建设工程补充合同.doc

建设工程补充合同发包人：咸丰县劳动就业管理局 简称甲方承包人：湖北美雅迪装饰工程有限公司 简称乙方咸丰县劳动力市场维修改造维修工程由中标企业湖北美雅迪装饰工程有限公司承建施工，双方在咸丰县劳动力市场维修改造维修工程施工合同的基础上协商一致，订立本补充合同。一、 工程概况工程名称：咸丰县劳动力市场维修改造维修工程工程地点：咸丰县高乐山镇（原民族宫）资金来源：上级拨款二、 工程承包范围投标文件中工程量清单内容。三、 工程承包形式采取包工包料的形式。四、合同价款1、本合同按中标价壹佰柒拾壹万零壹佰元（1710100.00元）为合同价款（具体以投标文件中的工程项目和数量为准）。2、本合同采用可调价合同，遇有下列情况在中标合同价款中按相关定额和材料市场信息价格作相应增减：、设计方案发生变更。、在工程中新增工程项目和减少工程项目，计价、计费同投标文件口径一致。、招标文件中工程量清单数量超出实际发生工程量的10%，综合单价应按市场价予以调整。五、材料及质量标准所有材料均由乙方购买，材料质量达到合格标准，材料必须具有合格证或检验报告。进场的所有材料必须经监理人员和甲方代表认定后方可使用。六、工程质量及竣工验收1、乙方必须按设计图纸、说明文件、施工验收规范、验评标准组织施工和自检，并接受质检站对工程的监督。工程质量保证合格等级，力争优良。2、乙方按工程进度及时整理工程资料，隐蔽工程由乙方自检后通知甲方代表、监理工程师、质检部门检查验收。甲方代表、监理工程师及质检部门接到通知后应及时到现场检查，经监理人员确认验证后方可进行下一工序的施工。3、增减工程项目以及工程量的确认，由甲方代表、乙方代表、监理工程师以及甲方施工管理负责人签字后方能生效。4、工程竣工后，由乙方申请，甲方组织有关单位进行验收，并办理竣工验收相关手续.七、工程决算本工程决算依据鄂建200343号文颁发湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表和鄂建2005111号文颁发湖北省装饰装修工程补充定额；主体及结构工程采用鄂建200343号文颁发的湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表；工程取费按鄂建200344号文颁发湖北省建筑安装工程费用定额三类工程进行。材料价格按2007年同期恩施市工程材料市场信息价执行，其中定额中工日单价按鄂建文2006172号关于调整各类定额综合工日单价有关问题的通知执行。工程量实做实收据实结算。八、付款方式乙方进入施工现场工程开工后，甲方预付合同价款30%的材料备料款；室内、外基层工程施工完毕后再付合同价款的30%；室内、外工程施工完毕且工程竣工验收后付合同价款的20%；工程竣工验收办理竣工决算留取3%的质量保修金后一年内付清全部余款。在保修范围和期限内无质量问题一次性结清质量保修金。九、设计变更及安全生产1、 施工单位必须按图施工，如工程发生设计变更，乙方应书面通知甲方，并办理相关签证手续，变更工程量采用实做实收方法计取，单价的计取按照本合同第七条执行。 2、建设单位要求发生的设计变更，并由设计单位出具设计变更通知书，甲方书面通知乙方，办理相关签证手续后，乙方方可进行施工，单价的计取按照本合同第七条执行。3、乙方在施工期间应遵守安全操作规范，采取严格的安全防护措施，承担因安全措施不力而造成安全事故的一切责任和损失。十、双方责任1、甲方责任、甲方驻工地代表： 、甲方负责办理应由甲方负责的相关手续及相应费用。并负责组织工程竣工验收。如本工程未办理竣工验收手续,甲方使用后视为验收.、施工用水、用电接至施工现场，并负责施工现场三通一平。、提供拟建建筑物的地形、地貌情况以及地下管网、光缆等的埋设情况，确保数据的真实性。、负责对隐蔽工程签证和验收，并办理签证手续。、按合同规定支付预付款、进度款、结算款。、若甲方未按本合同第九条支付工程进度款和工程结算款，乙方有权向甲方计取该款项利息，直至停工，由此而造成的一切损失由甲方承担。2、乙方责任、乙方驻工地代表： 、乙方负责办理由乙方负责的相关手续及相应费用。、负责整理施工技术资料和工程决算资料。 、严格执行国家规范、标准和强制性条文的有关规定，按图纸组织施工。、负责施工场地进、出口交通，环境卫生。防止噪音污染，做到文明施工。、严格按照合同所约束的工程质量和施工工期组织施工，因乙方自身原因造成工程质量问题和工期延误，甲方有权给予乙方一定的处罚，由此而造成损失由乙方承担。、及时做好隐蔽工程的签证工作和技术资料的归档工作。、工程完工后，乙方应清理所有建筑垃圾及杂物。十一、工程保修范围及时间1、工程保修期为一周年2、保修金由甲方按工程总造价的3%计提，在规定的保修范围和期限内无质量问题一周年内一次性返回。十二、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向仲裁部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。十三、其他1、乙方负责该工区内社会治安综合治理工作和计划生育工作。2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生