徐圩盐场职工住宅小区项目回填土施工合同.doc

江苏金桥盐化集团有限责任公司徐圩盐场职工住宅小区项目（幸福家园）一期工程场地回填施工合同发包方：江苏金桥盐化集团有限责任公司徐圩盐场（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程项目一、工程名称：徐圩盐场职工住宅小区项目（幸福家园）一期工程场地回填二、工程地点：徐圩新区张圩服务区三、合同编号： 四、工程范围及工程量1、 工程范围：徐圩盐场职工住宅小区项目（幸福家园）一期工程场地回填及小区中心环形道路回填2、 工程量的确认计量方法：按吨位计价，每一辆车吨位过磅，计量土石方量，工程结算价=计量土石方量投标单价。3、 工程量及单价表序号项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价1山碴石回填土（用于道路）T1300037.84914002山夹石回填土（用于其它场地）T1400038.55390003土方回填T1300026.23406004小区中心环形道路及一期道路测量定位放线项170007000投标总价：人民币壹佰叁拾柒万捌仟元整备注投标报价说明：1、本工程量仅为暂估工程量，在施工过程中，按实际计量吨位，汇总进行决算。价格执行本报价中的综合单价。2、山碴土、土夹石回填土为投标人包工包料；土方回填由徐圩盐场提供土源，投标人负责挖、运和回填，分层压实，运距为30Km以内。3、测量费用请根据规划方案图报价。五、工程期限20天，年月日开工、年月日竣工。六、工程费用人民币壹佰叁拾柒万捌仟元整(固定单价：见上表 ) 。第二条付款方式：本工程不设预付款，开工后按完成合格工作量的70%付款；工程结束验收合格后按完成合格工作量的70%付款（同比例扣除甲方供应材料款部分）；审计完成后余款至2012年6月付清。第三条工程质量：合格甲方根据国家质量验收规范和评定标准组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条安全生产1 、承包人应遵守现行工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织工程实施，接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；全权负责工地的安全及保安工作；配备必要的消防器材，建立安全环保制度、文明施工制度并有相应的处罚措施。2、 承包人应配备专职安全环保管理员，负责现场人员的人身安全与事故预防管理工作，并有权下发指令和采取保护性措施，以防止事故发生。3、 承包人在施工过程中确保不发生安全事故，如由于承包人原因造成安全事故，造成的一切损失均由承包人承担，还要赔偿由此给发包人等带来的影响和损失。第五条生活管理一、乙方工人食宿问题由乙方自行解决， 第六条材料管理乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛（堆）使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。第七条施工机具：自行解决第八条现场管理：服从现场甲方单位管理，人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第九条违约责任一、乙方的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按工程造价的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。第十条附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向连云港市仲裁委员会申请仲裁，或直接向连云港市人民法院起诉。二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。本合同副本陆份，双方各执叁份。三、双方商定的其他条款：第十一条合同附件及有效期一、合同附件： 二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。甲