建筑工程勘察合同.doc

建设工程勘察合同【岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物控】工 程 名 称： 西藏山南地区扎囊县公安局业务用房建设项目工程 工 程 地 点： 西藏山南地区扎囊县 合同编号： 【2014】08号 （由勘察人编填）勘察证书等级： 乙 级 委 托 单 位： 西藏山南地区扎囊县人民政府 勘 察 单 位： 岳阳百利勘测科技有限公司 签 订 日 期： 制定中华人民共和国建设部国家工商行政管理局委托方： 西藏山南地区扎囊县人民政府 （以下简称甲方）承接方： 岳阳百利勘测科技有限公司 （以下简称乙方）甲方委托乙方进行 西藏山南地区扎囊县公安用房建设项目工程地质勘察 的任务。根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工程，经双方协商一致，就本合同详细勘察阶段的工程签订本合同，共同遵守。第一条 工程勘察范围1.1 工程建设地点： 西藏山南地区扎囊县 1.2 技术要求 按相关规范，要求达到详细勘察程度 1.3 预计工程量： 按详细勘察要求进行布孔第二条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年 月 日西藏山南地区扎囊县公安业务用房建设项目勘察报告年 月 日42.1 勘察成果提交4份，超过4份另行计费。2.2 勘察成果提交期为 20 天，以双方签订合同次日起计算，如遇特殊情况（设计变更、工程变化，自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工程顺延。2.3 勘察成果需要评审时，乙方派人参加，费用由乙方承担。第三条 取费标准及拨付办法3.1 本工程勘察按照拉萨市市场价格执行，并参考国家规定的现行收费标准计取费用。3.2 本工程地质勘察费，共计为人民币5.8万元（大写：伍万捌仟元整）。付款方式：本勘察费待项目基槽开挖后七日内结清。第四条 双方的责任4.1 甲方：4.1.1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料）。4.1.2 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路。4.1.3 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。4.1.4 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，乙方所造成的一切经济损失由乙方承担。4.2 乙方4.2.1 派工程技术人员按委托任务书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工程量。4.2.2 按照国家现场的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。4.2.3 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。4.2.4 乙方在施工合同期内，保证施工安全，如出现安全事故，由乙方自行承担责任。4.2.5 勘察成果质量达不到规定要求及设计要求而造成甲方工程延误等经济损失由乙方承担。4.2.6 由于该项目工作量偏少，基坑开挖若出现与勘察资料不吻的情况，应及时进场施工补充勘察，其勘察费用另行协商。第五条 违约责任5.1 甲方不履行合同时，无权要求返还准备金；乙方不履行合同时，双倍返还预付款。5.2 甲方未按合同规定日期及时拨付准备金，乙方不进入现场；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费用千分之一。第六条 本合同执行过程中发生纠纷进，采用协商方式解决，协商不成，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。第七条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电传、技术讲座纪要均为本合同