喷锚施工合同

。喷锚施工合同业主：湖南天地人和建设有限公司涟源凯成尚月广场项目部(以下简称甲方)承包商：喷锚劳务施工队(编号：)(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，甲方同意委托乙方将涟源建设纳入尚月广场地下室基坑喷锚网支护工程。为确保项目顺利进行，双方同意达成如下协议：一、项目名称：涟源作为尚月广场地下室的基坑和边坡喷锚支护工程投入使用。二、项目地点：涟源市人民路兴智中学三、项目范围：地下室基坑及边坡喷锚支护施工工程应根据甲方提供的设计图纸和要求进行，支护工程的范围应包括整个基坑、边坡及所有网喷锚支护、土钉、灌浆、排水孔等的施工。甲方认为有必要建设的。四、承包方式：承包商不包括材料，材料由甲方提供(砂、石、水泥、钢筋、槽钢)。乙方应包括工程所需的所有机械设备、辅助工具和材料。V.合同单价：所有工作内容均按喷射混凝土面积和锚杆长度综合单价计算，带网喷射混凝土按38元/m2计算，锚杆和土钉按35元/m计算。六、支付方式：本工程不支付预付款，但按进度支付，生活费用可在施工过程中按施工进度支付。当锚喷支护工程完成60%时，支付已完成工程总造价的30%；喷锚支护工程竣工，支付竣工工程总造价的80%；结算完成，余额将在2016年春节前支付。七、工期：从地下室基坑支护工作面开挖开始，计算工期，喷锚有效工期为30天(根据甲方土方开挖进度进行协调施工)。有下列情形之一的，经甲方批准的工期可以顺延：1.由于下雨，土方工程无法开挖，支撑也无法施工。2.遇到特殊障碍；3.停电或断水(连续8小时以上每天计算)；4.非乙方原因造成的停工；5.甲方未按合同要求付款；甲方土方开挖完成后7天内，乙方必须完成所有喷锚施工工作，并离开机械设备。八、质量：施工应严格按照现行规范和设计以及甲方的要求进行，以确保施工质量。喷射混凝土的厚度不得小于8厘米。工程质量达到合格工程标准。九.甲乙双方的责任：(一)甲方的责任：1.负责清理施工现场的障碍物(包括提供乙方的施工机械通道和场地；提供基坑开挖的位置和施工边坡线以及场地和坑底的标高)。2.为乙方施工队伍和管理人员提供住宿和办公场所；为基坑、水泥、钢筋、砂、石、槽钢等主要材料的现场施工提供水电。3.挖掘机应配合乙方的机械设备和道路施工。4.甲方负责地面排水、支撑栏杆、上下排水沟、集水井、硬化场地等。5、分层开挖施工，为了便于喷锚施工，如需搭设架子施工，脚手架由甲方负责.(2)乙方的责任：1、根据设计图纸和甲方的要求及技术操作规程进行施工。2.严格执行施工现场的安全操作规程和相关规章制度，确保安全施工。如发生安全事故，乙方应承担5000元及5000袁莎以上费用的30%以内的所有费用1.除甲方原因外，乙方不得无故停工，如乙方未能满足甲方对工程进度、质量和安全的要求，甲方有权单方面终止合同，结清已完成工程量的60%，并立即退出。2.乙方未按约定时间完成施工任务的，每延误一天罚款1000元。十一、其他事项：1.本合同未尽事宜，另行协商解决。2.如因履行本协议或其他相关事宜发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，双方可向甲方所在地人民法院