基坑支护专业分包承包合同

1、 . .合同编号：基坑支护工程施工合同工程名称：总包单位：施工单位：word 教育资料 . .基坑支护工程施工合同总包单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法、政法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：基坑支护方案的设计、基坑支护等的施工。二、工程造价与承包范围1、合同额：大写：元人民币 （暂定）整。2、承包范围： 设计图纸以及经专家评审批准后的支护方案设计图纸中的部分。乙方应严格按照最终专家审核同意调整后的施工图施工。完成基坑支护设计备案、施工、监测（包括后期监测）、验

2、收、检查、后期保修等三、工期：开工日期：竣工日期：月 日，合同签订后 3 天内提供详细的施工进计划。月 日，执青岛市房屋建筑深基坑工程质监督管实施细则（试） 中有关的规定。日历工期：四、材供应天。1、工程所需材均由乙方组织采购、 运输和供应。乙方采购材， 应报甲方、监审核，同意后方可采购。乙方领取钢筋超过定额用消耗，甲方按同期市场价格的 120%扣罚乙方，付款中直接扣除。2、凡乙方采购的材、设备，乙方应在到货 48 小时内通知甲方代表和监工程师进实际测检验验收，对与设计和规范要求符的产品，甲方、建设单位、监工程师可拒绝验收，由乙方在甲方和监工程师规定的时间内运出施工现场并重新采购符合要求的产品

3、，到达现场由此产生的费用由乙方负责，工期予顺延。3、在材进场时，乙方应向监工程师提交材证明复印件并交验原件，在甲方或监工程师要求时须呈交有关单据，证明使用的材、构件、设备等符合招标文件有关规定。word 教育资料 . .4、对有复检抽查要求的材、 构件，乙方应及时进送检， 检验合格后，方能用于工程。5、所有材、设备必须有产品合格证和质保证书，凡青岛市有备案要求的材必须有备案证。6、所有进场材的检验试验费由乙方承担，材的抽检及锚杆的拨试验费用（如有）由乙方负担。五、结算方式及付款1、工程结算依据及方式：1.1 在甲方与建设单位同一结算单价的基础上优惠工程造价的 10%。本工程采用固定综合单价承包

4、方式，此价格为完成承包范围内的所有分项工程至通过甲方验收的所有费用，含直接费、间接费、机械进出场费用、二次搬运费用及各种取费、人工工资调增、润、税、定编费、管费及施工过程中可能发生的已知和未知的各项费用（如：对外关系的协调处、环保、卫生、扰民、夜间施工、土质变化情况、水、资垫付、非建设单位原因造成的支护方案改动、交通以及代甲方办的所有手续等） 。1.2 设计变及签证必须经建设单位、监及甲方同意，并取得深基坑专家评审通过后方可实施。除建设单位原因造成的设计变，结算时按实调整外，其余原因造成的变在结算时均予调整。设计变额以变发生后双方协议确定的单价及变发生后的工程经建设单位及甲方审核同意后计入结算

5、。1.3 税由乙方负责；劳保费已包含在乙方工程造价中；个人所得税执青岛市税务局文件规定。1.4 乙方应承担的其他费用：施工及生活用水电费；（临建临设费用含） ；安监费（人身意外险）；上述费用在工程款支付时扣除。1.5 依据青岛市建筑工程管局有关规定，乙方应负责职工意外伤害保险费，为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办保险。2、工程款支付：工程完工通过验收合格后，付至完成产值的 60%，结算审计完后，在乙方提交完整齐全、符合要求的工程资（包括竣工图）一式四份后，甲乙双方办完财务结算且建设单位款项到位后拨付至工程结算价款的 90%；工程造价的 10%作为保证， 土石方及支护工程整体竣工验收

6、满一（且基础工程回填完成） ，未发生质、安全等事故，则无息返还。以上付款条件均在甲方收到建设单位付款后支付，当建设单位付款发生延误，在甲方没word 教育资料 . .有明确指示前，乙方必须保证正常的施工进，有责任与甲方共难关，乙方承诺甲方无逾期付款的违约责任，并协助甲方共同督促建设单位付款义务。乙方第一次办收款时，经办人需出具乙方授权委托书、身份证复印件、营业执照、税务登记、资质证书、外出经营活动税收管证明复印件等，所提供材系复印件的须加盖乙方公章。乙方提供足额的工程所在地税务机关开具的建筑安装发票、完税凭证复印件（加盖公章）并开具收款收据，甲方财务部门审核无异议后支付以上款项。、工程验收遵照

7、青岛市房屋建筑深基坑工程质监督管实施细则（试）工验收。中的有关规定进竣七、双方责任甲方：1、甲方驻工地代表：甲方出具给乙方的工程签证、赔报告、设计变、往来函件等商务文件，经项目经、现场施工员、和商务经（或预算人员）共同签字方可生效，甲方其他人员签字的商务文件，未经甲方书面授权甲方予认可。2、甲方驻工地代表在工地进技术、 质监督、 检查，办有关施工签证、 验收手续等，解决应由甲方解决的问题。乙方：1、乙方驻工地代表：2、乙方开工前 3日内编制施工总进计划、月进计划，报甲方审批；每月 23日向甲方提供已完工作进统计表、下月施工进计划、下月资需用计划、当月施工统计报表及工程事项报告一式份。每周一须提

8、交双周进表一式三份。3、乙方必须按甲方确认的进计划组织施工，接受甲方对进的检查、监督。工程实际进与经确认的进计划符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执。因乙方的原因导致实际进与进计划符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。4、乙方需要租用红线外临时占地的，费用由乙方承担。5、乙方在接到施工图后5天以内组织编制施工方案，并上报甲方，甲方在一周内审查批复，乙方必须按审批的方案组织实施，否则承担由此引起的责任。6、乙方应按施工现场标准化管的规定，做好施工场地防护工作，发生的照明、围护、警卫等防护费用已包含在合同价款中。如乙方未上述义务造成工程、财产损失和人身伤word 教育资料 . .

9、害，由乙方承担责任及所发生的费用。7、乙方按照施工组织设计和安全操作规程及地方的有关规定要求，做好安全防护工作，接受甲方和政府主管部门的安全监督管和检查，如安全符合要求造成罚款由乙方承担，负责安全施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一安全事故均由乙方负责。8、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管规定， 经甲方同意后办有关手续，乙方承担由此发生的费用。9、已竣工工程未交甲方之前，乙方按协议约定负责已完成工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。10、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。施工过程中造成地下管线和邻近建筑物、构筑物损毁、人身伤亡的，由

10、此产生的一责任及损失，均由乙方承担。11、保证施工现场及现场外周边环境的清洁符合有关规定，交工前清现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款。12、乙方应于开工前对所属进场人员进岗前培训，并持有效的身份证、暂住证、岗位技能证等，且人证相符；当劳务人员有进出场时，必须在事前申报甲方；青岛市辖区内的工程须协助甲方及时办并认真使用“双卡 （建管亲情卡、爱心工资卡）。否则甲方对乙方罚款 1 万元。13、按照有关要求及时与施工现场工人签订规范的劳动用工合同。劳动用工合同必须加盖法人用工单位公章并由务工人员签字一式三份，当事双方及项目部各持一份备查。乙方须每月向甲方报送工人考勤表、个人工资结算

11、表、工资支付表等并加盖乙方公章；保证及时、足额发放给工人本人工资，严禁以任何借口拖延克扣和发放给具备主体资格的组织和个人；施工现场设工资发放公示牌， 工人工资每月张榜公布。如乙方能及时签订劳动用工合同、拒报迟报虚报各种工资报表、工资能发放到工人个人手中时，每发生一次甲方将对乙方罚款 2 万元。14、甲方拨付工程款后，乙方须首先保证支付工人工资，且支付工资比低于拨付工程款的比，如乙方在收到甲方支付的工程款后的五日内没有足额支付工资的，甲方对乙方罚款 2 万元。罚款甲方在下次付款中扣除。乙方如拒改正，甲方除给以罚款外，有代其直接发放工人工资的权， 工人签字的工资发放表视为乙方认可，作为双方工程款结

12、算的依据。15、合同实施中，乙方施工、机械配备等或施工质、进、安全文明施工等未达到甲方的要求及标准、规范的规定时，甲方有权要求乙方调整充实，加强管，限期整改。上述措施仍无效时，将视同乙方违约，甲方可向乙方提出赔。当工程实际进比总进计划拖后七天时，乙方应提交追回进的计划并采取实可的补救措施。甲方、建设word 教育资料 . .单位及监工程师对进计划的批准并免除乙方对工期计划安排缺陷及工期拖延的任何责任。16、乙方应提供的竣工资包括： 施工技术资； 施工管资；资； 竣工交付资； 竣工图；其他有关资。施工质验收17、工程竣工验收按基坑支护相应规范标准执，乙方按竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资及

13、竣工验收报告。由乙方提供竣工图和竣工资一式四份，竣工图要求计算机出图，并加盖竣工图章，其中原件四套。工程竣工档案整，严格执建设工程文件归档整规范的规定，在工程竣工验收后一个月内，整四套竣工档案报请接管验收。18、工程竣工验收后，乙方应于20天内提出工程结算书交甲方审核，待甲方与建设单位结算完毕并通过审计后，甲方30天内对乙方结算书进审定并确认。19、乙方无条件接受甲方与建设单位签订的（具体工程名称）基坑开挖、支护工程招标文件、施工合同及补充协议中跟乙方有关的全部内容并承担相关费用。20、工程签证应在发生之日起 3 日内上报甲方，经甲方施工员、预算员、项目经共同签字，并加盖项目部印章后方为有效。

14、逾期视为乙方放弃签证，甲方再予以确认。21、当项目因特殊情况停工，乙方负责疏散自有工人并保证稳定。22、乙方负责对进场工人进培训教育，详细规定在施工和生活中应当注意的事项。23、对设计到周围居民区域有安全、扬尘、噪声等影响时，乙方应即停工，并制定相应措施改进；造成影响，乙方负责由此引起的所有责任。24 乙方禁止转包或违法分包，否则处以合同价款 50%的罚款，并解除合同。八、工程质及验收标准1、乙方必须严格按国家、业、 主管部门颁发的现规范和本工程施工图设计进施工，加强技术管，保证工程质。2、为共同把好质关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质。对基础工程要求乙方代表

15、把当天原始记录表填写好后，交甲方代表签字，以保证基础工程施工质。3、乙方应随时接受甲方代表的检查、验收，为检验提供条件。4、在施工中乙方工程质符合质要求，甲方代表未当天在记录上签字，可视为甲方代表已认可当天工程质，乙方可继续进施工。word 教育资料 . .5、在竣工验收中，发现符合质要求，需返工的部分工程，分清责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一费用，由造成责任方负担。6、双方对工程质有争议，请 青岛市建筑工程 质监督部门仲裁。7、工程验收按国家现施工验收规范及本工程设计图纸进验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管。8、接受当地质监督部门的检查监督

16、。九、安全施工1、安全文明施工目标：青岛市标准化示范工地。2、开工后三日内制定出实可的安全施工措施，交甲方二份，并确保在工程中实施。3、乙方按有关规定，坚持“安全第一、预防为主 ，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。4、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处。发生的费用由事故责任方承担。十、合同的生效与终止本合同自协议双方签字盖章之日起生效，并具有法效。任何一方能单方面变、终止合同。在甲乙双方权义务完毕后，本合同即告终止。本合同正本一式二份，具有同等法效，其中，甲

17、方 二 份，乙方 二份。十一、违约责任由甲乙双方各执一份。本合同副本 二 份，1、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方承担工程总造价 3 的违约。并责在 10 日内完工，如乙方在超出工期 10 日后仍能完工，则甲方有权单方解除合同并限期在3 日内无条件撤出施工现场，未完成工作依据合同后附工程清单汇总表划定的价格按实扣除。另2、土方开挖阶段，支护工作进滞后而影响到土方开挖进，则工期延误责任及损失由乙方承担。3、由于建设单位原因造成工程的变、返工或窝工，由乙方配合甲方向建设单位赔。（具体时间） 工期节点完成，扣罚工程总造价 5%违约。4、因乙方原因造成工程质低，未能通过验收，扣罚工程造价5%的

18、违约，并在限期内整改至合格标准，且工期予顺延。5、因乙方原因造成基坑塌方、土方施工工程增加的，由此产生的一责任及费用由乙方承担。word 教育资料 . .6、乙方因故终止合同，须经甲方协商同意，未经甲方同意，合同仍然继续生效。未征得甲方同意，乙方单方终止合同，须承担甲方的经济损失。7、因乙方原因造成甲方市场主体考核被扣分，则扣罚乙方 2 万元/分。十二、争议解决方式合同执过程中如发生纠纷时， 双方应及时协商解决。协商成时可向 青岛市市区 法院起诉。十三、其它约定1、甲乙双方所有经济政关系往来，一采用书面形式，双方及时办签收。方案设计变动，必须经过深基坑专家评审、建设单位、监同意。2、施工用水电

19、费由甲方代缴，并于每次拨付工程款时按相关规定从乙方工程款中扣除。乙方生活用水电须单独设表计、承担全部费用。3、乙方保证按相关要求及时提交工程相关资，否则甲方有权延期支付工程款。4、乙方必须做到安全生产、文明施工，严格按照青岛市建委有关规定执。5、工程检测由乙方承担，工程检测要严格执建设工程质检测见证取样送样暂规定，所有检测取样必须经过监工程师、建设单位和甲方检测见证员见证。6、合同期间，因乙方原因所产生的一罚款和赔偿款（包括生产中的质、安全、文明施工等以及乙方给第三人造成的损害赔偿等），由乙方自承担。 由于乙方自己原因造成的来自各方面的一处罚，由甲方签收后转交乙方，乙方必须签收并承担，如乙方拒

20、绝签字，甲方项目经部置于乙方即视为签字，由项目经部直接送交甲方有关部门，该费用由甲方直接在结算时从乙方的工程款中扣除。7、乙方进场后，由于乙方原因造成人员、机械台班窝工等损失，甲方承担一责任及费用。8、施工过程中，甲方发现一次造成工程结构和低工程设计标准的质问题，甲方有权解除合同，由此造成的一损失由乙方承担。10、合同工期，除建设单位及人可抗拒的因素，一得顺延，季节性施工包括在工期内，予顺延。11、乙方所安排的工期应充分考虑周围环境及现场实际条件对工期的影响，乙方得对因此而延误的工期进赔。乙方在工期安排时应充分考虑工程的交叉配合。12、未经双方协商一致，乙方自要求中止本合同的，甲方按乙方实际完成施工word 教育资料 . .的 80%给予结算退场，工程款在工程竣工验收合格后支付。13、现场发生需签证事宜，需三日内上报，逾期视为放弃，现场签证需甲方现场施工员、商务经、