消防工程施工专业分包合同.doc

优秀的文档消防工程施工专业分包合同甲方：贵州建设集团第八建筑工程有限公司乙方：四川凯来安装有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程管理条例、消防法和四川省消防管理条例等相关法律、行政法规的规定，结合本工程的具体情况，双方经友好协商，达成如下施工协议。一、项目概述1.项目名称：安顺市公安局西秀区分局营业技术用房2.项目地点：贵州省安顺市3.项目范围：安保工程(1)楼宇监控系统(2)入侵报警系统(3)视频安全监控系统(4)电视电话会议系统4.合同方式。承包商负责包装材料。5.工期：工期从年月日开始，总工期天数，土建工程完工。也就是说，根据甲方的要求，乙方进入现场，工程的工期符合甲方的要求6.工程质量：已验收并获得当地消防部门的验收证书二。发包价格1.本合同暂定总价为：(大写：人民币)2.乙方应向甲方支付工程结算总价的5%作为一次性工程管理费。(除应付给税务机关的税金外，其余均为乙方应付)最终工程结算费用为双方根据经审核的竣工结算价格的结算价格，扣除管理费和税金后全额支付给乙方。三。甲方的权利和义务1.任命甲方现场代表。2.合同签订后7天内，甲方应向乙方提供3套消防施工图纸和1份电子文件。3.当甲方通知乙方进入现场时，甲方应向乙方披露现场安全技术，并向乙方提供现场办公室、工人临时住宿、材料和机械的存放空间。4、根据合同约定，按时进行工程付款和结算，确保资金供应。5.协调乙方与建设单位、项目管理、设计、监理及相关监理机构的相关事宜。6、对工程质量、安全、文明施工和工程进度进行全面监督管理。四.乙方的权利和义务1.指定乙方现场代表负责合同的履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决消防专业技术相关事宜。2.参加甲方和监理部组织的施工图纸现场交底会、定期工程会议和施工图纸会审，组织编制施工方案和施工进度计划，提交甲方一式四份。3.负责本消防专业与其他专业交叉工作的协调、处理和交接，并向甲方报告，接受甲方的工作指示。由于设计、监理和甲方的要求，乙方应及时做好现场记录并办理相关签证手续。4.乙方应根据总承包商的要求建造现场办公室、仓库等临时设施。乙方应遵守总包(土建单位)和甲方的相关规定及其他相关现场管理，加强施工现场管理，确保安全文明施工。严格执行施工规范、安全操作规程和防火安全规程，并做好各项质量检查记录。5.从乙方进场到工程竣工验收，在取得“消防验收意见”之前，乙方必须负责工程范围内的半成品和成品的保护；有义务爱护同一工地其他施工单位的半成品和成品。乙方应与建筑业其他施工单位协调。工程竣工验收后15天内，乙方必须清理并撤离施工现场。6.乙方应负责提供2.工程竣工验收并取得消防验收许可证后一个月内，甲方一次性支付乙方工程款总额的97%，余额的3%作为工程质量保证金，保修期为一年。保修期满后，甲方应在三个工作日内将保修金全额返还给乙方。3.20万元的投标保证金应在乙方施工人员进场之日起60天内退还给乙方。4.结算和定价的基础：(1)工程量计量依据2008规范工程量清单项目 (GB5055-2008)。(2)工程材料单价按贵州省2009清单定额计算，最终单价参照贵州省市场单价和价格信息确定。(3)人工成本调整系数按贵州省安顺市建筑安装工程现行文件执行。(4)安全文明施工措施按您的“安全文明施工基本费率表(当项目在县城或镇时)”基本费率计算。(5)费用按2009年贵州省建设工程工程量清单计价定额费率计算。(6)税款按_ _ _ _ _ _%计算。(7)夜间施工费和二次处理费按2009 贵州省建设工程工程量清单计价定额的规定计算。六、材料、设备供应1.本工程的所有设备和材料均由乙方自行采购，是符合国家消防规范和产品质量要求的合格品牌。2.乙方应对其购买的消防系统设备和材料在施工和保修期内出现的任何质量问题负责。施工及保修期内的相关费用由乙方承担，甲方支付乙方设备材料运费的15%。七、工程质量验收1.本工程按照甲方提供的施工图纸和设计变更以及相关规范、标准和程序的规定进行施工，以满足消防法规的要求，并接受消防质量验收(仅负责施工范围内的消防验收)。2.乙方应及时与甲方和监理一起办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。3.工程安装完成后，甲方应配合乙方组织火灾探测和验收。八、文明施工和安全生产与安全和文明施工有关的责任和义务按合同相应条款执行。九.系统默认值1.如甲方未能按本合同约定的时间办理分配，则甲方每天承担应付金额的1的违约金。2.如乙方未能按约定的期限完成工程，乙方每天承担总结算金额的1的违约金。3.如果承包商使用的材料和设备不符合施工图设计、标准和规范以及甲方的要求，承包商应按照业主和监理的指示负责修理、拆除或重新采购，并承担所有责任。4.甲乙双方应通过友好协商解决争议。如有异议，可通过当地仲裁机构或人民法院解决。十、保修1.本工程质量保修期为一年。保修期自工程竣工验收并取得消防合格证之日起计算。2.乙方应随时接听甲方的服务电话，确保甲方或物业管理公司及时到现场处理问题，直至问题解决。3.在保修期内，由于工程质量和设备质量等原因造成的问题，如乙方经过反复维护后仍不能完全解决，影响正常运行，甲方有权委托其他有资质的单位代为处理，相关费用由乙方承担4.工程质量保修的范围和内容：按建设工程质量管理条例及其他相关规定执行。5.如果发生紧急维修事故，承包商应在收到事故通知后立即到达事故现场。因非承包人施工质量造成的事故，处理费用由发包人承担。2.乙方施工现场所有与经济签证相关的材料必须由甲方工程部和成本部签字并加盖公章后方可生效。经甲方、监理和项目管理公司签字确认后，乙方有权开始施工。3.乙方使用的公用设施由乙方自行承担。十二。争论本合同履行过程中，双方如有争议，双方应协商解决。协商不成的，可以由当地仲裁机构或者人民法院解决。十三。合同的补充条款1.本合同经双方签字盖章后生效。保修条款将在所有条款完成后继续生效。2.本合同一式四份，正本两份，双方