大连湾南山景观及绿化工程设计.doc

大连湾南山景观及绿化工程设计采 购 文 件（项目编号：）招 标 人：大连市甘井子区大连湾街道办事处招标代理人：大连西地建设工程咨询有限公司日 期：二 一 六 年 九 月大连湾南山景观及绿化工程设计投标邀请函大连西地建设工程咨询有限公司受大连市甘井子区大连湾街道办事处的委托，就大连湾南山景观及绿化工程设计进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商报名参加谈判。一、项目编号：二、项目地点：大连市甘井子区大连湾碧海山庄区域三、设计周期：个日历天四、招标内容：占地面积约为，大连湾南山景观及绿化工程方案及初步设计（含扩初）、施工图设计及施工阶段的技术咨询服务等（具体内容详见采购文件）。五、供应商的资格要求：、供应商具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或风景园林工程乙级（含）以上资质的独立法人，近三年无不良记录；、项目负责人具有景观专业中级（及）以上职称，近三年无不良记录。注：、本项目不接受联合体投标。、本项目采购预算为万元（供应商报价超出采购预算的，按谈判响应文件无效处理）。六、报名及采购文件发售时间及地点：年月日起至年月日止每天：、（北京时间，公休日、节假日除外）在大连西地建设工程咨询有限公司（大连市沙河口区鞍山路80-1-5号）。七、供应商购买采购文件时需提供下列资料：申请购买采购文件的供应商报名时请携带企业法人营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件（三证合一提供营业执照副本原件即可）、资质证书副本原件、法人代表证书原件或法人授权委托书原件、项目负责人证原件和以上原件的复印件一套。采购代理人将对供应商进行资格初审（仅限于发售采购文件），初审合格后发售采购文件，详细资格审查以谈判小组审议结果为准。八、采购文件售价（人民币）：元套，售后不退。九、投标文件递交时间与地点：年月日时时（北京时间）大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室。十、开标时间与地点：年月日时（北京时间）在大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室。十一、采购人：大连市甘井子区大连湾街道办事处十二、采购代理人：大连西地建设工程咨询有限公司 联系人：崔工 电话： 传真：地址：大连市沙河口区鞍山路80-1-5号公司开户银行：中国农业银行甘井子支行账号：目 录第一章 投标须知前附表及投标须知第二章 建设工程设计合同条款第三章 工程技术标准与规范第四章 设计深度要求及具体内容第五章 设计所需的有关资料第六章 投标文件商务标部分格式第七章 投标文件技术部分格式第八章 评标细则第一章 投标须知前附表及投标须知一. 投标须知前附表二. 投标须知（一） 总则1. 使用文字种类及度量衡单位2. 使用货币种类3. 工程说明4. 招标内容和范围、设计周期及设计工作要求5. 资金来源6. 合格的投标人7. 投标费用8. 踏勘现场9. 投标设计专利权说明（二） 招标文件10. 招标文件的组成11. 招标文件的澄清12. 招标文件的修改（三） 投标文件的编制13. 投标文件的组成 14. 投标文件格式15. 投标报价 16. 投标费用 17. 投标资格18. 投标有效期 19. 投标保证金20. 投标文件的份数和签署21. 投标文件递交的地点22. 投标文件的补充、修改与撤回（四） 开标23. 开标24. 开标程序（五） 评标25. 评标一般规定26. 符合性审查27. 评标程序28. 现场询标及澄清29. 细微偏差修正30. 投标文件的评价、比较和否决（六） 授予合同31. 中标通知书32. 授标及废除授标33. 签订合同34. 其它一、投标须知前附表（一）项号内 容说明与要求工程名称大连湾南山景观及绿化工程设计招标人大连市甘井子区大连湾街道办事处招标代理机构代理机构：大连西地建设工程咨询有限公司代理机构地址：大连市沙河口区鞍山路80-1-5号联系人：崔淑英 联系电话：建设地点大连市甘井子区大连湾碧海山庄区域建设规模占地面积约为质量要求质量目标：合格执行标准：符合中华人民共和国国家相关法律、法规、行业标准、设计规范。 招标范围大连湾南山景观及绿化工程方案及初步设计（含扩初）、施工图设计及施工阶段的技术咨询服务等（具体内容详见采购文件）。设计周期要求合同签订后，个日历日内完成（如投标人承诺提前交付时间，以投标承诺时间为准）。资金来源资金来源：自筹 总投资额万元，合同估算价约万元投标人资质等级要求.要求具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或风景园林工程乙级（含）以上资质的独立法人，近三年无不良记录；.拟派项目负责人：具有相关专业高级工程师及以上资格，近三年无不良记录；注：、本项目不接受联合体投标。资格审查方式直接入围，资格后审；投标报价.固定费率。投标报价文件包含投标总价及设计费率时，设计费率为合同单价。合同单价在招标文件及设计合同约定的设计内容范围之内不可调整。.计价标准：国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格（）号规定；.报价规定：本次投标报价包含完成初步设计、施工图设计工作的全部内容（达到国家标准要求）。投标报价应综合考虑招标范围内全部项目实施的费用，如：设计费、图纸费、咨询服务、答疑及设计变更等；.本工程设计服务收费的计费额为万元人民币，工程复杂程度调整系数，专业调整系数，附加调整系数。说明：在遵循投标报价计价原则的基础上，设计结算费用最终依据建设单位审核后的工程费乘以中标的设计费率进行决算。投标有效期日历天（从投标截止之日算起）答 疑 及踏勘现场由各投标单位自行组织。投标须知前附表（二）项号内 容说明与要求投 标担保金额.投标保证金：元。、投标保证金只能收取投标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函(不再受理现金及其他银行和担保机构开出的保函)，投标人开标前交至大连西地建设工程咨询有限公司，若在投标截止日前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标，大连西地建设工程咨询有限公司投标保证金交纳账户开户名：大连西地建设工程咨询有限公司，开户行：中国农业银行甘井子支行，账号：，联系人电话：（赵若伊）。开标前由大连西地建设工程咨询有限公司出具投标保证金有效证明。未按招标文件要求递交投标保证金的（必须为本单位足额递交，且必须为本单位基本开户行），其投标文件予以退回。非中标候选人在公示期满（公示期为天）后无异议可以返还，若有异议必须及时告知采购办。中标候选人在中标人签订合同后返还。自中标结果公示之日起满一个月仍未签订施工合同的，中标候选人（除第一中标候选人外）即可返还投标保证金。投标文件份数及要求.投标文件：正本一份，副本四份，密封在一个封袋； .其他要求：投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封的责任。投标文件（）法定代表人资格证明书；（）法人授权委托书；（）投标函；（）投标报价计算过程表； （）投标人投标承诺书、项目负责人投标承诺书；（）中标后服务承诺函；（）投标人资格证明文件：.投标人一般情况表.营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证等有关企业的资格证明文件；.已完成类似设计项目业绩；.目前正在履行设计合同情况一览；.投标人拟派本项目的项目负责人及主要设计人员的资格和经历以及专业人员的构成并编制项目组织框图；附拟派项目负责人简介及拟派主要设计人员简介；.社会信誉与获奖业绩证明资料；.其它（包括质量认证体系、经审计的财务报告等资料）；.外地企业对本项目设置的常驻大连机构及配置各专业主要设计人员的承诺及违约承诺。投标须知前附表（三）项号内 容说明与要求技术标书详见第三章“设计条件及技术要求”部分投标文件提交地点及时间收 件 人：大连西地建设工程咨询有限公司 地 点: 大连市甘井子区大连湾街道办事处截止时间: 年月日时分开 标开标时间: 年月日时分地 点: 大连市甘井子区大连湾街道办事处 开标时，授权委托人需携带授权委托书及身份证参加开标会。评标方法.综合评分法：对通过符合性审查的有效投标单位的投标文件进行详细量化评审，满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分相同的首先推荐投标报价低的投标单位，其次推荐项目负责人面试得分高的企业。.本项目评标推荐名有排序的中标候选人。设计费付款方式方案设计及初步设计成果交付后支付合同价款的，施工图全部完成交付后支付合同款的，整个工程完全竣工验收合格后结算支付合同款的项目负责人面试本工程是否采用项目负责人面试： 是 。时间 分钟，包括项目负责人自我介绍及陈述 分钟；答辩 分钟；核验资格证书、获奖证书原件 分钟。（项目负责人面试不得低于分）。项目负责人需携带有效身份证件、资格证书原件参加面试。项目负责人不按规定参加面试答辩的，扣除全部投标保证金；涉嫌串标、陪标的，没收全部投标保证金；项目负责人不参加面试或面试成绩不合格的不得中标。招标文件费招标文件元份，售后不退，仅作为本项目使用。二、投标须知（一）总 则 使用文字种类及度量衡单位 招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。 使用货币种类 招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算（特殊情况另行约定）。 工程说明 本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第项至第 项。 本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过邀请招标方式选定设计单位。 招标内容和范围、设计周期及设计工作要求 本次工程招标的范围见投标须知前附表第项所述； 本工程设计周期要求见前附表第项所述； 本工程设计工作应满足下列要求：4.3.1 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能通过审查。4.3.2 提交的初步设计概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。4.3.3 若上级主管部门或招标人认为需要进行修改设计、编制修改设计文件及相应修正初步设计概算，中标人应无条件执行，且编制费用已包括在投标报价中。4.3.4 根据招标人的要求，按施工合同段分别提交招标项目所需的图纸、文件资料。4.3.5 工程施工时，应按照规定派设计代表配合施工，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。. 资金来源 本工程资金来源详见前附表第项；并将部分资金用于本工程合同项下的合法支付。. 合格的投标人 为履行本招标项目合同的目的，投标人至少须满足前附表第项所要求的资质等级。 本工程采用资格后审方法确定合格投标人；开标后，评标委员会将对其进行资格审查，资格后审不合格的投标人的投标作废标处理。 为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。. 投标费用 投标人应承担投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。. 踏勘现场 招标代理将按前附表所述的时间，组织投标人对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 招标人可以视情况决定是否召开标前答疑会。招标人召开标前答疑会的时间和地点详见前附表。 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的答疑纪要形式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以答疑纪要为准。投标人在收到答疑纪要后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。. 投标设计专利权说明 方案设计、初步设计、施工图设计招标活动，招标人应保证中标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，招标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任。后果和费用，赔偿中标人的损失。 中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。（二）招 标 文 件 招标文件组成 招标文件包括下列内容 第一章 投标须知前附表及投标须知 第二章 建设工程设计合同条款 第三章 工程技术标准与规范 第四章 设计深度要求及具体内容 第五章 设计所需的有关资料第六章 投标文件商务标部分格式第七章 投标文件技术标部分格式第八章 评分细则 招标文件除内容外，招标代理在招标期间发出的答疑纪要和其他修改或补充函件，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件日内向招标代理提出。 招标文件解释及澄清 招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。 投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于投标截止期前十（）日以书面形式向招标代理提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。 招标代理对投标人提出的问题将以书面答复的方式发给所有购买招标文件的投标人，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。投标人在收到该澄清文件后应尽快以书面形式通知招标人确认已收到澄清文件，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 招标文件修改 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。 补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后日内以书面形式给予确认，补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。 鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。 招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。（三）投 标 文 件. 投标文件的组成13.1 投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。13.2 投标文件之商务文件应包括下列内容：13.2.1 法定代表人资格证明书13.2.2 授权委托书；13.2.3 投标函；13.2.4 投标报价计算过程表；13.2.5 投标人承诺书、项目负责人投标承诺书；13.2.6 中标后服务承诺；13.2.7 投标人资格证明材料；13.2.8 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）；13.3 投标文件之技术文件应包括以下内容：13.3.1 设计计划与实施方案；13.3.2 设计质量的保证体系和措施；13.3.3 设计周期保证体系和措施；13.3.4 设计人员的组织；13.3.5 其他。 投标文件格式 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。 投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。 投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）签字或盖章并加盖投标人法人公章。 投标文件“正本”与“副本字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。 投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。. 投标报价 投标人的投标报价，应是完成本须知第、条中所述的和合同条款上所列的招标工程内容和范围及设计周期的全部工作内容而制定的，不得以任何理由予以重复。 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。 各投标人应根据招标文件的要求，依据国务院价格主管部门和建设行政主管部门有关设计收费标准，在不违反规定的前提下，进行合理优惠投标报价。所报价格应包含招标文件所要求的可能发生的设计费、施工图编制费、顾问费及现场咨询服务费（后续服务费）等所有费用。 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。 投标费用 投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。 投标资格 投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。 投标有效期 投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。 投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。 投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标担保。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保有效期。 因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。 本招标文件第条投标担保的规定仍然适用于延长后的投标有效期。. 投标保证金 投标人的投标担保是投标文件的组成部分。 投标人投标担保的有效期至少应超过投标有效期天。 投标人提供投标担保，应在规定的投标担保缴交期内递交至前附表所规定的地点。 投标人若采用银行保函方式提供投标担保，须按规定进行密封及标志。 投标人的投标担保将于中标人与招标人签订施工合同并提交履约担保后日内予以退还（无息）。 对未中标单位的投标担保，在中标公示期满日后，投标单位凭交付凭证到大连西地建设工程咨询有限公司办理投标保证金退还手续。收到投标担保的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：19.7.1 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；19.7.2 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；19.7.3 因中标人过错被废除授标；19.7.4 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；19.5 法律法规规定其它损害招标人利益的情形。 投标文件封装及标志 投标文件应按本招标文件投标须知前附表要求进行封装。 投标文件封面应参考本招标文件提供的投标文件密封封面及说明进行密封及标志。 投标文件若未按规定进行封装、密封及标志，招标人不承担投标文件错投错放或提前开封、错开标书的责任。 投标文件提交 投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。 招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前关于招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。 投标文件撤回及修改 投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。 投标人撤回或修改投标文件的通知，应按本招标文件第项的规定进行标志及密封，并在密封封面标明“撤回”或“修改”字样。 投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。（四）开 标. 开标一般规定 投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点参加开标会议（另有约定的除外）。 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。 参加开标会议的投标人法定代表人或其委托代理人须随带本人身份证原件，委托代理人还须随带参加开标会议的授权委托书原件，以证明其身份。. 开标程序 开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下： （）主持人宣布开标会议注意事项；（）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况； （）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（）招标代理查验各投标人投标保证金交纳情况；（）经确认无误后，由有关招标代理人员当众开启各投标人的正本投标函件，宣读投标人名称、投标报价、设计周期、质量标准及投标文件的其他主要内容。（）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签字确认；（）开标会议结束。（五）评 标 评标一般规定 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。 评标委员会须按法律法规规定及投标须知前附表中第项所述评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。 在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签字确认并对所有评委具有约束力。 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。 在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。 符合性审查 开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件： 投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议或投标人法定代表人或其委托代理人未携带本人有效身份证明（原件）、授权委托书(原件)参加开标会议的； 投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人； 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函； 法律、法规规定的其它情形。 开启标书后，经评委会确认有下列情况之一的为无效投标文件： 投标函的内容不全，字迹模糊，难以辨认；投标文件未经投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）或未加盖投标人法人公章； 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写。 没有提供有效资格证明文件（包括：营业执照、资质证书、项目负责人相关证书）的； 未附投标承诺书（包括投标人、项目负责人）的； 不符合招标文件规定的报价、周期或其它实质性要求； 借用或冒用他人名义或证件的； 有足以影响招标公正行为的； 明显不符合技术规范、技术标准的要求以及其他与招标文件相悖的不合理要求； 未按照招标文件要求递交内容完整的方案文本或其他规定要求材料。 同一份投标文件中，有二个以上不同投标报价的； 投标总价逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的；法律、法规规定的其它情形； 招标人或评标委员会必须严格按照以上标准认定无效投标文件，不得使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据。招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。 评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，因有效投标不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。. 评标程序 监督人员宣读评标纪律； 招标代理介绍招标项目情况，公布投标人名称，请评标专家填写评标专家承诺； 介绍评委，推选产生评委会主任； 请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等。 对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人； 按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行详细评审； 请投标人澄清问题，进行项目负责人陈述及答辩； 评委会主任组织进行评分汇总，编写评标报告，当众宣读，全体评委签字； 评标会议结束。. 现场询标及澄清 评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。 评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。 评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签字确认。 投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人做出的澄清将不予采纳。 细微偏差修正 细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。 调整后的内容经投标人代表签字确认后有效。 投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值（招标人有特定要求的除外）小数点后超过两位的数值按舍入进位。投标文件的评审、比较和否决 评标委员会将按照本须知第条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。 评标委员会依据本须知前附表第项规定的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐名有排序的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 招标人将审查中标候选人的财务、技术、经济能力及信誉，确定其是否能履行合同，如果确定该中标候选人无条件履行合同，招标方将组织重新招标。 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七 授 予 合 同 中标通知书招标代理人应当在规定时间内向采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。中标通知书经备案后，招标代理人应当在个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。招标人将以中标通知书的形式通知中标人其投标结果被接受，未中标的投标人请查询大连市政府采购网，不再另行通知，对于未中标的原因将不做解释。 中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。 授标及废除授标 招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。 中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（） 经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（） 于投标有效期终止之前撤回投标文件；（） 因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（） 因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约担保；（） 法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。 中标人因上述原因被废除授标，招标人将重新组织招标的方式处理。 中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（） 将被没收全部投标担保。（） 按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（） 承担因此可能给招标人造成的其它损失。. 签订合同 招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签字文件的受权代表）共同签订书面工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 中标人如不按本投标须知第条款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情况，招标人在报请招标投标监督管理机构同意下，招标人可以考虑重新招标。 招标人如不按本招标第条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。 招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 中标人不得将本项目设计分包和转包,否则招标人有权终止合同,同时中标人需承担由此给招标人造成的一切损失。.招标代理人服务费.本次采购招标代理费由中标人支付，投标人报价不应包含招标代理费。.招标代理服务收费标准:招类别费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标以下注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为万元，计算招标代理服务收费额如下：万元万元（）万元万元（）万元万元（）万元万元合计收费十（万元）.本次招标代理服务费按服务招标标准收取，中标人在领取“成交通知书”时，须向大连西地建设工程咨询有限公司缴纳代理服务费。、促进中小企业发展.根据财政部政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：（）、符合中小企业划分标准；（）、提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（）、提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函 ，以及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。.中小企业：符合工信部联企业号文件关于印发中小企业划型标准规定的通知中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。.供应商投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予的扣除，微型企业给予的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 .根据政策规定，享受政策的中小企业，首先供应商自身必须属于小微企业，提供的是自身制造的产品或提供其他小微企业制造的产品，同时提交相关证明。否则不能享受报价产品的价格扣除。.其他注意事项：.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。第二章 建设工程设计合同条款建设工程设计合同（二） （专业建设工程设计合同） 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由承包人编填）设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：承包人： 发包人委托承包人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率估算设计费（万元）层数建筑面积（）初步设计施工图说明第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：第三条 发包人应向承包人提交的有关资料及文件：第四条 承包人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事项第五条 本合同设计收费估算为 人民币,设计费支付进度详见下表。付费次序付费额（万元）付费时间说明：1. 提交各设计阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2. 本合同履行后，预付款抵作设计费。第六条 双方责任 发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定时限天以内，承包人按合同第四条规定交付设计文件时间相应顺延。超过规定时限天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3 发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果承包人能够做到，发包人应根据承包人提前投入的工作量，向承包人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料、图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发现以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：按国家工程建设标准强制性条文及国家、省、市有关规范、规程、规定进行设计。6.2.3设计合理使用年限为 年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向承包人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。 承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，并承担一切损失费用。由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还定金。第八条 其他发包人要求承包人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，承包人另收工本费。本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的承包人员配合加工定货时，所需要的费用由发包人承担。发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产和各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人员参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意，由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。本合同一式陆份，发包人三份，承包人三份。本合同经双方签章并在发包人向承包人支付定金后生效。本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。本合同未尽事宜，双方可签订补