工程招投标与合同管理选择题及答案

1工程招投标与合同管理模拟试题一、选择题选择题答案1承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料A2根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（），接受当地建设行政主管部门的监督管理。A、报建制度B、监理制度C、工程咨询D、项目合同管理A3若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（）A、不平衡报价法B、多方案报价法C、突然袭击法D、低投标价夺标法B4根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书B5某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是。A费用由工程师承担，工期由承包方承担B费用由承包方承担，工期由发包方承担C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D费用和工期均由承包方承担D6编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为（）A、工料单价法B、综合单价法C、清单计价法D、其他方法A7合同法规定“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为。A、同时履行抗辩权B、后履行一方享有的抗辩权C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权B8（）是当事人方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示（）A、要约B、承诺C、留置D、定金A9合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。A、成立B、订立C、质压D、定金A10（）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。A、质押B、定金C、债务的免除D、债务的混同A11（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本直接费，加上商定的企业管D2理费间接费、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。A、固定总价合同B、计量估价合同C、单价合同D、成本加酬金合同12建设工程施工合同（示范文本）中，能够构成设计变更的事项包括A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量C、改变有关工程施工时间和顺序D、法院要求停止施工E、仲裁机关要求停止施工ABC13建设工程施工合同（示范文本）中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时BCDE14建设工程施工合同（示范文本）中，属于发包人的义务有（）A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。ABC15保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，担保法规定，具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有（）A、国家机关经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人；B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位；C、社会团体；D、企业法人的分支机构、职能部门没有法人的书面授权。E、银行ABCD16合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。合同法规定了如下几种合同终止的情况（）A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务ABCDE17有下列（）情况，标书可判为无效标书A、投标人未按时参加开标会B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估ABCD3C、标书情况汇总表与标书相关内容不符D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴E、数据和文字清晰18评审资格预审文件时，评审内容主要包括（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力D技术能力E、施工经验ABCDE19编制工程施工招标标底的主要依据包括（）A、招标文件B、市场价格信息C、投标文件D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计或施工方案等ABDE20招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括（）A、具有项目法人资格或者法人资格B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；C、有从事同类工程建设项目招标的经验D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章ABCDE21工程施工任务必须发包给持有（）的施工企业。A、营业执照B、相应资质等级证书C、投标文件D、招标文件E、施工组织设计AB22在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为三种方式。A包工包料B包工部分包料C包工不包料D建造经营转让承包E建设全过程承包ABC23合同法规定合同无效的情形有（）A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定ABCDE24国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段（）A、机会研究B、可行性初步研究C、可行性研究D、概算E、预算ABC25按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（）A、预算B、经济效果评价C、产品成本估算D、投资估算和资金筹措E、环境保护BCDE26（）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方债权人有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。A、留置B、定金C、抵押D、债权人免除债务A27（）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让D428（）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让C29设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（）A、国际竞争性招标B、有限国际竞争性招标C、询价采购D、直接订购A30当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法D31建设项目总承包招投标，实际上就是（）。A、按照合同有关条款B、项目全过程招投标C、勘查设计招投标D、材料、设备供应招投标B32索赔必须以（）为依据。A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同D33建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调A34编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为（）。A、工料单价法B、综合单价法C、定额法D、其他方法B35“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为（）A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、后履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权A36（）是指受要约人同意要约的意思表示。A、要约B、承诺C、留置D、定金B37（）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。A、留置B、承诺C、定金D、要约C38是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。A、合同中明示的索赔B、合同中默示的索赔C、工期索赔D、道义索赔B39根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。必须采取特定形式的为（）。A、要式合同B、不要式合同C、单务合同D、无偿合同A540（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。A、计量估价合同B、固定总价合同C、单价合同D、成本加固定百分比B41（）是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务，或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。A、变更B、终止C、反索赔D、索赔D42材料采购合同的订立方式有（）A、公开招标B、邀请招标C、询价、报价、签订合同D、直接订购E、抵押ABCD43保证的方式包括（）两种。A、社会救济基金B、养老保险基金C、国家福利基金D、一般保证E、连带保证DE44施工合同订立应具备的条件是（）A、竣工结算文件已编制完成B、工程项目已经列入年度建设计划C、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E、招标工程中标通知书已经下达BCDE45合同的履行应遵循诚实信用原则全面履行约定的义务。如果当事人只履行合同约定的部分义务，则属于部分履行或不完全履行。如果当事人完全没有履行合同约定的义务，则属于合同未履行或不履行合同。当事人在遵循诚实信用原则履行合同的过程中应尽的基本义务有（）A、通知B、协助C、保密D、债务的免除E、债务的丢失ABC46通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是（）。A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目ABCD47建设工程施工招标的条件有。A招标人已经依法成立B初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D有相应资金或资金来源已经落实E有招标所需的设计图纸及技术资料ABCDE48建设工程施工合同（示范文本）的组成包括等。A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书ABD49“三通，一平”是指（）A、施工场地平B、施工场地路通C、给排水通D、电通E、通信通ABCD650按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（）A、竣工决算B、经济效果评价C、产品成本估算D、投资估算和资金筹措E、环境保护BCDE51招标公告是一种（）A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同C52承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位或总包单位负责供应，此种承包方式称为（）A、包工包料B、包工部分包料C、包工不包料D、包清工B53一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位业主仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包B54当工程内容明确，工期较短时，发包人宜采用（）合同。A、总价可调B、总价不可调C、单价D、成本加酬金B55竣工结算在（）之后进行。A、施工全部完毕B、保修期满C、竣工验收报告批准D、装修完毕C56在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化B57任何一个项目的投标报价都是一个系统工程，必须遵循一定程序。在研究招标文件后，接下来要。A、调查招标环境B、确定投标策略C、办理资格审查D、进行投标计算A58采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、由招标人退回投标书B59在设备购置评标中，采用技术规格简单的初级商品，由于其性能质量相同，可把价格作为唯一尺度，将合同授予（）的投标者。A、报价适中B、报价合理C、报价最低D、报价最高C60在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（）计算索赔费用。A、施工机械台班费B、施工机械台班折旧和设备使用费C、施工机械台班折旧费D、施工机械市场租赁费C61通常把承包商向业主提出的为了取得（）的要求称为“施工索赔“。A、施工损失和利润损失B、超额利润或工期延误C、经济补偿或工期延长D、经济补偿和工期延长C62当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。A合同签订地B工程所在地C发包人住所地D承包人住所地B63在工程设计招标中，选择中标单位的标准有（）。A、设计方案的优劣B、设计单位的人员多少C、设计进度的快慢D、设计费报价高低E、设计单位信誉的好坏ACDE64施工分包合同的当事人为（）。A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方BE765下列财产中，可以用于抵押的有（）。A、房屋B、机器C、土地使用权D、支票E、交通运输工具ABCE66按照建设工程施工合同（示范文本）规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A、乙方未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多几天D、工程量变化和设计变更E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时BDE67招标工程在编制标底时需要考虑的因素包括（）A、工期因素B、质量因素C、材料价差因素D、本招标工程资金来源因素E、本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等因素ABCE68招标工程标底具有（）作用。A、使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务B、给上级主管部门提供核实建设规模的依据C、是评标的参考依据D、是进行工程结算的重要依据E、是拨付给承包人工程价款的依据ABC69施工图预算的编制依据主要有（）A、施工图纸及说明书B、预算定额C、施工组织设计或施工方案D、人工、材料、机械台班预算价格E、资金筹措方案ABCD70编制一个合理、可靠的标底，必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑（）等因素。A、目标工期B、质量要求C、价款的支付D、材料差价因素E、施工组织设计ABDE71对于无效合同的法律后果，无效合同中所涉及的财产可采取如下方式处理（）A、返还原物B、赔偿损失C、收归国有或返还集体D、统一政策，分级管理E、征收税金ABC72建设工程施工合同（示范文本）的附件包括等。A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表CE73建设工程勘察设计合同中，（）是承包人的责任A、支付勘察设计费B、提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料C、提交勘察设计成果D、勘察设计人员进入现场时，提供必要的生活条件E、解决施工过程中有关设计问题CE74工程测量包括（）A、平面控制测量B、高程控制测量C、地形测量D、摄影测量E、线路测量ABCDE75合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬ABCDE76合同订立过程中，承诺自（）时生效。A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人D77一般由一个或几个大承包商或开发商牵头，联合金融界组成财团，就某个工程项目向政府提出建议和申请，取得建设和经营该项目的许可。这些项目一般都是大型公共工程和基础设施，如隧道、港口、高速公路、电厂等。政府若同意建议和申请，则将建设和经营该项目的特许权授予财团。财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作；竣工后，在特许期内经营该项目，通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润；特许期满将该项C8目无偿地移交给政府经营管理，此种方式称为（）A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造经营转让承包D、分包78在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（）两个阶段。A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约B79法人是指具有权利能力和民事行为能力，独立享有民事权力和承担民事义务的（）。A、自然人B、公民C、领导者D、组织D80在合同订立过程中有（）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实D81在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。A、当事人的意思表示不真实B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D、违反法律强制规定的A82仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会B83（）是合同当事人双方权利义务公同指向的对象，即合同法律关系的客体。A、标的B、货物C、质量D、数量A84在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位C85可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。A、建设行政主管部门B、人民法院C、监理单位D、设计单位B86业主在（）合同中承担的风险最小。A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金B87承包商在（）合同中承担的风险最小。A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金D88根据我国合同法的规定，执行政府指导价的合同，如果当事人一方逾期提取标的物，则。A、遇价格下降时，按照原价格执行B、遇价格上涨时，按照原价格执行C、无论价格升降，均按原价格执行D、无论价格升降，均按新价格执行A89工程反索赔是指（）A、承包商向业主提出的索赔B、分包商向总包商提出的索赔C、承包商向供货商提出的索赔D、业主向承包商提出的索赔D90在进行建设项目总承包时，总包单位与施工单之间是经济合同关系，具体来说。A、总包单位是甲方，相当于业主身份B、总包单位是甲方，相当于业主代理商身份C、施工单位是乙方，相当于业主代理商身份D、总包单位与施工单位都是乙方，总包单位相当于总承包商，施工单位相当于分包商B91根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是。A、违约方当事人客观上存在违约行为B、违约方当事入主观上有过错C、守约方当事人客观上存在损失D、由合同当事人在法定范围内自行约定A92关于评标，下列不正确的说法是。B9A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数C、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D、评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触93从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（）合同的一种A、委托B、技术C、承揽D、保管C94工程项目投标是指具有（）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。A、合法资格B、良好信誉C、委托丰富经验D、合法资格和能力D95在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化B96收到投标单位提出的问题后，招标单位应通过方式通知所有投标单位。A、书面形式B、投标预算会C、口头形式D、补充文件E、电话形式AB97我国建设工程施工招标标底主要采用（）来编制。A、基本直接费单价法B、工料单价法C、全费用单价法D、综合单价法E、混合单价法BD98勘察、设计合同的订立时，发包人的相关工作包括。A、对承包人的资格审查B、对承包人履行能力的审查C、合同形式的确定及条款的拟定D、编制投标文件E、完成勘察、设计任务ABC99水文地质勘察常分为两个阶段，包括（）A、初步勘察B、详细勘察C、地形测量D、摄影测量E、线路测量AB100水文地质勘察一般包括（）A、水文地质测绘B、地质物理勘探C、钻探D、抽水试验E、地下水动态观测ABCDE一、单选每题2分下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解调解仲裁诉讼B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。10A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的5010、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系1117、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（B）合同中承担的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以A为准。A招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于B。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作28、下列各项中，C不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括C。A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是D。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为D。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸1232、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由C承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同33、FIDIC施工合同条件规定，用从D之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于B原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B）。A承包人B发包人C出资人D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位37、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A报价B能力C人员数量D设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）。A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同39、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C）。A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A15天B21天C30天D35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、下列说法不正确的是（C）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。13C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）。A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（A）。A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿二、多选题（每题3分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（CDE）。A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。14A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（CE）。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括AE。A因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照施工合同文本规定，在施工中由于BDE造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A承包人未能及时调配施工机械B发生不可抗力C雨季天数增多D工程量变化和设计变更E一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、索赔按目的划分包括CE。A综合索赔B单项索赔C工期索赔D合同内索赔E费用索赔9、在施工合同中，ABCDE等工作应由发包人完成。A土地征用和拆迁B临时用地、占道申报批准手续C提供工程地质报告D保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材料设备，ABDE等工作应当由发包人承担。A到货后，通知清点B参加清点C清点后负责保管D支付保管费用E如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为BCE。A必须是法人组织B有编制招标文件的能力C有审查投标人资质的能力D招标人的资格经主管部门批准E有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括BD。A建设行政主管部门B建设单位C监理单位D施工单位E材料供应商1513、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，CE发生的费用由承包人承担。A工程本身的损害B发包人人员伤亡C造成承包人设备、机械的损坏及停工D所需清理修复工作E承包人人员伤亡14、施工合同按照计价方式的不同可以分为CDE等。A总承包合同B分别承包合同C固定价格合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当ADE。A申请验收B组织验收C提出修改意见D递交竣工结算报告E移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）A投标书未按招标文件中规定封标B逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E投标人不参加开标会议的标书17、必须进行招标的项目包括（CDE）A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）A监理合同可以是个人B监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同标的是服务E委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索赔E费用索赔20、合同法律关系的构成要素有ABCA、主体B、内容C、客体D、权利E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。A、投标书未按招标文件中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书22、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ABD）。A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质23、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理1624、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔一、单项选择题1根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是D，A企业投资的文化广场B企业投资的廉租住房C企业投资的商品住房D在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼2以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是C。A邀请招标B直接发包C公开招标D有限竞争招标3公开招标的优点不包括C。A招标人有较大的选择范围B有助于实现公平竞争C只需要发出投标邀请函D在一定程度上可避免贿标行为4下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是C。A应当向3个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的投标人发出投标邀请书B邀请招标也称有限竞争性招标C邀请招标一般不需要经过批准D招标人以邀请书的方式发出投标邀请5采用邀请方式招标，应向B个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。A2B3C4D56经过审批部门批准应采用邀请招标方式进行招标的是B。A涉及抢险救灾而不适宜招标的项目B拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的C施工企业自建自用工程、且该施工企业资质等级符合工程要求的项目D在建工程追加的附屑小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目7下列关于工程招标代理机构，说法错误的是B。A招标人可自行办理招标事宜，也可委托招标代理机构代为办理招标事宜B工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级C乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费3000万元以下的工程招标代理业务D工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务178按照我国现行规定，乙级招标代理机构只能承接投资额C以下的工程招标代理业务。A1000B2000C3000D50009招标人自招标文件或资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于B。A3个工作日B5个工作日C7个工作日D10个工作日10招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少A前发出。A15日B30日C28日D14日11关于招标信息的修正，错误的是。A招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发布B所有澄清文件必须以书面形式进行C所有澄清文件必须在指定媒体上告知所有招标文件收受人D澄清与修改文件的内容应为招标文件的有效组成部分12资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，一般有以下几项程序1编制资格预审文件；2出售资格预审文件；3对资格预审文件答疑；4刊登资格预审通告；5报送资格预审文件；6评审资格预审文件；7澄清资格预审文件；下列排序正确的是（B）A1234576B1423567C1423576D143256713在评标过程中，初步评审主要是进行A。、A符合性审查B实质性审查C有效性审查D资格性审查14是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。A评标的准备B初步评审C详细评审D编写评标报告15投标人在投标过程中，应注意将永久性工程之外的项目报价列入工程总造价中，下列可将其列入永久性工程之外的项目报价中。A对旧建筑物和设施的拆除费用B施工现场水、电、燃气费用C附属设施费用D业主现场办公室各项开支16在建设工程合同的订立过程中，招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，此为C。18A要约B承诺C要约邀请D承诺生效17招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过B约定风险承担方式。A调整投标价格B价格调整条款C调整中标价格D调整工作范围18依据C的不同，建设工程施工合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。A承包内容B支付方式C计价方式D招标方式19业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分为B四个阶段进行。A工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款B工程预付款、工程进度款，最终付款和退还保留金C履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金N履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款20关于建设工程施工承包合