土方开挖劳务合同范本

建设工程劳务分包合同甲方：B :建设工程劳务分包合同项目承包商：(称为甲方)土方承包商：(简称b)按照公司劳务管理方式的规定，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他相关法律和行政法规，遵守平等、自愿、公平、诚实和信用原则，双方按照以下协议签订合同：一、提供劳动分包对象和劳动内容专案名称：专案位置：分包范围：分包方法：转包单价：二、分包期限任务开始日期：年月日终止工作日期：年月日。有效工作天数：天三、质量标准1、土方开挖工程均符合设计要求及建设工程验收规范合格标准。2、按照甲方现场管理人员的要求进行建设。3、中间工序验收必须符合资格标准。四、项目经理1.甲方委托主现场履行本合同的项目经理是职务：乙方任命了在主现场履行本合同的项目经理，职位：五、甲方的责任1.甲方负责向乙方提供感谢的土方工程施工方案，确定工作范围。2、甲方为乙方创造必要的建设条件。3、甲方对挖掘的进度、质量、高度进行实测，确定水量。4.甲方有权监督和控制乙方的工程，并确保乙方符合工程进行及质量要求。六、乙方责任1、乙方按照甲方要求组织设备入场，保证建设机器正常运行。2、乙方在施工过程中，根据甲方和业主的质量、进度要求，在施工机械的有效运行范围和现场满足运输条件，按顺序挖掘或拒绝，在土方驳船、开挖过程中，应满足甲方对基坑排水、维护、整地、开挖深度等的控制要求。如果乙方超破(超深、超宽、超长)，超破增加的回填工程费用、基础垫层工程费用增加也由乙方负担。3、自觉接受甲方、监督单位、业主的质量监督、进度管理要求，遵守甲方和业主的单位和各种规章制度。有违规的，按照相关规定处罚。四、乙方对建设工程机械设备的安全运行、文明建设负全部责任。5、乙方没有任何理由要求延长工期(不可抗力等原因除外)。甲方如果工程或其任何部分的工程进度太慢，不能以合同规定的工程完工期限为准，甲方将此情况书面通知乙方，加快工程进度，使工程在预定期限内完工，乙方无权要求任何额外费用或价格变更。七、文明建设和安全生产1、乙方应确保施工现场及工地周围道路包装干净，遵守相关规定，保证施工现场的安全、文明、清洁、卫生。承担因违反有关规定而造成的损失，并接受甲、业主及相关政府执法机关的罚款。2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按照有关规定采取严格的安全保护措施，对建设安全负全部责任。3.乙方在施工过程中沿土方运输进行清洁或清理，乙方应协调城管或其他主管部门的关系，承担土方运输产生的责任和费用。八、合同价格结算和支付1、本合同的劳动报酬计算方法：2、工程款支付方法：9、接受建设1、乙方应保证完成的工程质量，并符合本合同约定的质量标准。乙方对工程完成情况，向甲方提交完成报告，通知甲方收购，甲方应在收到乙方上述报告后7天内向乙方收购工程结果；验收合格或甲方未在上述期间内组织检查的，认为乙方已完成本合同约定工作。但是甲方和人的秘密工程验收结果或工程竣工验收结果乙方工程质量不合格的，乙方应负责无报酬维修，不延长期限，并承担由此引起的甲方相关损失。2、完成整个项目(包括乙方完成工作)，一旦发包人验收合格，乙方对其分包劳务工作的建设质量不再负责，质量保证期间的质量保证责任由甲方承担。X.违反合同的责任1.甲方对合同的其他义务不履行或不履行，甲方应赔偿因其违约而给乙方造成的经济损失，并顺延延迟的乙方工作期限。2、发生下列情况之一的，乙方应承担违约责任：(1)乙方因自身原因延误工期，应每天延误，向甲方支付人民币的违约金。(二)乙方建筑质量不符合本合同约定的质量标准，但在达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向甲方支付人民币的违约金；(3)乙方违约或不履行合同下的其他义务，乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失，延迟的乙方工作时间不顺延。3、在一方违约后，另一方继续要求违约方履行合同时，违约方在承担上述违约责任后，应继续履行合同。十一、冲突1.甲方和乙方在履行合同时发生纠纷的情况下，可以自行和解，也可以要求有关主管部门进行调整，如果任一方不愿意和解、调整或和解，仲裁不成，双方同意以下列第(1)方式解决争议：(1)双方达成了向仲裁委员会申请仲裁的仲裁协议。(2)向我公司居民人民法院起诉。2、冲突后，除非出现以下情况，否则双方应继续履行合同，保持持续工作，保护已完成工作的结果。(一)由于单方面违约，合同已经不履行，双方同意终止合同。(二)调整要求中止合同，接受双方。(三)仲裁机构要求中止合同。(4)法院要求中断合同工作。12、合同终止1、如果在乙方未完全履行本合同义务之前，本包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方本合同终止。乙方收到通知后尽快撤出现场，甲方应支付乙方已完成工程的劳务费用，并赔偿由此造成的损失。2.因不可抗力不能履行本合同，一方违反合同，或者因承包人的原因中断或推迟工程，如果不能履行合同，甲方和乙方可以解除合同。3、合同终止后，乙方应妥善处理已竣工的过程和剩馀材料、设备的保护和交接，按照甲方的要求从施工现场撤出。甲方应提供乙方撤离所需的条件，支付上述费用，并根据合同支付完成的工作劳务报酬。有错误的一方应赔偿终止合同所造成的损失。合同终止后，不影响双方在合同中达成的结算和整理条款的效力。13、合同终止双方履行合同的全部义务，支付劳务报酬价格，乙方向甲方传递劳务工作成果，经甲方