建设工程施工内部承包合同样本.doc

建设工程施工内部承包合同样本 建设工程施工内部承包合同建设工程施工内部承包合同工程名称:承包人:建设工程施工内部承包合同甲方:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 乙方:根据合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规和甲方与建设单位签订的工程施工合同及甲方公司管理规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下协商一致，特制订本合同由双方共同遵守执行。 第一条工程概况:、竣工日期:第二条工程承包范围及内容承包范围:甲方将与建设单位就该工程签订的工程施工合同、附加条款及其它相关协议中的所有施工内容交由乙方施工并全部完成。 由乙方履行甲方与建设同单位签订的建筑工程施工合同（包括中标文件及相关协议）中所约定全部义务并承担一切责任。 承包内容:该该项目建设工程施工合同、施工图纸、招标文件、工程量清单和相关补充文件范围内规定的全部内容。 第三条承包方式式、设备、材料等进行施工，由乙方自筹资金，自担风险，自负盈亏，一包到底。 在工程施工过程中或工程交工后，无论工程结算、拨款如何（包括但不限于建设单位拨款不及时、不进行结算、未付清余款等情形），因该工程所发生的一切宜责任事宜（包括但不限于各种税金、工程质量、安全伤亡事故、工期延误、租赁费、材料费、人工费、各种罚款、违约金以及因该工程给甲方引起的诉讼纠纷等相关费用）全部由乙方承担，因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方，乙方对此无任何异议。 （包括但不限于工程施工合同、中标文件、定价单及相关协议等）和甲方公司管理规定的各项条款和规定内容，乙方无任何异议，保证严格按照执行。 ，乙方同意以私有和共有财产作为风险抵押金。 如乙方完不成管本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 理费用上交基数、欠缴甲方管理费和其它费用以及亏损（包括但不限于因乙方承接工程给甲方引起的诉讼费用、债权、债务、律师代理费）等全部费用），由乙方以私有和共有家庭财产（动产、不动产，包括现金、股金、房产、车辆等资产）抵补。 第四条条管理费及税金1管理费。 甲方按工程总造价（决算值）%向乙方收取管理费。 管理费交纳方式按下列 （2）条执行。 （ （1）签订本合同时一次性付清；（ （2）每次拨付工程进度款时按管理费收取标准扣除，拨付工程款达的中标价的70%时，乙方需按中标价向甲方缴足管理费，其余部分在审计结束后付清。 2。 税金。 乙方需提供全额发票（抵扣联及发票联，其中材料发票票70%，劳务发票30%，），取根据每次拨款金额收取2%。 的企业所得税。 按如乙方不能向甲方提供全额发票，未提供部分乙方需按13%交交纳增值税及其它附加税种，企业所得税按乙方不能提供发票金额的25%收取。 税金在每次开具发票时由乙方一次性交齐。 3、因该工程产生的其它所有税金、规费等全部由乙方承担负责。 第五条工程款拨付，甲方给予协助，建设单位未及时或未拨付工程款的责任损失全部由乙方承担，与甲方无关。 ，必须由甲方财务派专人到建设单位办理，必须拨付到甲方指定账户，在甲方扣除相关税费（包括管理费、税金、相关违约金、处罚金等）后拨付给乙方，乙方严禁挪用工程款，必须保证专款专用，否则，甲方有权解除本合同，乙方前期工程量甲方不予结算，属甲方所有，已产生债务纠纷等由乙方承担负责，与甲方无关。 “白条”和外开发票等任何方式从建设单位划拨工程款，否则额乙方需向甲方支付擅自划款额50%的违约金，并且甲方有权对乙方停办一切手续并解除本合同，乙方已完成的工程量不予结算，属甲方所有，已产生债务纠纷等由乙方承担负责，与甲方无关。 ，乙方到甲方办理拨款时，必须提交书面付款计划明细，否则，甲方有权拒绝付款，由此产生的一切后果全部由乙方承担。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，乙方均需提前与甲方财务人员沟通、落实拨款的银行账户及相关事宜，否则因甲方银行账户冻结、查封出现乙方工程款被法院执行划走等情况，相关责任甲方一概不予承担。 第六条甲方责任及义务，相关费用均由乙方承担。 、工期进度、安全文明施工、工程款发放等进行指导和监督检查。 ，乙方需按甲方管理规定办理手续并交纳费用。 、安检人员到施工现场检查时，乙方对提出的整改意见按时整改，如不整改或整改不到位，甲方质检、安检人员有权直接根据公司管理规定做出处罚，可不经乙方签字直接报甲方财务扣款。 第七条乙方责任及义务、地方、行业相关法律法规，认真履行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本合同的约定，服从甲方管理，保证按期保质保量完成工程施工任务并承担因该工程产生的一切经济法律责任。 ，负责办理工程设计变更和签证及工程割算、结算等事宜，甲方给予协助。 因乙方不办理或不积极办理割算、结算等事宜而造成的一切责任损失均由乙方独自承担。 ）（加盖甲方公章），乙方不得将该工程项目转包或分包，否则，由乙方自行承担所造成的一切经济法律责任，给甲方造成的损失由乙方赔偿，甲方有权解除本合同并且乙方已完成工程量不予结算，属甲方所有。 乙方应严格按照国家建筑施工规范、中标文件、图纸、施工合同、相关协议等要求进行施工，确保工程不出现质量问题，顺利通过竣工验收。 施工过程中或保修期内出现质量问题乙方及时返修，如乙方未能及时完成保修任务，凡甲方或建设单位安排他人完成，一切维修费用由乙方承担。 因乙方原因出现的一切质量问题、事故均由乙方承担全部责任，并赔偿给甲方造成的损失。 “安全生产、文明施工”等规定组织施工，杜绝重伤、死亡事故，内。 乙方应为现场施工、管理人员办理劳动用工手续、及时足本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 额发放工资并交纳各项社保费用，该工程如发生安全伤亡事故，一切责任赔偿全部由乙方承担，与甲方无关。 给甲方造成的损失由乙方赔偿。 、安全等执法检查，做好接待工作，保证不出现任何差错。 甲方人员因本项目业务需要所发生的一切费用，由乙方承担。 如果需要甲方人员（包含管理人员及挂证人员）到项目现场，由乙方负责相关费用。 、开具的欠款凭条、作业证等，均属乙方个人行为，一切责任由乙方承担，与甲方无关。 给甲方造成的损失由乙方赔偿。 ，大宗物资（钢筋、水泥、商砼、砂石等）采购合同需向甲方备案，否则，甲方一概不予结算拨款。 ，签订劳务合同，做好人员进出场登记，建立民工花名册、民工工资发放记录表，发放民工工资时必须由本人签字摁手印领取并留取影像资料。 甲方有权随时派人抽查，如发现人表不符，每发现一人金次，乙方需向甲方交纳违约金5000元。 10.如如乙方未按时交纳管理费，则甲方每日按未交纳管理费数额额的的5%计取滞纳金。 11.乙方给甲方必须提供真实有效的成本发票，无论是在双方合作期间，还是合作期满以后，一旦发现乙方提供的成本发票中有假发票，相关责任全部由乙方承担，并且每发现一份，乙方须向甲方支付额票面金额20%-50%的违约金，同时若由此给甲方造成损失的，全部损失均由乙方承担。 所有乙方提供的发票单据均要有乙方本人的签字认可。 12.因该工程质量、安全、现场管理、民工上访等原因造成甲方被上级主管部门处罚、通报批评、扣分等情形，甲方有权按照以下约定处理:（ （1）造成甲方被上级主管部门通报批评、记为不良行为记录、媒金体曝光的，每次由乙方向甲方交纳违约金5万元；（ （2）造成甲方被上级主管部门扣分的，由乙方向甲方交纳甲方违约金。 交纳标准:每每扣扣1分分3万元，自第6分开始，每再扣一分，在加前一分基础上加5000元；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 （ （3）月造成公司被上级主管部门收交资质的，乙方按每月10万元向甲方交纳违约赔偿金，不足一月按一月计算；（ （4）造成甲方被上级主管部门下令停接工程的，乙方需按每月30万元向甲方交纳违约金，不足一月按一月计算。 （ （5）给造成甲方造成其它的损失或不良影响的情形，甲方有权视以情况对乙方处以5000元至10万元不等的违约赔偿金。 ，乙方需向甲方提供完整备案资料一份，否则，乙方需向甲方交纳纳1万元5万元的违约金，且甲方有权不予办理竣工验收手续事宜，由此引起的一切后果全部由乙方自行承担。 14.乙方在向甲方提交备案材料时，还应向甲方提交该工程详细纳债务明细一份。 内容不全或弄虚作假，乙方需向甲方交纳5万元50万元的违约金。 第八条合同的解除发生如下情形时，甲方有权解除本合同:，书面要求更换的；、安全事故，未妥善处理给甲方造成恶劣影响和重大损失的；、被上级主管部门扣分、通报批评、列为黑名单、媒体曝光；的；、材料商、租赁商等对甲方提起诉讼的。 ，对甲方造成重大损失或不良影响的情形。 第九条其它约定，导致甲方不能履行或迟延履行施工合同义务的，乙方在此表示理解，并承诺该种情况不视为甲方违约，乙方不追究甲方违约责任，。 双方共同努力促使建设单位履行施工合同或追究其相应责任。 、伪造任何与公司、工程相关的印鉴，否则，每发现一次乙方需纳向甲方交纳10万元的违约金，并且由此引起的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方承担，与甲方无关，给甲方造成的损失由乙方赔偿，并且甲方将保留依法追究乙方法律责任的权利。 ，甲方有权根据本合同及甲方管理规定对乙方进行处罚，所涉及的违约金、罚款等乙方需按时交纳，乙方未按时交纳的，甲方有权自本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 乙方拨付的工程款中扣除，并且的每日按照未交纳金额的1%收取滞纳金，乙方对此无任何异议。 4.因乙方管理不善等原因造成甲方被他人起诉，一切责任全部由乙方承担。 由甲方统一安排人员参加诉讼，诉讼费、代理费等费用全部由乙方承担。 在接到法院传票后，甲方有权自乙方在甲方承建的任何项目拨付的工程款中扣除诉讼标的额的三倍用于处理诉讼案件，在案件处理完毕后办理相关手续。 造成甲方为乙方垫付诉讼案款的，乙方除需归还甲方垫付款项额外，还需承担支付甲方垫付款额2倍的违约赔偿金。 每造成一次诉讼，乙方需向甲方纳交纳5000元的违约金，作为公司应诉的车旅食宿等费用，其它费用（包含但不限于、诉讼费、鉴定费、执行费、律师代理费等）按实际发生额另行计取。 因该工程造成甲方被法院列为失信名单的，每发生一起乙方还需纳向甲方交纳5万元的违约金，并按列为失信被执行人的时间计算，每付月需向甲方支付5万元的赔偿金，至处理完毕解除失信为止。 、纠纷等承担无限期连带担保责任，在乙方不能履行本合同约定的责任义务时，由担保方履行。 、地方、行业相关政策调整时（包括但不限于税收政策调整等情况），双方均同意执行新的政策及程序。 ，协商不成时双方同意向胶州市人民法院提起诉讼解决，诉讼费、鉴定费、执行费等相关费用由乙方承担，该项