分包商签订施工分包合同时，监理工程师有权采取(C C)措施。 55、工程施工中，由于承包商责任造成质量事故，总监理工程师指令承包商“暂停施工”，针对该指令承包商(C C)。 13本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 66、FIDIC合同条件规定，(B B)之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 77、FI DIC合同条件规定，如果承包商未在监理工程师规定的时间内运走工地上的不合格材料或补救重建不合格工程的话，业主有权雇用其它人来完成，此项工作所发生的一切费用由(C C)负责。 二、多项选择题 11、FIDIC合同条件规定，监理工程师在质量管理方面的权力有(ABCD)。 ，对已完工程有确认或拒收权 22、施工分包合同的主要特点表现为(ABCD)。 、管理职责 33、FIDIC合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是(BCDE)。 、复工令、赶工令 44、监理工程师依据工程现场的实际情况，有权发布变更指令的内容包括(ABD)。 009建设工程施工索赔 一、单项选择题 11、监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在(A A)天内完成审查并报送发包人。 22、当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请(D D)批准。 33、下列(A A)可作为索赔报告。 44、索赔损失调查主要表现为(C C)。 55、当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，(C C)。 14本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 二、多项选择题 11、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括(ACDE)。 22、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括(ABD)。 33、监理工程师的索赔管理任务包括(ABCE)。 索赔评价报告 44、下列不能成为索赔的证据资料的有(BE)。 010综合练习 一、多项选择题 11、C FIDIC施工合同条件规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是(BCE)。 ，需得到承包商同意才可实施 22、建设工程施工合同履行过程中，关于暂停施工的管理程序，下列说法中正确的是(ABDE)。 ，应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见，并妥善保护已完工工程，可提出书面复工要求，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 33、依照建设工程施工合同(示范文本)，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是(ACDE)。 ，可能采取的赶工措施 44、材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是(AE)。 15本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 55、依据FIDIC施工合同条件的规定，解决合同争议的程序包括(BCDE)。 66、根据FIDIC施工合同条件，工程师指示变更的内容包括(ABCE)。 77、施工索赔按照索赔的目的能够分为(AB)。 88、依据建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是(AE)。 ，由发包人承担、修复费用，由发包人承担，由发包人承担，由承包人承担 99、建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是(ABE)。 ，则需通过法院最终解决，则需通过仲裁或诉讼最终解决 10、依据FIDIC施工合同条件，施工合同履行过程中，承包商的质量责任主要包括(ABCE)。 11、依据FIDIC施工合同条件，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及(ABCE)等方面因素的影响。 12、要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则包括(ABCD)。 13、能够产生委托代理关系的基础关系包括(AC)。 14、当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供(BCD)。 15、工程投保建筑工程一切险后，如果因(BCD)原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。 16、法人应当具备的条件包括(ABDE)。 16本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套） 一、单项选择题 11、经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行(C C)。 22、经济合同是特定的主体在平等基础上共同作出的(C C)。 33、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于(D D)。 44、当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自(B B)起生效。 55、质权是一种约定的担保物权，以(A A)为特征。 66、某采购员受A A企业授权去B B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A A企业公章的空白合同文本，与B B公司签订了购买包装材料的合同，则(D D)。 ，由采购员向B B公司进行赔偿，A A企业可能退货，但货款应由采购员承担，货款应由A A企业支付 77、下列合同内容中，(C C)是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。 88、材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的(B B)。 99、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照(A A)执行。 10、某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为88万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20万元，则供货方应支付(C C)万元的违约金。 11、依据建设工程监理合同（示范文本）（GF-0202）规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是(D D)。 ，不得泄露委托人申明的秘密17本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料 12、招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用(B B)。 13、公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由(A A)主持。 14、在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应(C C)。 ， 15、对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件(C C)。 16、某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前11个月，评标优惠l8万元。 某投标人报价800万元，工期提前11个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为(C C)万元。 17、建设工程设计合同的履行中，设计的(C C)是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。 18、依据建设工程设计合同（示范文本），设计合同经(C C)生效。 19、施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前(A A)天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。 20、按照施工合同范本通用条款的规定，(D D)原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。 、停电、停气造成停工累计超过66小时 21、施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由(B B)负责。 22、建设工程施工合同（示范文本）规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应(B B)。 ，并顺延工期，工期不予顺延，工期不予顺延，并顺延工期 23、依据建设工程施工合同（示范文本），下列选项中属于承包人义务的是(C C)。 18本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 24、设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，(A A)应按合同约定参加工程验收工作。 25、依据建设工程施工合同（示范文本），因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由(B B)承担。 26、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由(B B)负责。 27、依据FIDIC施工合同条件的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承包人(D D)。 28、建设工程施工合同（示范文本）规定，承包人的(D D)要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但能够根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。 29、根据建设工程施工合同（示范文本），索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的(D D)天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。 30、某施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时合同()。 31、典型的从合同是(B B)。 32、依据合同法的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于(D D)。 33、设立(C C)的目的在于预防合同成立后因情况发生变化而损害合同另一方的利益。 34、投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应(B B)。 二、多项选择题 11、合同约定应当先履行债务的当事人，当对方(BCD)，能够中止履行合同。 ，逃避债务、19本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 22、按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括(ABD)等。 33、建设工程施工合同（示范文本）由(BC)组成。 44、按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于(BCD)等方面。 55、按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有(A ABD)。 66、合同法规定，(CDE)的合同均属无效合同。 ，损害集体利益 77、招标投标法规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的是(BCDE)。 、国家秘密的工程项目、融资的项目、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目、援助资金的项目 88、合同法规定的承担违约责任的方式有(ABCE)。 99、合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是(ACE)。 ，能经济、及时地解决纠纷，使合同能更好地得到履行 10、招标投标法规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是(ACDE)。 、评标、定标的能力、法律咨询和技术管理人员 11、鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有(BCE)。 55家为宜 12、在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有(ABC)。 20本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 13、建设工程质量管理条例规定，(BCD)的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套） 一、单项选择题 11、合同法对合同纠纷解决的规定是(B B)。 、仲裁、诉讼能够任选 22、某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同，此合同法律关系的客体是(A A)。 33、建设工程一切险的除外责任是(C C)。 、暴雨 44、合同法规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则能够(D D)。 55、当事人能够约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，(C C)。 66、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是(C C)。 77、招标投标法规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的(C C)原则。 、公正和公开、公正和公开、最低价中标和公开、公正和最低价中标 88、评标委员会对投标书中的错误加以修正后，请该投标书的投标授权人予以签字确认，如果投标人拒绝签字，则(D D)。 99、当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应(B B)。 10、下列能够不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是(C C)。 ，承包人发生变更的项目、援助资金的项目、设计或施工的项目21本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 11、委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于(B B)。 12、某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则(C C)。 13、根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-0202），委托人的权利不包括(D D。 14、建设工程设计合同履行过程中，属于发包人责任的是(A A)。 15、如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经(D D)批准。 16、若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，(B B)应负责对外商的设计资料进行审查。 17、施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由(B B)承担。 18、对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由(B B)负责。 19、根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，(D D)。 ，相应顺延工期，工期不予顺延，工期不予顺延，相应顺延工期 20、材料采购合同履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于运输过程中发生的问题，由(C C)负责。 21、按建设工程施工合同(示范文本)专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由(B B)承担。 22、材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、22本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 保养等费用由(A A)承担。 23、依据FIDIC施工合同条件的规定，从基准日起至工程师颁发履约证书日止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险由(D D)承担。 24、根据FIDIC施工合同条件的规定，对于业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认(A A)为竣工日。 25、依据FIDIC施工合同条件，合同内约定的工期指承包商在(B B)附录中承诺的竣工时间。 26、依据FIDIC施工合同条件的规定，工程师对于承包商因施工中遇到文物和古迹提出的索赔(B B)。 ，不顺延工期，不补偿费用 27、依据合同法，(B B)是标的的内在品质和外观形态的综合指标。 28、对于建设工程合同的纠纷，由(D D)人民法院管辖。 29、招标投标法规定，公开招标方式具有(D D)缺点。 30、建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，(D D)。 、费用高 31、评标委员会在初评时，发现投标文件中的总价金额与单价金额不一致，则应(B B)。 32、我国的合同鉴证实行的是(A A)，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。 33、某项目33月11日确定了中标人，33月88日发出中标通知书，33月12日中标人收到中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于(C C)。 二、多项选择题: 11、合同生效应具备的条件有(ABCD)。 22、依据合同法的规定，合同履行的原则包括(CD)。 23本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 33、合同法规定，因某种原因合同解除后，则(ABDE)。 ，终止履行，根据履行情况和合同性质，当事人能够要求恢复原状，根据履行情况和合同性质，当事人可采取其它补救措施，有权要求赔偿损失 44、合同法采用合同形式的不要式原则有(ACDE)等理由。 55、依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括(CDE)。 66、招标投标法规定的招标方式中，邀请招标具有的优点有(BCD)。 77、关于监理人的责任限度的表述，正确的是(ABC)。 ，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任