浙大远程土木工程（工程管理）建设法规与合同管理作业题(第三次).doc

注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。如果大题为红标题，表面该大题都为必做。本学期作业共3次。本次作业为第三次。第十章 工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。3.发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。二、单选题1.如需更换工程师，发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。A. 10 B. 7 C. 15 D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C 。A.总进度计划 B. 季进度计划 C.月度进度计划 D. 周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。A. 24 B. 48 C. 8 D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。A. 7 B. 10 C. 14 D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。A. 24 B. 8 C. 16 D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人9.质量保修期从 B 之日算起。A.工程合同竣工 B.工程实际竣工 C.工程师签发移交证书D.业主组织竣工验收会议10.发包人在所供材料设备到货前 C 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。A. 12 B. 14 C. 24 D. 4811.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 A 天。A. 7 B. 10 C. 14 D. 2812.国内外常见的一种工程款结算方式是 C 。A.按季结算 B.按形象进度分段结算 C.按月结算 D.竣工后一次性结算13.在确认计量结果后 B 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。A. 7 B. 14 C. 21 D. 2814.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保护措施，经工程师认可后实施。由 C 承担防护措施费用。A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方15.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由 D 承担发生的费用。A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.事故责任方16.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由 C 承担安全防护措施费用。A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的 D 。A.抵押 B.质押 C.留置 D.保证三、多选题1.以下属于建设工程施工合同特点的是 ABD 。A.合同标的物的特殊性B.合同内容的多样性和复杂性C.合同结构的完整性D.合同履行期限的长期性E.合同监管的严格性2.建设工程施工合同示范文本由 ACD 组成，并附有3个附件。A.协议书 B.标准条款 C.通用条款 D.专用条款E.专门条款3.施工合同中的工程师是指 AE 。A.监理单位委派的总监理工程师B.施工单位委派的工程师C.建设单位指定的履行本合同的代表D.质监站委派的质监工程师E.监理单位派驻现场的专业监理工程师4.以下属于发包人工作的是 AE 。A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作D.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明E.办理施工许可证5.以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是 ACDE 。A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件B.承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意C.设计变更和工程量增加D.不可抗力E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时6.施工合同中规定的确定合同价款的方式有 BDE ，双方可在专用条款内约定采用其中一种。A.固定总价合同 B.固定价格合同 C.单价合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同7.以下因不可抗力事件导致的费用损失中应由发包人承担的是 ABD 。A.工程本身的损害B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害C.承包人机械设备损坏D.工程所需清理、修复费用E.承、发包人员伤亡8.在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是 AB 。A.工程开工前，为建设工程办理的保险B.工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险C.为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险D.为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险E.为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险9.发包人承担违约责任的方式主要有 AC 。A.赔偿因其违约给承包人造成的经济损失 B.支付违约金C.顺延延误的工期 D.继续履行 E.采取补救措施四、简答题1.试述施工合同的概念和特点。答：工程施工合同是发包人（建设单位、业主或总包单位）与承包人（施工单位）之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。其特点是：1）合同标的物的特殊性，2）合同内容的多样性和复杂性，3）合同履行期限的长期性，4）合同监督的严格性。2.什么是施工合同工期和施工期？3.简述施工合同文本的组成及施工合同文件的构成。答：施工合同文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”三部分和附件组成。施工合同文件由：1）双方签署的合同协议书2）中标通知书3）投标书及其附件4）本合同专用条款5）本合同通用条款6）本工程所适用的标准、规范及有关技术文件7）图纸8）工程量清单9）工程报价单或预算书等几部分构成。4.简述工期顺延的理由及确认程序。5.承包人在何种情况下可以要求调整合同价款？6.简述变更价款的确定程序和确定方法。答：确定程序为：承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。工程师不同意承包人提出的变更价款，按照通用条款约定的争议解决办法处理。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。确定方法为：1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。7.因不可抗力导致的费用增加及延误的工期任何分担？答：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。6）延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。8.施工合同对工程分包有何规定？第十一章 工程合同的签约与履约管理一、填充题1.谈判是通过不断讨论、争论、让步确定各方权利、义务的过程。2.根据当事人履行合同义务的程度，合同履行可分为全部履行 、 部分履行 和 不履行。3.从项目管理的角度来看，合同分析就是为合同控制确定依据。4.合同总体分析的主要对象是合同协议书 和 合同条件。5.合同工作分析涉及承包商签约后的所有活动，其结果实质上是承包商的合同执行计划。6.合同工作分析的结果是合同事件表。7.工程变更是一种特殊的合同变更。8.由于承包商施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，必须由承包商负责。二、单选题1.合同完备性审查的重点是 C 。A.合同内容合法性审查 B.合同文件完备性审查 C.合同条款完备性审查 D.工程项目合法性审查2.根据土木工程合同文件解释的惯例，以下表述中错误的是 D 。A.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件B.打印文件优先于手写文件C.数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达 D.对于总价合同，总价优先于单价3.工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中， A 是核心。A.质量控制 B.成本控制 C.进度控制 D.合同控制4.合同实施情况偏差处理的措施中， A 是承包商的首选措施。A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施三、多选题1.土木工程合同审查分析的内容主要包括 CDE 。A.合同的总体分析 B.合同的结构分解 C.合同效力的审查与分析 D.合同的完备性审查 E.合同条款的公正性审查2.以下属于合同订立过程的审查的内容的是 ABC 。A.审查招标人是否有规避招标行为和隐瞒工程真实情况的现象B.审查投标人是否有串通作弊、哄抬标价或以行贿的手段谋取中标的现象C.审查招标代理机构是否有泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的现象D.审查是否具备工程项目建设所需要的各种批准文件E.审查合同主体的资格3.合同分析的内容一般包括 AC 。A.合同完备性审查分析 B.合同总体分析与合同结构分解C.合同效力的审查与分析 D.合同的缺陷分析E.合同的工作分析及合同交底4.根据合同实施情况偏差分析的结果，承包商采取相应的调整措施。以下调整措施中属于组织措施的是 AE 。A.对工作人员进行经济激励 B.增加人员投入C.重新进行计划或调整计划 D.变更技术方案E.派遣得力的管理人员四、简答题1.如何对工程合同的效力进行审查？2.工程合同审查的重点是什么？应重点审查哪些方面的内容？答：工程合同审查的重点是合同条款完备性检查。重点审查合同条款是否齐全，对工程涉及的各方面问题是否都有规定，合同条款是否存在漏洞等。3.工程合同谈判需要做哪些准备工作？答：（1）谈判思想准备。（2）合同谈判的组织准备。（3）合同谈判的资料准备。（4）背景材料的分析。（5）谈判方案的准备。（6）会议具体事务的安排准备。4.试述工程合同谈判的技巧和策略。答：（1）掌握谈判议程，合理分配各议题时间。（2）高起点战略。（3）注意谈判氛围。（4）拖延与休会。（5）避实就虚。（6）谈判让步。（7）分配谈判角色。（8）善于抓住实质性问题。5.试述工程合同的订立过程。答：工程合同的订立经过合同审查、合同谈判、合同签定的过程。6.简述合同分析的作用。答： 分析合同漏洞，解释争议内容；分析合同风险，制定风险对策；分解合同工作并落实合同责任；进行合同交底，简化合同管理工作。 7.如何进行施工合同的结构分解？答：按照系统规则和要求将合同对象分解成互相独立、互相影响、互相联系的单元。合同的结构分解应与项目的合同目标相一致。根据结构分解的一般规律和施工合同条件自身的特点，施工合同条件结构分析应遵循如下规则：（1）保证施工合同条件的系统性和完整性。（2）保证各分解单元间界限清晰、意义完整、内容大体上相当，这样才能保证应用分解结果明确有序且各部分工作量相当。（3）易于理解和接受，便于应用。8.简述工程合同歧义解释原则。答：（1）合同文件优先顺序。（2）第一语言原则。（3）其他规则。9.如何做好合同交底工作？答： 合同交底应分解落实如下合同和合同分析文件：合同事件表（任务单、分包合同） 图纸、设备安装图 ， 详细的施工说明等。最重要的是以下几个方面的内容 工程质量、技术要求和实施中的注意点， 工期要求，消耗标准，合同事件之间的逻辑关系。各工程小组（分包商）责任界限的划分。完不成责任的影响和法律后果等。 10.试述合同控制程序和方法。答：程序：（1）工程实施监督。（2）跟踪。（3）诊断。方法：（1）被动控制。（2）主动控制。11.合同控制的日常工作有哪些？答：（1）参与落实计划。（2）协调各方关系。（3）指导合同工作。（4）参与其他项目控制工作。（5）合同实施情况的追踪、偏差分析及参与处理。（6）负责工程变更管理。（7）负责工程索赔管理。（8）负责工程文档管理。（9）争议处理。12.什么是工程变更？工程变更包括哪些范围？工程变更包括哪些程序？答：工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同的约定对施工和程序、工程的数量、质量要求及标准 等作出的变更。其范围：改变合同中所包括的任何工作的数量。改变任何工作的质量和性质。改变工程任何部分的标高、基线、 位置和尺寸。删减任何工作。任何永久工程需要的附加工作、工程设备、 材料或服务。改动工程的施工顺序或时间安排。其程序：工程变更的提出，工程变更的批准，工程变更指令的发出及执行，现行工程变更程序的评价。 13.如何加强工程变更管理？答： 注意对工程变更条款的合同分析，促成工程师提前作出工程变更，对工程师发出的工程变更应进行识别，迅速、全面地落实变更指令，分析工程变更的影响。 14.如何进行工程合同信息管理系统设计？答：（1）系统总体数据结构模型设计。（2）系统主要数据库设计。（3）系统功能子系统划分。（4）系统各功能子系统及功能模板设计。第十二章 工程索赔管理一、填充题1.实质上，索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。2.按索赔的依据分类，索赔可分为合同内索赔 、 合同外索赔 和 道义索赔。3.按索赔处理方式分类，索赔可分为单项索赔 、 综合索赔。4.索赔的依据主要是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件。5.完整的索赔管理应该包括索赔 和 反索赔两个方面，两者密不可分，相互影响、相互作用。6.反索赔的工作内容可包括两个方面：一是防止对方索赔；二是反击或反驳对方的索赔。7.工程延误的后果是形式上的时间损失，实质上的经济损失。8.工程延误按延误的可能结果划分，可分为可索赔延误和不可索赔延误。9.对于因不可抗力事件和恶劣气候条件等原因引起的工程延误，承包人只能要求延长工期，很难或不能要求业主赔偿损失。10.对于因业主或工程师原因造成的工程延误，假如业主的延误已影响了关键线路上的工作，承包人既可要求延长工期，又可要求相应的费用补偿。11.对于在同一项工作上同时发生多项可索赔延误时，则费用索赔可以叠加，工期索赔不能叠加。12.对于在同一项工作上同时发生可索赔延误和不可索赔延误时，承包人无权要求延长工期和费用补偿。13.对于交叉延误，如果初始延误是由业主或工程师原因引起的，那么在该延误时间内，承包人有权获得工期延长及相应的合理费用补偿。14.对于交叉延误，如果初始延误是由双方不可控制因素引起的，那么在该延误时间内，承包人只可索赔工期，而不能索赔费用。15.工期索赔的分析流程包括延误原因分析、网络计划分析、业主责任分析和索赔结果分析 等步骤。16.承包人的费用索赔包括额外工作索赔和损失索赔。17.计算额外工作索赔和损失索赔的主要区别是：前者的计算基础是价格；后者的计算基础是成本。二、单选题1.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的 C 天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。A. 7 B. 14 C. 28 D. 562.在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容：索赔资料的准备 索赔意向通知 索赔事件的提交 业主审查索赔处理 工程师对索赔事件的审查 工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见 承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是 D 。A. - B. -C. - D. -3.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是 B 。A.总费用法 B.分项法 C.修正的总费用法 D.分摊法三、多选题1.以下属于索赔的特征的是 ABD 。A.索赔是双向的B.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔C.索赔事件的发生都是由一定的行为造成的（包括作为和不作为）D.索赔是一种未经对方确认的单方行为E. 索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系2.以下属于索赔应遵循的原则的是 ACD 。A.公正性 B.真实性 C.客观性 D.合法性 E.合理性3.以下属于承包人可以提出的索赔事件的是 AB 。A.设计错误、指令错误 B.不利的自然条件与客观障碍C.发包人合理终止合同 D.合同缺陷E.指定分包商的付款4.以下属于索赔证据的基本要求的是 ACDE 。A.真实性 B.合理性 C.及时性 D.关联性 E.有效性5.工程延误按索赔事件之间的时间关联性划分，可分为 CDE 。A.关键线路延误 B.相关性延误 C.单一延误 D.共同延误 E.交叉延误6.工期索赔的计算方法主要有 ACDE 。A.网络分析法 B.经验推算法 C.比例类推法 D.直接法 E.工时分析法7.按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是 AB 。A.承包人进行索赔工作的准备费用 B.承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的损失费用C.保函手续费 D.保险费 E.索赔金额在索赔处理期间的利息四、简答题1.什么是索赔？索赔有哪些特征？索赔管理有哪些特点？答：索赔是指对某事、某物权利的一种主张、要求、坚持等，它是一种正当的权利要求，是发包人、工程师和承包人之间一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。 其特征是：索赔是双向的不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔；只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与工程签证不同。 其特点：索赔工作贯穿工程项目始终；索赔是工程技术和法律相融的综合学问和艺术；影响索赔成功的相关因素。2.索赔的分类有哪些？开展索赔工作有哪些作用？答：分类：（1）按索赔有关当事人分类。（2）按索赔的依据分类。（3）按索赔目的分类。（4）按索赔事件的性质分类。（5）按索赔处理方式分类。作用：（1）索赔是合同和法律赋予正确履行合同者免受以外损失的权利，索赔当事人一种保护自己、避免损失、增加利润、提高效益的重要手段。（2）索赔是落实和调整合同双方经济责、权、利关系的手段，也是合同双方风险分担的又一次合理再分配，离开索赔，合同责任就不能全面体现，合同双方的责、权、利关系就难以平衡。（3）索赔是合同实施的保证。（4）索赔对提高企业管理水平和工程项目管理水平起着重要的促进作用。（5）索赔有助于政府转变职能，使合同当事人双方依据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期，可以使政府从繁琐的调整概算和协商双方关系等微观管理工作中解脱出来。（6）索赔有助于承发包双方更快地熟悉国际惯例，熟悉掌握索赔和处理索赔的方法与技巧，有助于对外开放和对外工程承包的开展。3.结合具体工程项目，分析索赔工作的基本程序。答：工程施工中经常会出现业主违约的情形，而承包商面对这种情形，经常都不知道怎样向业主提出索赔以维护自己的合法权益。基于此，将工程施工中承包商索赔的基本程序做一个概括的介绍，以期对承包商有所帮助。一般的索赔要按以下程序进行。 1、通知（提出索赔要求）、按合同要求，凡业主或业主代表方的原因，出现工程项目或工程量的变化，导致工程拖期和成本增加承包商有权提出索赔。在索赔事项出现后，承包商在遵照业主代表的指令进行施工的同时要口头提出索赔意向，并要在规定的期限内写出书面信件正式通知驻地工程师，声明他将对此事项要求索赔。按 FIDIC 条款规定，这个书面信件应在索赔事项发生后 28 天内向业主或其代表正式提出。否则，业主或其代表将拒绝承包商的索赔要求。 2、报送索赔资料 、承包商根据合同条款，向业主代表报送证据资料及估算索赔款，证据资料应尽可能详尽有力，并一次提出，促使索赔过程加快，以较早拿到索赔款。 工程项目资料是索赔的重要依据，项目资料不完整，索赔难以顺利进行。因此，在施工过程中应始终做好资料累积工作，建立完善的资料记录制度，认真系统地积累施工进度、质量以及财务收支资料。对将发生索赔的一些工程项目，从开始施工时正式发函给业主代表提出索赔要求起，就要有目的地收集证据资料，系统地对现场进行拍照、妥善保管开支收据，有意识地为索赔积累所必须的证据。3、谈判协商 、许多索赔是在进度付款、变更估算和最终结算等过程中引起的。在此情况下，谈判协商将以往来信函和讨论的形式出现，即以一种有关的非正式途径进行。4、邀请中间人调解 、如争议双方经过谈判协商不能达成协议，则可由双方协商邀请一至数名中间人进行调解，促成双方索赔争议的解决。5、提交仲裁机构或法院 、经过谈判协商和中间人调解，索赔要求仍得不到解决时，索赔一方有权要求将此争议提交仲裁机构仲裁，也可诉诸法院通过诉讼解决。4.在索赔过程中应注意哪些技巧和艺术？（1） 索赔是一项十分重要和复杂的工作，涉及面广，合同当事人应设专人负责索赔工作，指定专人收集、保管一切可能涉及索赔论证的资料，并加以系统分析研究，做到处理索赔时以事实和数据为依据。（2） 正确把握提出索赔的时机。（3） 及时、合理地处理索赔。（4） 加强索赔的前瞻性，有效避免过多索赔事件的发生。（5） 注意索赔程序和索赔文件的要求。（6） 索赔谈判中注意方式方法。（7） 索赔处理时作适当的让步。（8） 发挥公关能力。5.工程师对索赔工作有何影响？答：在业主与承包人之间的索赔事件发生、处理和解决过程中，工程师是个核心人物。工程师在接到承包人的索赔文件后，必须以完全独立的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。工程师应建立自己的索赔档案，密切关注事件的影响和发展，有权检查承包人的有关同期纪录材料，随时就纪录内容提出不同意见或他认为予以增加的纪录项目。6.在施工合同中对发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定？答：（1）如果由于非承包人自身原因造成工程延期，在土木工程合同和房屋建造合同中，通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求，如果能证实因此造成了额外的损失或开支，承包人还可以要求经济赔偿。（2）如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工，承包人承担误期赔偿费。7.工程延误有哪些分类？工程延误的一般处理原则是什么？答：工程延误按工程延误原因分类：因业主及工程师或合同变更原因引起的延误，因承包商原因引起的延误，不可控制因素导致的延误；按工程延误的可能结果划分：可索赔延误和不可索赔延误；按延误事件之间的时间关联划分：单一延误、共同延误和交叉延误；按延误发生的时间分布划分：关键线路延误和非关键线路延误。一般处理原则：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或工程师原因造成的延误。8.工期索赔的合同依据有哪些？答：合同文件，法律法规， 合同文件，法律法规，工程建设惯例9.试举例说明工期索赔的分析流程。答：（1）原因分析。（2）网络计划分析。（3）业主责任分析。（4）索赔结果分析。10.工期索赔有哪些方法？如何具体应用？答：（1）网络分析法。（2）比例类推法。（3）直接法。（4）工时分析法。11.举例说明费用索赔的原因有哪些？答：常见原因主要有：业主违约，工程变更，业主拖延支付工程款或预付款，工程加速，业主或工程师责任造成的可索赔费用的延误，非承包人原因的工程中断或终止，工程量增加（不含业主失误），其他，如业主指定分包商违约、合同缺陷、国家政策及法律、法令变更等。 第十三章 工程合同的争议处理一、填充题1.在我国，合同争议解决的方式主要有和解 、 调解 、 仲裁 和 诉讼 4种。二、单选题1.（C）是指争议双方通过事前的商定，选择独立公正的第三人对其争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。A.调解 B.争议评审 C.仲裁 D.诉讼2.以下选项中不属于仲裁原则的是（ A ）A.独立原则 B.公正原则 C.自愿原则 D.一裁终局原则3.根据民事诉讼法的有关规定，第一审普通程序审理的案件应从立案之日起（B）内审结。A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月三、多选题1.关于申请执行的期限，以下说法正确的是（ABE）A.双方或一方当事人是公民的为一年 B.双方是法人或其他组织的为6个月C.双方或一方当事人是公民的为6个月 D.双方是法人或其他组织的为一年E.申请执行的期限从法律文书规定履行期限的最后一日起计算。四、简答题1. 工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起的合同终止有几种情况？答：争议类型：工程价款支付主体争议、工程价款结算及审价争议、工程工期拖延争议、安全损害赔偿争 工程质量及保修争议、合同中止及终止争议。可能引起的合同终止情况有：属于承包人责任引起的终止合同、属于发包人责任引起的终止合同、不属于任何一方责任引起的终止合同、任何一方由于自身需要 而终止合同。 2. 和解的概念和原则是什么？答：概念：在合同发生争议后，合同当事人在自愿互谅基础上，依照法律、法规的规定和合同的约定，自行协商解决合同争议。原则：（1）合法原则。（2）自愿原则。（3）平等原则。（4）互谅互让原则。3. 调解的概念和原则是什么？调解解决争议有几种方式？答：概念：在合同发生争议后，在第三人的参加与主