2021年关于施工承包合同锦集10篇

1、failure is not terrible. the terrible thing is that i have never worked hard and comforted myself comfortably. even a little regret is covered by numbness.勤学乐观天天向上（页眉可删）关于施工承包合同锦集10篇 施工承包合同 篇1甲方：xx政府 （以下简称甲方） 乙方：xxx建筑工程有限公司 （以下简称乙方）xxx镇财政所因办公需要需新建四层办公楼，由于镇劳保所、邮电等单位无办公用房，经镇政府原主要领导与财政局协商，同意在原基础上加盖两层。经

2、县财政局批复同意，及镇安县建筑勘察设计院出示设计修改（补充）通知单同意加层中结构及水电按照原设计图纸施工一、工程规模：在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为.。二、工程地点：xxx镇三联村一组三、承包形式：按照原设计图纸施工，包工包料。四、承包单价：每平方米综合单价承包法。五、付款办法：工程验收后，由财政局负责工程结算。六、乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。八、本合同一式二份，双方各执一份。甲方（公章）：

3、乙方（公章）：法定人代表法定人代表年月 日施工承包合同 篇2发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，道路施工承包合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币 元整。6、工期：合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天，乙方

4、需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算办法8.1 按以下原则结算：8.1.1 按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1 道路工程质量按水泥混凝土路面施工

5、及验收规范(gbj97-87)和市政道路工程质量检验评定标准(cjj1-90)执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：9.1.1 混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2 塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差20mm。平

6、整度允许偏差：20mm，合同范本道路施工承包合同。宽度允许偏差：100mm。9.2 材料要求9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。9.5 乙

7、方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。10、安全生产和文明施工：10.1 乙方必须认真执行国家、盛市及东-洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。10.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方

8、承担。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须用a4纸，并用电脑打樱11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款办法：12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票

9、。12.2质量保修金按以下规定支付：a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b) 质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：(一)提交 仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

10、15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方： 承包方：施工承包合同 篇3发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点： 麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条 工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组

11、300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条 安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相

12、关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条 奖惩责任1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附 则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年_月_日 年_月_日施工承包合同 篇4依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双

13、方协 商，共达成如下协议。一、工程期限：本工程自_ 年_月_日至_ 年_月_日交工，施工期限为_天。逢雨天及其它重要原因，施工期限顺延。二、材料选用：本工程必须使用甲方指定的_牌系列产品，型号为 _ 。三、施工方法：四、甲方工作内容：1、甲方应向乙方提供住宿、水电、材料堆放场所，协调处理施 工所遇到的一切问题。2、甲方委派_为驻工地代表，协调监督本工程施工 及工程验收。3、新工程甲方应向乙方提供图纸及施工要求。4、工程完成十天后，甲方不验收，此工程可视为合格工程。五、乙方工作内容：l、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。2、乙方委派_为驻工地代表，协调监督本工程施工 及工程验收。3、乙方施

14、工人员必须遵守甲方各项规章制度，爱护公物、文明 施工。4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，如发生 一切事故，应由乙方承担。六、工程结算方式：1、本工程每平米造价为_元。2、本工程面积约为_m2，竣工后，按实做面积结算。3、乙方施工人员、材料等设备进入工地后，甲方应付乙方工程 总造价预付款_%，计_元。4、工程竣工验收合格后，除留保修金外，余款十日内一次结清。5、结算以公司发票为准，支票收款人必须填写本公司名称，如 合同款项挪为它用，将追究其法律责任。七、保修期限及保修金：1、本工程保修期为_年。2、本工程预留合同总造价_%作为保修金，计_元， _年期满后一次结清。八、争议解决方式

15、：1、甲、乙双方发生争议时，双方共同协商解决。2、当协商调解无效时，可向西安市仲裁委员会申请仲裁。九、附则：1、本合同一式_份，甲方执_份，乙方执两份。2、双方签字盖章后生效。十、补充条款：甲方(公章) 乙方(公章)：法人代表： 注人代表：联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：签定时间： 签定时间：施工承包合同 篇5甲方:乙方：甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就本项目水池施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。一、工程名称： 。二、工程地点: 。三、工程内容和规格：新修水池共计 个。合同总造价元。四、施工要求：1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工；2.水池施工质量达到本项目主管

16、部门验收合格标准。五、工程工期：年月日至 年 月 日。共 天。六、工程承包方式：包工、包料。七、结算及付款：1.乙方进场甲方预付工程款40%，工程施工到一半付30%，工程完工验收合格结清全部工程款。八、甲方责任：1.负责施工用材料进场到施工指定区域；2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算；3.监督检查乙方施工。九、甲方权力：甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：（1）工程转包；（2）乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用；（3）发生重大工程质量事故；（4）不遵守项目部有关工程施工、质量管理规定。十、乙方责任:（1）认真组织施工

17、，自觉接受甲方监督检查；（2）认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用；（3）严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量；（4）加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。十一、乙方权力：有权要求甲方按合同约定结算工程款。十二、违约责任：1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担 元的违约责任（累计计算）。2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护

18、修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。 十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效；十五、本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章） 乙方（盖章）年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇6发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，

19、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，道路施工承包合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币 元整。6、工期：合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算办法8.1 按以下原则

20、结算：8.1.1 按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1 道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范(gbj97-87)和市政道路工程质量检验评定标准(cjj1-90)执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：9.1.1 混凝土层混凝土

21、采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2 塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差20mm。平整度允许偏差：20mm。宽度允许偏差：100mm。9.2 材料要求9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试

22、验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

23、10、安全生产和文明施工：10.1 乙方必须认真执行国家、盛市及东-洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。10.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须

24、用a4纸，并用电脑打樱11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款办法：12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b) 质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同

25、在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：(一)提交 仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方： 承包方：施工承包合同 篇7甲方：乙方： 经甲、乙双方

26、协商，根据甲方防水工程的需要及施工技术和工期要求，乙方向甲方承包建筑防水工程施工。为了明确双方的责任和义务，本着互助互利的原则，依照中华人民共和国经济合同法和国务院建筑安装工程承包合同条例及省、市有关规定，双方达成合同条款如下：一、工程项目与工程量防水工程施工，包括屋面整体防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮等工程项目，乙方按照甲方设计、规范及施工技术要求进行防水施工，地点：二、承包形式与材料供应乙方包工包料完成防水施工任务，水泥除外，所需一切 材料由乙方自备。三、工程质量与工程验收乙方根据施工图、施工说明书和甲方现场施工代表的具体要求，严格按照国家现行的屋面防水施工操作技术规范，精心组织施

27、工，现场把好质量关。工程竣工后，甲、乙双方按照国家现行的防水施工验收规范、质量检查评定标准予以检查，逐一验收，并作48小时关水试验，无渗漏达到合同标准，乙方应会同甲方现场管理人员办好相关的交接手续，甲方应对防水屋面采取保护措施予以保护。凡不符合质量要求改造成的返工损失费用均由乙方承担。如甲方人为损坏或甲方施工造成的防水层损失的，由甲方承担返工工费及材料等一切费用。四、施工进度与工期要求在执行本合同中，乙方负责好技术力量和劳动力的组织工作，按照甲方确定的具体施工时间和工期要求完成施工任务，天气变化、下雨等特殊原因工期顺延。五、工程造价、费用计取与付款方式1、按照四川省现行的建筑安装工程计价定额和

28、建 筑安装工程维修计价定额及有关规定并结合甲方选用材料计取工程费用，屋面防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮，工程造价按实际施工面积结算。2、工程采用材料：丙纶（厂家：山东海王，300g）单价：9.5元/；sbs防水（厂家：泸州河川，3mm厚）单价：23元/。以上单价不含税收。3、付款方式：工程3#、4#、5#栋坡屋面全部完工后付 到总价的80%，综合验收后3个月内付到总价 97 %。4、扣总价3%留作保修金，待保修期满后退还于乙方。六、工程保修条款及期限按照国家屋面防水工程有关规定，对屋面防水施工工程 保修五年，五年之内屋面有渗漏由乙方负责免费维修，如甲方人为损坏的防水层损坏，由甲方承担维

29、修工费及材料等一切费用。接到甲方通知后2日内，乙方派专人到现场负责维修。七、施工安全责任1、施工作业人员严格按照施工安全操作规程佩戴安全带、安全帽、工作防护手套。2、如有违章操作所造成的一切工伤事故由乙方自行负责。3、如有不安全因素及隐患，甲方强行乙方进行施工操作，所造成的一切工伤事故均由甲方承担。八、双方协商其它条款九、本合同自签订之日起，双方共同信守执行不得任意违约，若一方违约处罚工程总造价的15%作违约金赔偿对方经济损失，并申请有关部门仲裁。十、本合同一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份，双方签字盖章后生效，保修期满办清手续后自动失效。甲方： 乙方：单位名称（章） 单位名称（章） 法

30、定代表人：法定代表人： 委托代理人：开户银行：帐 号：联系电话：年 月日 委托代理人： 开户银行： 帐 号： 联系电话： 年 月 日施工承包合同 篇8甲方: 乙方:依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司问价相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就绵阳会客厅游仙区小枧沟镇拆迁安置自建居民小区一期工程市政设施-1#道路桥梁工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同:第一条 工程概况工程名称: 工程地点:第二条 工程承包范围:第三条 工程工期1、计划开工日期: 年 月 日，计划完工日期: 年 月 日，总日历天数 天;2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调理的进

31、度计划)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到:现行国家施工质量验收合格标准。第五条 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1、本合同;2、本合同附件;3、招投标文件;4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常视功能进度的情况下由双方协商解决。第六条标准规范第七条甲方负责责任和义务1、负责统一制定各项管理目标。组织编制施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联

32、系，协调现场工作关系。3、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。4、统筹安排、协调工作。第八条环境保护、安全生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关制度，监督乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、文明施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育，认真落实，采取必要的安全措施，消除施工隐患，确保安全生产，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。3、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有

33、序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。第九条材料供应与管理1、甲方提供钢材、水泥、混泥土、沙、石主要材料给乙方，其余辅料，周转材料，机械设备，工具、用具、贾杆、架具、安全网、内外架管等均由乙方自己解决，并承担费用。2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料。3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。第十条承包方式、价格及包含的内容1、承包方式及单价:2、承包价格所包含的内容:(1)、本合同

34、单价为固定单价合同，在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动。(2)、增加工程量计量与计价方式:按施工现场实际增加的签订工程量计量，乙方价格清单中有单价的.按清单报价计价，乙方清单中没有价格的甲、乙双方协商决定计价。第十一条 付款方式及结算办法第十二条 施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。分项工程完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后在进入下道工序施工作业。2、乙方应配合加分那个对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内德工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的

35、费用另外协商)第十三条 争议1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作的成果;2.1 2.2单方违约导致合同已无法履行，双方协议终止合同; 调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3 2.4仲裁机构要求停止合同工作; 法院要求停止合同工作。不可抗力第十四条1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽

36、力减少损失，加分那个应协助乙方采取措施。3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十五条1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，可以解除合同。2、因不可抗力或业主原因造成解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十六条双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后，本合同即告终止。第十七条 合同份数本合同一式二份，甲乙双方各持一份。第十八条补充条款:甲方(盖章):乙方(盖章):年 月 日施工承包合同 篇9发包人：(人称) (简称甲方)承包人：(姓名) 身份证号码： (简称乙方)依照中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立合同如下：一、 工程概况1.工程名称：湖南省怀化市高速铁路南站广场，站楼铺装。2.工程内容：铺装及本项目相关联的工程。二、 承包范围1.本项目工程设计图纸所包含的工程内容。2.承包方式：包工不包料、包