工程合同范本简

建设工程合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关规定，双方经协商一致，签订本合同，并认真履行。第一个项目一、项目名称：二。项目编号：三。项目位置：四.工程范围：本合同项下所有工程的总建筑和安装面积为_ _ _ _ _ _ _ _ _平方米(各单项工程的建筑和安装面积见工程进度表)。5.项目成本：本合同项下所有项目的预算施工图成本为人民币元(每个项目的成本见项目进度表)。第二条项目期限一、根据国家工期定额和使用需要，同意本工程总工期为_ _ _ _ _天(日历天)，从_ _ _ _ _年_ _ _ _ _月_ _ _ _ _日至_ _ _ _ _年_ _ _ _ _月_ _ _ _ _日为竣工验收时间(各单位开工和竣工日期见表1)。2.乙方应在开工前_ _ _ _ _天向甲方发出开工通知。三、在组织施工过程中，因自然灾害或不可抗力被迫停工，可能顺延工期的，双方应及时协商，并通过书面形式确定延长工期：由于上述不可抗力及甲乙双方以外的其他原因，工程暂停或延期施工，致使合同无法继续履行。乙方应妥善保护和移交已完成的工程及采购的材料和设备。乙方应根据甲方的要求从施工现场撤出自己的机械设备和人员。第四，工期提前。如果工程需要提前完工，双方应协商后签订提前完工协议，合同的完工日期可提前。乙方应据此修改进度表，并提交甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为催工提供便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。1.时间提前；2.乙方采取的紧急措施；3.甲方提供的催工条件；4.紧急措施的经济支出和承诺；5.提前完工的收益份额(如有)。第三条施工准备一、甲方应完成施工所需的各种证件和批准文件，并在开工前申请领取施工许可证。清除施工现场范围内原有的管道、树木和其他影响施工的障碍物；解决建设用地(包括材料和构件的堆放和转运场地，大型临时设施建设用地)；解决水、电、交通道路建设的畅通；乙方应于_ _ _ _ _向甲方提供所有工程设计图纸的_ _ _ _ _份；组织设计和施工单位进行工程设计交底。第二，乙方应在开工前组织相关人员学习熟悉图纸并参与设计交底。编制施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；平整施工场地，在施工边界区域修建水、电、道路和临时施工设施，安排施工总进度，储存材料，加工构件，做好施工准备。第四条材料供应一、甲方应提供以下实物或指标为：的材料和设备2.除甲方提供的材料和设备外，其他材料和设备由乙方购买；3.乙方购买的材料和设备必须附有产品合格证，方可用于本项目。如果甲方认为对方提供的材料需要复检，则允许复检。复检符合质量要求的，可以用于工程，复检费用由复检方承担；不符合质量要求的，应按有关规定办理，复验费由提供材料和设备的一方承担。四、本项目材料设备价差处理方法： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第五条工程质量一、本工程质量要求达到： _ _ _4.乙方必须按照本合同约定的付款时间表开具相应的增值税专用发票后，方可向甲方申请付款。乙方申请支付合同金额的90%时，应开具全额增值税发票。否则，甲方有权拒绝付款。第七条施工和设计变更一、乙方应按照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准和设计要求组织施工，并全部合格。二、必须坚持按图施工，任何一方不得随意改变设计。有下列情形之一的，责任方应承担：损失，如窝工、返工、材料和构件积压、施工力量、机械搬迁等1.施工中如发现设计错误或严重不合理之处，乙方应书面通知甲方，甲方应在7天内与原设计单位协商，对设计文件提出修改或变更。只有在双方签署协议后，才允许施工。2.在施工过程中，如工程暂停或延期，甲乙双方应就在建工程的安全达成协议。第八条安全施工一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。乙方应承担因乙方责任造成的伤亡事故以及因乙方在施工过程中管理不善造成的其他损失。二。如发生重大伤亡事故，乙方应立即向有关部门报告，并按有关规定通知甲方代表。同时根据政府相关部门的要求。甲方提供必要的救援条件。发生的费用由事故责任方承担。3.非乙方责任造成的伤亡事故，责任方应承担责任及相关费用。第九条。工程分包承包商不得转包或分包。第十条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责免费修复或返工。二。如果工程不能按合同规定的期限交付使用，每延误一天，应向甲方支付合同总额千分之一的违约金。第三，如果工程不能按合同规定的期限交付使用，经发包方催告或竣工验收不合格后天内不能交付使用，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。甲方的责任：一、无故不按合同拨付项目资金的，承包人应按应付金额按同期银行贷款利率支付利息。第十一条廉洁自律协议甲乙双方应自觉遵守诚信自律协议，乙方不得以任何方式贿赂甲方员工。否则，甲方有权终止本合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的损失第十二条争议解决措施建设工程合同发生争议时，当事人应当及时协商解决。协商不成的，任何一方均可向各级城乡建设主管部门或双方上级业务主管部门申请调解。如果问题不能解决，可以向人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效和终止一、本合同一式_ _ _ _份，附件_ _ _ _份。甲乙双方各持一份原件。其余复印件由发包人-政府