2021年有关工程居间合同8篇

1、bravery never goes out of fashion.通用参考模板（页眉可删）有关工程居间合同8篇 工程居间合同 篇1甲方：乙方：甲方委托乙方为其提供、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的报酬，以此类推，直

2、至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日万分之五的滞纳金。四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。五、目前确定乙方为甲方提供的工程为：六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。九、本合同对甲、乙双方长期有效。十、本合同未尽事宜，

3、由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字：甲方： 乙方：20xx年xx月xx日工程居间合同 篇2甲方（委托方）：法人代表：乙方（中介方）：身份证号：上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其 进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务：乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与 开发商 签订该工程 项目的专业承包

4、施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方协助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币 万元（税后）居间费；2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费 万元人民币，剩余的居间费用 。3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为： 行 户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺：

5、本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会 成员致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同 意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接

6、触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意 对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。五、本合同式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。甲方： 乙方：法人代表签章： 签名：日期： 日期：工程

7、居间合同 篇3甲方（委托人）： 江华县人民政府移民局 法定代表人：住所地： 联系电话： 乙方（居间人）： 封 克 健身份证号码/联系电话：住址： 丙方（保证人一）： 黄峻身份证号码/联系电话：联系本着优势互补、互惠互利的合作宗旨，根据中华人民共和国合同法，经三方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项乙方接受丙方委托，负责就江华县水口移民工程一事（以下称该工程项目），引荐丙方参加该项目的公开招投标，向丙方提供关于该工程项目的重要信息。若最终促成丙方中标并与该项目的建设单位签订该工程项目的专

8、业承包建筑工程合同，则视为乙方完成了委托事项。二、甲方义务2.1 甲方负责提供施工图、场地、付款、邀标程序和编制相关资料；负责标书的编制。2.2 甲方负责筹备所有资金、工程监管等各项要求。2.3 如果居间成功，则由丙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。2.4 如果居间成功，则丙方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。三、乙方的义务3.1 乙方向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。3.2 乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。3.3 丙方中标后，在丙方工程施工过程中，乙方应该协调好甲方施工中非因丙方过错而发生的与建设单位之间经济

9、纠纷，促进工程顺利进行。3.4 该工程项目结算审计后，乙方应该配合丙方共同追回工程余款。四、丙方的义务4.1 乙方对甲方的债权提供连带责任和义务追讨。4.2 丙方未按时足额支付全部或部分居间报酬及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费、评估费、拍卖费、公告费用等）时，丙方应无条件地向乙方立即支付债务人甲方的全部到期应付款项。丙方与甲方、建设方的合同必须复印一份给乙方。五、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式5.1 本项目首期居间报酬为：丙方中标后十日内一次性付给乙方居间报酬，按工程量提取1.5，第二次甲方拨款再付0.5%。5.2 剩余居间报

10、酬为：发包方与丙方签订建筑工程承包合同后，待工程结算未有增加工程再按比例提取。工程量以审计结果的工程量为准，剩余居间报酬为工程结算造价总金额的百分之一（1%）；丙方应随着项目建设单位拨付工程款的进度向乙方支付居间报酬（除首期居间报酬外）。丙方应该无条件从建设单位每次拨付工程款金额中抽付百分之一（1%）作为居间费付给乙方，并在建设单位拨款到施工单位后五日内必须转付到乙方账上。5.3 丙方应将居间费支付至乙方以下指定账户：乙方账户名：开户行：帐号：六、违约责任6.1 依据5.1条，如丙方逾期支付首期居间报酬，则丙方应按逾期天数每天向乙方支付人民币壹万元（￥10000）的违约金。6.2 若乙方未按前

11、述约定做好各项工作落实，应承担丙方及施工方造成的全部损失。七、合同终止乙丙双方协议解除合同或本合同履行完毕时，本合同终止。八、丙方保证责任8.1 丙方的保证为连带责任保证8.2 保证的范围为本合同项下的居间费、利息、损害赔偿金、违约金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用（或仲裁费用）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他与实现债权有关的费用。8.3 保证期间为本合同约定的债务履行期限届满之日起两年。九、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意向合同签订地人民法院起诉。十、其他事项10.1 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。10.2 本合同

12、一式四份，三方各持一份，自甲、乙及丙方（保证人一）共同签字或盖章后生效。甲方（签章）：法定代表人或委托代理人：乙方（签字）：丙方（保证人一签字）：合同签订地：合同签订日期：工程居间合同 篇4甲方（委托人）：住所地：甲方法定代表人：职务：甲方法定代表人身份证号码：联系电话：乙方（居间人）：住所地：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就甘肃省高楼山隧道工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签

13、订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目高楼山隧道总长约伍千多米，每米捌万

14、壹仟元，项目居间费用甲方支付乙方金总壹仟陆佰万元整。甲方施工时碰到金矿甲方得20%，剩余的与甲方无关由乙方支配。2、居间成功后，甲方签订合约成功首付壹佰万元整，设备进场支付捌佰万元整，开工支付叁佰万元整，剩下的开工两个月内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、违约责任居间成功后，如果甲方未按本合同第四条的约定及时全额向乙方支付居间报酬，则甲方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的5%向乙方支付逾期付款违约金。八、合同终止1、如果居

15、间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应友好协商解决；协商不能解决的，乙方所在地法院，即甘肃人民法院起诉（或任何一方可向有管辖权的人民法院起诉）。十、其他事项1、本合同经甲、乙双方签字或者盖章后生效。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。合同签订地：合同签订日：甲方：（盖章）：乙方：法定代表人或委托代理人：工程居间合同 篇5合同编号：xxx委托人：xxxxx签订地点：xxx居间人：xxxxx签订时间：xx年xx月xx日第一条委托事项及具体要求：xxxx第

16、二条居间期限：从xxxx年xx月xx日至xx年xx月xx日。第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的xxxx%或者（大写）xxx元。委托人应在合同成立后的xx日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）xx元。第五条本合同解除的条件1、当事人就解除合同协商一致；2、因不可抗力致使不能实现合同目的；3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履

17、行；5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的违约责任：xxx第七条居间人的违约责任：xxx第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第xxx种方式解决：（一）提交xx仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：xx第十条本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。委托人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份证号码：居民身份证号码：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：鉴（公）证

18、机关（章）账号：账号：经办人：邮政编码：邮政编码：年月日工程居间合同 篇6合同编号：_委托人：_签订地点：_居间人：_签订时间：_年_月_日第一条委托事项及具体要求：_。第二条居间期限：从_年_月_日至_年_月_日。第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的_%或者（大写）_元。委托人应在合同成立后的_日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）_元。第五条本合同解除的条件1、当事人就解除合同协商一致；2、因不可抗力致使不能实现合同目

19、的；3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的违约责任：_第七条居间人的违约责任：_第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：_第十条本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。委托人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：_居民身份

20、证号码：_居民身份证号码：_经办人：_法定代表人：_法定代表人：_电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_鉴（公）证机关（章）账号：_工程居间合同 篇7联系_联系电话：_乙方(居间人)：_联系_联系电话：_证件号码：乙方(居间人)：_联系_联系电话：_证件号码：乙方(居间人)：_联系_联系电话：_证件号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_省_市(县)工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_签订该工

21、程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所

22、签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计)，即万元2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，(共计合同额的3%)居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出

23、的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式肆份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：_乙方(签字)：_(居间人共同签字)法定代表人或委托代理人：_法定代表人或委托代理人：_合同签订地：_合同签订日：_年_月_日如果居间成功，则由委托人全面履