工程招投标与合同管理复习资料

1工程招投标与合同管理一、单项选择题1根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在多少万元人民币以上的，必须进行招标。（A）A50B100C150D2002根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须进行下列哪项工作，接受当地建设行政主管部门的监督管理（A）A报建制度B监理制度C工程咨询D项目合同管理3根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过下列哪种文件形式约定承发包双方的权利和义务。（B）A通用条款B专用条款C监理合同D协议书4下列哪项是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。（A）A质押B定金C债务的免除D债务的混同5邀请招标亦称有限竞争性招标，是指招标人以何种方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（A）A投标邀请书B合同谈判C行政命令D招标公告6当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（D）A根据中标项目的不同特点采用不同报价B多方案报价法C可供选择的项目的报价D不平衡报价法7建设项目总承包招投标，实际上就是（B）A按照合同有关条款B项目全过程招投标C勘查设计招投标2D材料、设备供应招投标8建设单位在下列哪类合同中承担了项目的全部风险。（A）A成本加酬金B单价C总价可调D总价不可调9招标公告是一种（C）A要约B承诺C要约邀请D合同10竣工结算在下列哪项工作之后进行。用（C）A施工全部完毕B、保修期满C、竣工验收报告批准D、装修完毕11任何一个项目的投标报价都是一个系统工程，必须遵循一定程序。在研究招标文件后，接下来要（A）A调查招标环境B确定投标策略C、办理资格审查D进行投标计算12在下列合同中，哪类合同是可撤销的合同。（A）A当事人的意思表示不真实B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D违反法律强制规定的13仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向哪个部门申请执行。（B）A当地人民政府B人民法院C仲裁委员会D调解委员会14下列哪项是合同当事人双方权利义务公同指向的对象，即合同法律关系的客体。（A）A标的B货物C质量D数量15工程反索赔是指（D）A承包商向业主提出的索赔B分包商向总包商提出的索赔C承包商向供货商提出的索赔D业主向承包商提出的索赔316在进行建设项目总承包时，总包单位与施工单位之间是经济合同关系，具体来说（B）A总包单位是甲方，相当于业主身份B总包单位是甲方，相当于业主代理商身份C施工单位是乙方，相当于业主代理商身份D总包单位与施工单位都是乙方，总包单位相当于总承包商，施工单位相当于分包商17关于评标，下列不正确的说法是（B）A评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数C评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触18如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求下列哪方承担责任。（A）A施工单位B监理单位C材料供应商D项目经理19在施工中由于以下哪种原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。（B）A不可抗力B承包人的设备损坏C设计变更D工程量变化20工程项目投标是指具有哪种条件的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。（D）A合法资格B良好信誉C委托丰富经验D合法资格和能力21法人是指具有权利能力和民事行为能力，独立享有民事权力和承担民事义务的（D）A自然人B公民C领导者D组织22中标人应当由_确定。（D）A投标人B项目主管部门C行政监督部门D招标人23下列哪种类型的合同就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。（B）A计量估价合同4B固定总价合同C单价合同D成本加固定百分比24在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C）A施工单位B监理单位C建设单位D设计单位25公开招标在开标时，应当由（C）A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加26、在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的C因重大误解而订立的D损害社会公共利益的27、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（B）。A总价可调合同B总价不可调合同C单价合同D成本加酬金合同28、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。A通用条款B专用条款C监理合同D协议书29、一般认为，投标是一种（B）。A履约B要约C要约邀请D竞拍行为30、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（C）。A9个月B6个月C4个月D2个月31、工程建设施工招标，招标单位应在定标后（B）天内发出中标通知书。A5B75C9D1532、施工合同示范文本中规定，索赔事件发生（C）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A14B10C28D5633、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（C）。A工程量清单B工程预算书C工程变更协议书D施工图纸34、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（D）。A无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行35、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（B）。A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（2）（3）（1）D（2）（1）（3）36、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（B）A建设单位未及时供应施工图纸B施工单位施工机械损坏C业主原因要求暂停全部项目施工D因设计变更而导致工程内容增加37、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（A）。A对是否参加投标作出决定B确定投标方案C办理资格审查D进行投标计价38、唱标按送达投标书的（A）顺序进行。A先后B逆C任意D无相关规定39、根据中华人民共和国招标投标法和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（C）万元人民币以上时，必须进行招标。A30006B1000C100D5040、投标人少于（A）的，招标人应当依照中华人民共和国招投标法重新投标。A、3B、4C、5D、1041、关于投标报价策略论述正确的有（C）。A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价C一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价42、关于评标，下列不正确的说法是（D）A评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触43、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）。A费用由工程师承担，工期由承包方承担B费用由承包人承担，工期由发包方承担C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D费用和工期均由承包方承担44、建设工程施工示范文本附有三个附件，不属于其附件的是（A）。A承包人分包工程一览表B承包人承揽工程项目一览表C发包人供应材料一览表D工程质量保修书45、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（C）。A允许投标单位补充填写B视为废标C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D由招标人退回标书46、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（A）。A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料47、（C）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。A、留置B、承诺C、定金D、要约48、（D）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方债权人有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。7A、留置B、定金C、抵押D、债权人免除债务49、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C）A未中标的投标人不退还B中标的投标人在中标的同时退还C在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D投标人在投标有效期内撤销投标书后退还50、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C）。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位51、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，材料设备采购，单项合同估算价在B万元人民币以上的，必须进行招标。A50B100C150D20052、某政府办公大楼项目对社会招标，招标文件中限定外省的投标人需与本省工程承包单位组成联合体方可参加竞标，此举违背了招投标活动的B。A公开原则B公平原则C公正原则D诚实信用原则53、根据招标投标法规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（B）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A20DB30DC10DD15D54、评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（B）。A1/2B2/3C1/3D1/555、公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（D）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A投标邀请书B合同谈判C行政命令D招标公告56、下列关于建设工程招投标的说法，正确的是（B）。A在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件C投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标57、下列关于联合体共同投标的说法，正确的是（A）。A两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D联合体是由两个以上承包单位联合起来形成一个新的企业58、中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（B）。A中标通知书、合同协议书、图纸B合同协议书、中标通知书、图纸C合同协议书、图纸、中标通知书8D中标通知书、图纸、合同协议书59、下列关于工程分包的说法正确的是（A）。A施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任C施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位60、在劳务分包合同中，下列（D）属于劳务分包人的义务。A全面履行总（分）包合同，对工程的工期和质量向发包人负责B负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系C负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标D对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责61、在建设工程总承包合同中，属于发包人应当完成的工作是（A）。A使施工现场具备开工条件B指令承包人申请办理规划许可证C提供工程进度计划D保护已完工程并承担损坏修复费用62、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。A专用条款的内容比通用条款更明确、具体B合同文件中专用条款的解释优于通用条款C合同文件之间应能相互解释、互为说明D专用条款与通用条款是相对立的63、对承包商来说，采取下列（D）合同形式其承担的风险最小。A固定总价B单价C调价总价D成本加酬金64、承包人在索赔事项发生后的（C）D以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。A14B7C28D2165、下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（C）。A承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28D未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可D索赔意向通知发出后的14D内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料66、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A业主方B第三方C承包商D合同中的一方67、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。A地质条件的变化B不可抗力C工程变更D业主风险68、索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为（B）。A单项索赔和综合索赔B工期拖延索赔和工程变更索赔C工期索赔和费用索赔D发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔69、（A）是索赔处理的最主要依据。9A合同文件B工程变更C结算资料D市场价格70、下列关于索赔和反索赔的说法，正确的是（B）。A索赔实际上是一种经济惩罚行为B索赔和反索赔具有同时性C只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔D索赔单指承包人向发包人的索赔71、合同法律关系是由（A）三要素所构成。A主体、客体、内容B当事人、合同行为、合同利益C法人、合同、权利和义务D合同管理、经济协作、法律责任72、中标人应当由_确定。（D）A投标人B项目主管部门C行政监督部门D招标人73、由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫（C）A固定价格合同B可调价格合同C成本加酬金合同D总价合同74、建设工程招标中评审委员会专家的条件之一是从事相关专业领域工作满（D）年，并具有高级职称或者同等专业水平。A4B5C8D1075、公开招标在开标时，应当由（C）。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加二、多项选择题1、无权的代理行为包括（B、D、E）A、代理人接受委托与自己签订经济合同；B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同；C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同；D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同；E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。2、无效合同的财产后果，可以采用处理方式有（B、C、E；）A、追究违约金；B、返还财产；C、赔偿损失；D、追究处罚金；E、追缴财产。3、合同法的基本原则是（B、C、D）A、等价有偿原则；B、平等原则；C、自愿原则；D、公平原则；E、严格责任原则。4、对无效合同有确认权的机构是（A、E）10A、仲裁机构；B、业务主管部门；C、经济合同当事人；D、行政主客部门；E、人民法院。5、属于违约事实的是（A、D、E）A、延迟履行；B、因不可抗力不能履行；C、提存；D、不完全履行；E、不适当履行。6、施工、监理招标时，属于废标的情况有（A、B、C、D）A、投标书逾期送达；B、投标书未按要求密封；C、投标书未按要求提供投标担保；D、投标书未按规定格式填写；E、投标价高于或低于标底。7、施工招标文件一般包括（B、C、D、E）A、招标广告；B、合同条件；C、技术规范；D、施工图纸；E、工程量报价单。E、主要设备的来源已经落实。8、在施工合同中，应由承包人完成的工作有（B、C、D）A、红线内土地的征用和拆迁；B、保护施工现场的地下管道和邻近的建筑物；C、搭建临时工棚用地的征地；D、防止进场的建筑材料和设备被盗；E、进行变更设计。9、现场发生（C、D、E）事件，造成工程延误，可以批复竣工期限延长A、承包人现场的施工机械丢失；B、分包人与承包人发生纠纷，暂停施工；C、工程数量增加和设计变更；D、业主要求暂停施工；E、发生不可抗力。10、由于不可抗力造成损失，承包人可以索赔的对象是（B、D）A、监理工程师；B、业主；C、政府；D、保险公司；E、分包人。11、按照索赔的目的，索赔可分为（C、E）A、实物索赔；B、合约内索赔；C、费用索赔；D、合约外索赔；E、工期索赔。12在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为哪三种方式。（ABC）11A包工包料B包工部分包料C包工不包料D建造经营转让承包E建设全过程承包13通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是（ABCD）A本施工企业主营和兼营能力之外的项目B工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目C本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大D本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目E本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目14建设工程施工合同（示范文本）的附件包括以下哪几项等。（CE）A协议书B通用条款C工程质量保修书D专用条款E发包人供应材料设备一览表15收到投标单位提出的问题后，招标单位应通过哪几种方式通知所有投标单位。（AB）A书面形式B投标预备会C口头形式D补充文件E电话形式30凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（ABC）A勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C施工单项合同估算价在200万元人民币以上D项目总投资额在1000万元人民币以上E项目总投资额在2000万元人民币以上16工程索赔的依据有（ABCE）A工程检验报告B工程进度计划C施工合同文本及附件D施工许可证E招标文件17用于履行合同的担保方式有（ABE）A定金；B资产抵押；C投标保证金；D违约金；E留置。18构成合同法律关系的要素包括（ACD）A主体；B代理；C客体；D内容；E担保。19施工合同可以变更和解除的情况有（ACDE）A双方协商同意，且合法；B一方的法定代表人发生变更；C不可抗力的作用；D当事人一方破产而确实无法履行合同；12E由于一方违约，使施工合同履行不必要。20、建设工程施工合同示范文本规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（CDE）A设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E变更工程价款的报告应由承包人提出21、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（CD）A投标文件未按对投标文件的要求予以密封B拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正C投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议22、投标文件的技术性评审包括（BCD）A实质上响应程度B质量控制措施C方案可行性评估和关键工序评估D环境污染的保护措施评估E现场平面布置和进度计划23、施工合同文本由（ACD）组成。A协议书B中标函C通用条款D专用条款E规划许可证24、招投标应遵循的原则有（ABDE）A公开B公平C投标方资信好D公正E诚实信用25共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（BCD）A石油项目B供电项目C教育项目D商品住宅E娱乐场所项目26、标底的编制依据有（ACD）。A招标文件确定的计价依据和计价方法B经验数据资料C工程量清单D工程设计文件13E施工组织设计和施工方案等27、建设工程的招标方式可分为（ABC）A公开招标B邀请招标C议标D系统内招标E行业内招标答案ABC三、填空题1、建筑市场的主体包括（业主）、（承包商）、（中介咨询服务机构）。2、建设工程争议处理的基本方式有（和解）、（调解）、（仲裁）、（诉讼）。3、合同的订立形式有（口头形式）、（书面形式）、（其它形式），其中建设工程合同应当采用（书面形式）。4、开标会议由（招标人）主持。5、工程质量保修金一般为施工合同价款的（3）。6、联合体中标的，联合体各方应当（共同）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（连带责任）。7建筑市场的主体由（业主）、（承包商）、中介咨询服务机构组成。8工程款支付包括工程预付款、工程进度款、竣工结算款、保修金四种形式。9按照建设部107号令建筑工程施工发包与承包计价管理办法规定施工图预算、招标标底和投标报价由直接费、间接费、利润、税金构成。10承包人不能按协议书约定的开工日期开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以（书面形式）向工程师提出延期开工的理由和要求。11合同争议的调解依调解人的不同分为（民间调解）、（仲裁机构调解）和（法院调解）。12、建设工程投标报价主要由（工程成本）、（利润）、（税金）组成。13、发包人收到竣工验收报告后（28）天内组织有关单位验收，并在验收后（14）天内给予认可或提出修改意见。14、施工合同按计价方式不同可分为（总价合同）、（单价合同）、（成本加酬金合同）三种形式。15、1999年发布的建设工程施工合同（示范文本）（GF19990201），主要适用于施工总承包合同。是由（协议书）、（通用条款）、（专用条款）三部分组成。16、我国招标投标法规定投标保证金一般不超过投标总价的（2），且最高不超过（80）万元。17、招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（30）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。18、当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（不平衡报价法）。19转移工程项目风险的措施有相互转移风险和向（第三方）转移风险两大类。20建筑工程供热及供冷系统的质量保修期为（2）个采暖期。21发包人应在质量保修期满后（14）天内，将剩余保修金和利息返还承包人。22影响投标决策的企业内部因素主要包括企业的技术实力、经济实力、管理实力和（信誉实力）四个方面23（经济法律关系的内容）是经济法律关系的核心。1424（和解）是解决任何合同争议首先采用的最基本的、最常见的、最有效的方法。42向第三方转移工程风险包括推行担保制度、实行保险和向（分包商）转移风险。43索赔证据应具备真实性、全面性、关联性、及时性及（法律证明效力）五大特性。44（要约和承诺）是当事人订立合同必经的程序。45评标委员会成员名单在（中标结果）确定前应当保密。四、简答题。1、投标决策的内容主要包括哪几个层次答案投标决策的内容主要包括三个层次（1）投标项目选择的决策；（2）造价估算的决策；（3）投标报价的决策；2、建设项目施工招标程序是什么答建设项目的报建、审查建设单位资质、招标申请、资格预招标文件的编制与送审、资格预审发放招标文件、现场勘察、投标预备会、工程标底的编制与送审、开标、评标、定标、签订合同3、公开招标资格预审时，一般要求投标人应向招标人提交的法定证明文件和相关资料有哪些答案（1）营业执照、资质等级证书和法人代表证明书；（2）近3年完成工程的情况；（3）目前正在履行的合同情况；（4）履行合同的能力，包括专业技术资格、能力和经验、资金、财务、设备、劳动力和其他资源总面积、管理能力、信誉等；（5）受奖、罚的情况和其他有关资料。4、我国对建设工程的最低保修期限有何要求答基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期。电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年。5、建设工程施工合同（示范文本）中，因延误而应当顺延工期的情况有哪些答案1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4、设计变更和工程量增加；5、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；156、不可抗力；7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。6、建设工程项目工程款的支付形式有哪几种质量保证金如何退还答工程款的支付形式有工程预付款、工程进度款、竣工结算款和保修金四种。发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息退还承包人。7承包商不宜选择投标的招标项目有哪些答1）工程规模超过企业资质等级的项目；2）超越企业业务范围和经营能力之外的项目；3）企业当前任务比较饱满，而招标工程是风险较大或盈利水平较低的项目；4）企业劳动力、机械设备和周转材料等资源不能保证的项目；5）竟争对手在技术、经济、信誉和社会关系等方面具有明显优势的项目。8什么情况下投标人应考虑低于成本价报价目前国内工程项目为什么不能报亏损价答一般来说，有下列情形之一的，投标人可以报亏损价1）招标项目的强劲竞争对手众多，但投标人出于发展的目的志在必得的；2）投标人企业已出现大量窝工，严重亏损，急需寻求支撑的；3）招标项目属于投标人的新市场领域，本承包商渴望打入的；4）招标工程属于投标人垄断的领域，而其他竞争对手强烈希望插足的。因我国的有关建设法律法规都对低于成本价的恶意竞争进行了限制，所以对国内工程项目目前是不能报亏损价的。9固定总价合同适用于哪几种情况的建设工程项目答1）工程量小、工期短，估计在施过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；2）工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；3）工程结构和技术简单，风险小；4）投标期相对宽裕，承包人可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；5）合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。五、案例分析题1、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标、确定的招标程序如下1）成立该工程招标领导机构；2委托招标代理机构代理招标；3发出招标公告；4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人；5）向潜在的投标资格的投标人发售招标文件；6）召开投标预备会；7）招标文件的澄清与修改；8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；9）召开开标会议，审查投标书；10）组织评标；11）与合格的投标者进行质疑澄清；12）发出中标通知书；13）确定中标单位；14）建设单位与中标单位签订承发包合同。问题指出上述招标程序中的不妥之处，并改正。答4、不妥。应是资格预审的结果应通知到所有投标人。5、不妥。应是向所有获得投标资格的投标人发售招标文件；6、不妥。应是召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。167、不妥。应是招标文件确需进行必要的澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前一定的时期内，书面通知所有获得招标文件的投标人。8、不妥。该工作不应安排在此处进行。12、不妥。应是确定中标单位。13、不妥。应是发出中标通知书。2、某办公楼工程全部由政府投资兴建。该项目为该市建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。招标人于2000年3月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出投标邀请书，其中说明，3月1011日916时在招标人总工程师室领取招标文件，4月5日14时为投标截止时间。该五家承包商均接受邀请，并领取了招标文件。3月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。4月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10MIN递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于4月8日将中标通知书寄出，承包商B于4月12日收到中标通知书。最终双方于5月12日签订了书面合同。问题1、从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么2、在该项目的招标投标程序中哪些方面不符合的有关规定问题1答在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人提交的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。问题2答该项目招标投标程序中在以下几方面不符合的有关规定，分述如下（1）本项目征地工作尚未全部完成，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。（2）不应编制两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。（3）现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也17可能提出问题。（4）招标人不应仅宣布4家承包商参加投标。按国际惯例，虽然承包商A在投标截止时间前撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。（5）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。（6）订立书面合同的时间不符合法律规定。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日（不是中标人收到中标通知书之日起30日内订立书面合同，而本案例为34日，已经违反了法律规定。3、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包即EPC模式的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下1成立该工程招标领导机构；2委托招标代理机构代理招标；3发出投标邀请书；4对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；5向所有获得投标资格投标者发售招标文件；6召开投标预备会；7招标文件的澄清与修改；8建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；9召开开标会议，审查投标书；10组织评标；11与合格的投标者进行质疑澄清；12决定中标单位；13发出中标通知书；14建设单位与中标单位签订承发包合同。问题（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。（2）该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况1）其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2）其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3）开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。答案问题1第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。第6条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。第8条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。问题2第1的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；第2的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；第3的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。4、某业主拟开发一工程项目,业主已与施工单位签订了施工合同。若你作为一名工程师，对在执行合同中遇到的下列问题如何处理1）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为505天。但在施工合同中，开工日期至竣工18日期的日历天数为515天，请问合理的工期应为多少天）为什么2）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付为什么3）在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天。停电后施工单位为了减少损失，经过调配，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，工程师应如何答复4）在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按当地政府有关规定，在2300以后一般不得施工，若有特殊情况需要给附近居民补贴，此项费用由谁承担为什么）答1）、合理的工期应为515天；因为按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有出入时，应该以协议条款为准；2）、由此发生的医疗费用应由施工单位来支付；因为在基槽开挖土方后，按照合同文件施工单位应按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护；3）、工程师应批复工期顺延，因为由于施工单位以外的原因造成连续停电，在一周内超过8小时，施工单位又按规定及时提出索赔的工期可以顺延；由于工人已安排进行其他生产工作，工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用；造成施工机械停止工作，工程师视具体情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。4）、此项费用由业主承担；因为施工单位需要在夜间浇筑混凝土，已经业主同意并办理了有关手续。5、承包人为某省建工集团第五工程公司（乙方），于2000年10月10日与某城建职业技术学院（甲方）签订了新建建筑面积20000M2综合教学楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定土方工程采用租赁两台斗容量为1M3的反铲挖掘机施工。甲乙双方合同约定2000年11月6日开工，