综合练习题案例答案.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除综合练习题 一、解：（1）货价：120万美元8.3=996万人民币 (2) 国外运费:8003508.3=232.4万人民币(3)海运保险费(FOB+国外运费) 费率=(996+232.4) 2.66=3.267万人民币所以,到岸价CIF=(1)+(2)+(3)=1231.667万人民币(4)银行手续费(1)5=4.98万人民币(5)外贸手续费CIF1.5%=18.475万人民币(6)关税=CIF22%=270.966万人民币(7)增值税CIF+关税17%=255.447万人民币所以,抵岸价(原价)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)=1781.535万人民币(8)国内运杂费=抵岸价2.5%=44.538万人民币。所以,购置费=抵岸价+运杂费=1781.535+44.538=1826.073万人民币P3练习第4题关税=CIF22%=20022%=44万美元增值税200+4417%=41.48万美元8.3=344.28万人民币二、案例一、由于业主修改设计，损失1.5个月的管理费和利润计算公式=合同总价工期管理费率（或利率）延误时间现场管理费=80001812%1.5=80万元企业管理费=8000187%1.5=46.67万元利润=8000185%1.5=33.33 万元、由于基础砼等级强度提高索赔15万元问：监理工程师是否同意给予费用索赔，是否同意索赔费的计算方法？答:1).由于业主原因引起的应赔，由施工单位怕砼等级强度达不到，自行提高砼等级强度的不赔。 2).计算方法欠妥。因为现场管理费与企业管理费都属于间接费，计算基数是直接费（或是人工费；人工费+机械费），而不是合同价。 3）利润不予赔偿。因为见P161三、案例二 问题： 1、试分析以上各项费用业主应不应支付？为什么？ 2、第5条（2）中提出的降效支付要求，人工费和机械使用费各应补偿多少？ 3、监理工程师绘制的S型曲线如图所示： 若该工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析：合同执行到第5个月底时进度偏差和投资偏差。合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差。2、人工费、机械费补偿的计算人工费补偿：（2800-2200）40元/工日=24000元 机械费补偿：（410-360）180元/台班=9000元3、合同执行到第5月底时：投资偏差=已完实际（1）-已完计划（2）=500万元 （超支了）进度偏差=拟完计划（3）-已完计划（2）= 0万元 （进度无偏差）合同执行到第10月底时：投资偏差=已完实际（1）-已完计划（2）=500万元 （超支了）进度偏差=拟完计划（3）-已完计划（2）= 1500万元 （进度拖期了1.5月）四、时间工作名称第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合计A454590B2525C100100200D240240E190190380F320320G100100H240240I140140N143.33143.33合计170145750290143.332401401. （1）要求建设单位另行支付工程保护措施费不合理，因为该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用） （2）要求建设单位另行支付安全防护费不合理，因为该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用）2、（1）全费用综合单价（也可合并计算） 分项直接费=400（元/m3） 间接费=10%=40010%=40（元/m3） 利润=（+）5%=（400+40）5%=22（元/m3） 税金=（+）3.41%=（400+40+22）3.41%=15.75（元/m3） 全费用综合单价=+=400+40+22+15.75=477.75（元/m3）（2）工程变更后增加的款额= 477.75 3000 = 1433250元 = 143.33（万元）3、（1）该工程合同总价=90+25+200+240+380+320+100+240+140=1735（万元）（2）增加N工作后的工程造价=1735+143.33=1878.33（万元）4、（1）H工作第6月工程进度款=240（万元）（2）I工作第7月工程进度款=140（万元）（3）N工作第5月工程进度款=143.33（万元）5、该工程预付款=173520%=347万元（开工前7天给乙方）预付款起扣点=173510%=173.5万元每月结算款为:1月:完成工程170万元173.5万元,那么,从第2月份开始,按当月进度款的30%扣回预付款, 扣完为止.所以,2月份的结算款为=145-14530%=145-43.5=101.5万元3月:完成工程750万元,结算款为=750-75030%=750-225=525万元到此为止已扣预付款:43.5+225=268.5万元,还差347-268.5=78.5万元.4月:完成工程290万元,结算款应为=290-78.5=211.5万元五、案例四答题要点： 1尚不全面。除上述要点外、还应该补充两点： （1）健全监理组织落实投资控制的责任制。 （2）督促施工单位落实施工组织设计，按合理工期组织施工。 2计量支付的主要要点： （1）对已完工的分项工程向监理工程师申请质量认证。 （2）取得质量认证后在协议约定的时间内向监理工程师申请计量。 （3）监理工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量，签发计量证书给施工单位。 （4）施工单位凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请。 （5）监理工程师审核申报资料，确定支付款额，向业主提供付款证明文件。 3监理工程师拒绝的原因： （1）该部分的工程量超出了施工图的要求，不属于计量的范围。 （2）该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，费用应由施工单位自己承担。 4变更价款确定原则：见P151 （1）合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算变更合同价款。 （2）合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价款。 （3）合同中没有类似和适用价格，由承包商提出适当的变更价格，监理工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由造价管理部门裁定。5、对两项索赔的处理：（1）对处理弧石引起的索赔，这是预先无法估计到的情况，索赔理由成立，应予受理。（2）由于阴雨天气造成的延期和窝工费用，这是有经验的承包商预先应该估计的因素，在合同工期内已作考虑。因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。六、案例五答题要点： 1承包商共得暂定金付款= 对指定分包商的付款+承包商完成的暂定项目付款+ 计日工+对指定分包商的管理费 = l00万+ 50万+ 10万+ 100万10% = 170万元 2业主已实际支付各类工程付款 = 已完成的合同工程价款 保留金+暂定金付款+动员预付款 = 800万 1000万5% 170万 1000万 5% 800万 50万 170万 50万= 970万 其中保留金取到限额为止，为 1000万 5 50万。而不是 800 10= 80万 3业主还需支付各类补偿 = 利润补偿承包商已支付的材料款承包商施工设备的遣返费承包商所有人员的遣返费已扣留的保留金 其中，利润补偿 =（1000万800万）5 % =200万510万元 承包商已支付的材料款=50万元，业主一经支付，则材料即归业主所有。 承包商施工设备和人员的遣返费因在工程量表中未单独列项，所以承包商报价时，应计入总体报价。因此，业主补偿时只支付合理部分。承包商施工设备的遣返费 = （1000万800万）1000万10万 = 10万20% =2