2021年维修合同汇总十篇

1、successfully tried since ancient times.勤学乐观天天向上（页眉可删）维修合同汇总十篇 维修合同 篇1建设单位(甲方)：承包单位(乙方)：根据中华人民共和国合同法和建筑装修工程承包合同条例有关规定，为了确保工程质量，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：四、承包方式：五、工程造价：本合同工程造价为人民第二条：工程工期经双方协商，参照工程定额，本工程20xx年五月五日开工，20xx年六月二十日竣工。第三条：物资供应一、所有建设材料由乙方自行采购。但是所有采购的各项材料，必

2、须符合甲方的要求，达到预算书规定的质量，必须有出厂合格证，进场时须经甲方验收签字，如无合格证明，则甲方有权拒绝使用。二、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须验证合格后方可使用。第四条：工程拨款和结算一、本工程结算按下列方式办理1、合同价。2、增加项目经甲乙双方现场代表鉴定，并经甲方法人代表及负责人确认后，按双方协定价格结算，纳入工程总造价之内。减少项目经核算后从决算中扣除。变更项目涉及到经费时经双方协定价格结算。二、工程进度拨款1、工程验收合格后，甲方一次性付完工程款。2、工程决算时，未经甲方验收签字，或验收不合格的项目所涉及到经费全部扣除。3、乙方申请工程款时要以书面报告形式申请，经甲方相关

3、人员审核、审批后，方可支付。第五条：施工与设计变更所有设计变更须经甲方确认，由甲乙双方签证后，方可施工，未经甲方同意，施工单位擅自施工部分，甲方不予结算。第六条：竣工验收与保修一、单位工程竣工验收前，乙方应提前两天通知甲方验收，甲方如不按期参加时，可延期验收，验收合格须承认竣工日期;验收不合格时，乙方应采取措施进行补救，择日重新验收，竣工日期以验收合格时间为准。二、工程竣工验收后，工程质量保修一年。第七条：经济责任一、施工中发生的安全、质量等事故由乙方负责。二、施工中由乙方原因造成停工、返工、材料和机械倒运等损失，由乙方负责。三、施工中由甲方原因造成损失的，甲乙双方本着协商合作原则，合理解决。

4、第八条：附则一、本合同一式贰份。二、合同自双方签字盖章后生效。三、合同未尽事宜，甲乙双方可视情况签订补充协议。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日维修合同 篇2制造商名称：_(以下简称制造商)注册地点：_代理商名称：_(简称代理商)注册地点：_1、委任：兹委任_为_地区船舶修理及销售之独家代理商。2、代理商之职责：(1)向该地区寻求船主欲购船和修船的询价单并转告制造商；(2)报导本地区综合市场慨况；(3)协助安排工厂经销人员的业务活动；(4)代表船厂定期作市场调查；(5)协助制造厂征收货款(非经许可，不得动用法律手段)；(6)

5、按业经商定的方式，向制造商报告在本地区所开展的业务状况。3、范围：为了便于工作，制造商应把代理区域业主名录提供给代理商，代理商对此名录给予评述，提出建议或修正，供制造商备查；由于个别船舶收取佣金造成地区之间的争执时，制造商应是唯一的仲裁人，它将综合各种情况给出公平合理的报酬。4、佣金：制造商向该地区代理商支付修理各种船舶总结算价值_的佣金，遇有大宗合同需另行商定佣金支付办法：先付_，余额待修船结算价格收款后支付。当需要由制造商付给业主(即船主)的经纪人及第三方介绍人等佣金的时候，必须由代理商事先打招呼；同时由制造商决定是否支付。5、费用：除下述者外，其余费用由代理商自理。(1)由制造商指定的时

6、间内对制造商的走访费用；(2)特殊情况下的通迅费用(长电传，各种说明书等)；(3)制造商对该地区进行销售访问所发生的费用。6、制造商的职责：制造商应：(1)向代理商提供产品样本和其他销售宣传品；(2)向代理商提供重点客户的船名录以使其心中有数；(3)通知代理商与本地区有关船主直接接洽；(4)将所有从业主处交换来的主要文件之副本提供给代理商并要求代理商不得将商业秘密外泄。7、职权范围：就合同之价格条款，时间，规格或其他合同条件，代理商无权对制造商进行干涉；其业务承接之决定权属制造商。8、利害冲突：兹声明，本协议有效期内，代理商不得作其他修船厂的代表而损害制造商利益。代理商同意在承签其他代理合同前

7、须征求制造商之意见；代理商担保，未经制造商许可，不得向第三方泄露有损于制造商商业利益的情报。本站合同范文销售合同的格式范例办公家具销售合同苗木销售合同电子产品销售合同房产销售代理合同建材销售合同手机销售合同销售代理合同书范本家具专卖店加盟合同协议书9、终止：不论何方，以书面通知3个月后，本协议即告终止；协议履行期间代理商所承接的船舶的佣金仍然支付，不论这些船舶在此期间是否在厂修理。10、泄密：协议执行中或执行完毕，代理商担保，不经制造商事先同意，不向任何方泄露制造商定为机密级的任何情报。11、仲裁：除第3条所述外，双方凡因协议及其解释产生争执或经双方努力未能满意解决之纠纷，应提交双方确认的仲裁

8、人进行仲裁，如对仲裁人达不成协议，则暂由_船舶工程师协会会长临时指定仲裁人。代理商(签字)：_制造商(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_维修合同 篇3甲方：电话：联系人：乙方：电话：联系人：乙方接受甲方委托，乙方为保证甲方医院的医疗设备的正常使用，对甲方的协议设备进行维修保养服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据中华人民共和国合同法，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况 下，方可签订协议。第一条 乙方义务1.乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内， 24个小时内到达现场。2.乙方上门维修不收取上门费及

9、工时费。3.乙方上门维修没有次数限制。4.乙方维修只收取配件费，并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。6.如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。7.乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维护保养计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每三个月一次上门维护保养服务。第二条 甲方义务1.甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。2.甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，

10、否则产生的设备故障，乙方不承担责任。3.未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。4.甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。5.协议设备合同发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。6.协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。第三条 结算金额及方式1.维修费共计为_元/年(人民币 )时间为_年_月_日至_年_月_日，在协议签字生效后一周内，向乙方支付70%维护费，剩余30%在_年_月_日前一次性付清。第四条 本合同有效期暂定为一年，一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：_法定代表人(签

11、字)：_年_月_日乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日维修合同 篇4委托方(甲方)：服务方(乙方)：经双方协商，实业有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：一、职责划分：1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。4、甲乙双方领导应就较重要工

12、作进行及时沟通。5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方

13、需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。 乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协 商解决.15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提 供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：对二个月内即将到维修周期的主要电气设

14、备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。二、双方权利：1、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。3、未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。4、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票等相关手续)。5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作 等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续

15、并提出施工要求，同时进行监护。6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。7、乙方在维护时,对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权,并进行换型和选型，报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批 准。维修合同 篇5合同编号：_甲方(定作人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方(承揽人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下_修缮协议：

16、第一条 修缮修理项目、数量、报酬修缮修理项目及内容计量单位数量或工作量报酬单价金额合计人民币金额(大写):(注：空格如不够用，可以另接)第二条 定作人保证其有权对上述_进行修缮。第三条 承揽人保证其具修缮的资格证照，有权从事修缮的企业。第四条 材料材料名称商标生产厂家规格型号计量单位数量质量提供人交付日期消耗定额单价价款(注：空格如不够用，可以另接)第五条 检验1.定作人检验承揽人提供材料的标准：_、方法：_、时间：_、地点：_2.承揽人检验定作人提供材料的标准：_、方法：_、时间：_、地点：_第六条 修缮修理时间从_年_月_日到_年_月_日第七条 质量要求修缮修理项目应符合_的规定和要求，具

17、体的技术标准、质量要求包括：_第八条 资料提供1.定作人于_时间，以_的方式向承揽人提供以下技术资料、图纸：_。2.承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_日向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_日内答复。第九条 转包1.定作人(是/否)同意将定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_。2.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。3.双方必须在得到对方书面批准后，雇佣第三方执行承揽人在本协议中的有关义务，否则，未被通知方有权单方面停止此协议的执行。4.承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其

18、承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。第十条 保密承揽人应当就以下方面保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。具体包括：1.双方同意在本合同执行过程中了解到的与双方有关的内容及数据或信息确认为机密。2.双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。3.定作人对其专有机密信息自行负责。第十一条 中途变更的后果定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。第十二条 协助1.承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：_，并满足以下要求：_。2.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在_天内履行协助义务，并可

19、以顺延履行期限。3.定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。第十三条 监督承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。第十四条 保管义务承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。第十五条 更换部件：1.部件更换可能会影响_的功能、性能，承揽人要在与定作人协商认同后进行。2.定作人为承揽人提供的更换部件必须保证为与设备同品牌原装部件，如有特殊情况，承揽人人需在与定作人协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。3.更换部件的费用由定作人承担，承揽人有义务提供部件的报

20、价，供定作人参考确认，报价中的部件价格不得高于设备的生产商在_市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。定作人可以在经承揽人书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。4.承揽人未经定作人同意不应自行更换或雇佣未经定作人书面同意的第三方更换或拆卸部件。第十六条 交付修缮修理项目完工后，交付时间：_，交付方式：_，交付地点：_。第十七条 验收1.双方约定由_来进行本次修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_元。该部分费用由定作人来负担。2.修缮修理项目检验标准依据_，具体验收时间为：_第十八条 修缮费用本次修缮的费用为_元，定作人在_年_月_日前向承揽人预付材料款(大写)_元，在本次修缮结束

21、并经验收合格后_日内将尾款_元全部付清。第十九条 结算方式报酬与材料费的结算方式为：_第二十条 保修设备修复后，对于该设备的同一故障，承揽人提供_个月的保修。但下列情况不属保修范围：1.他人擅自拆装或操作失误造成的损坏;2.使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;3.因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;4.因未经承揽人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。第二十一条 合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何

22、一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第二十二条 合同的终止如果发生下列情况，各方有权单方面立即终止本协议。1.在没有特殊原因的情况下，双方有一方未能履行本合同的义务。2.未经定作人同意而私自更换部件。3.更换部件时，未经定作人同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的部件产品，承揽人退还定作人所付的部件费用，并免费更换原品牌部件，如果造成设备损坏，承揽人要按市场价格进行赔偿。4.未经承揽人同意而拖欠承揽人货款。第二十三条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经

23、另一方书面明确同意，均属无效。第二十四条 声明及保证定作人：1.定作人保证其有权签署并有能力履行本合同。2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。承揽人：1.承揽人保证其有权签署并有能力履行本合同。2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。第二十五条 通知1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交

24、等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第二十六条 争议的处理1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第二十七条 不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2.声称受到

25、不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，

26、且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十八条 合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法

27、律或本合同相抵触。第二十九条 补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第三十条 合同的效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。定作人(盖章)：_ 承揽人(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_委托代理人(签字)：_ 委托代理人(签字)：_签订地点：_ 签订地点：_年_月_日 _年_月_日维修合同 篇

28、6在乡政府有关部门工作组的组织协调下，就李风岐与智玉良李振国修水渠纠纷达成如下协议：1、水渠位于李凤岐南住宅基地内，修建水渠要求：净宽0.8米，净高1米，水渠底厚0.2米，两边墙厚不低于0.5米，全部采用毛石砌筑水泥砂浆灌浆。2、水渠底与南墙及跌岔由智玉良李振国修建，北墙由李风岐修建。3、水渠完工后智玉良李振国负责管理南墙以南的水土流失和垃圾，李风岐负责管理水渠南墙以北的水土流失和垃圾，防止水渠堵塞，谁违约，造成后果谁负责。4、原来三方未签字的协议作废，但智玉良李振国付李风岐一定的费用（智玉良20xx元，李振国20xx元）。5、智玉良在李风岐院内存放的建筑材料用完后清理干净。此协议三方签字后生

29、效，中途不得反悔，反之一切后果自负。此协议一式三份，三方各执一份。中介人： 甲方：乙方：丙方：年 月日维修合同 篇7甲方：乙方：甲、乙双方本着平等互利的原则， 就项目的技术服务事宜，经协商一致，签订本合同，双方共同恪守。一、技术服务的内容、方式和要求：（一） 检查范围和内容：检查范围为本项目的玻璃幕墙和铝合金门窗。检查内容主要为：1、幕墙与主体结构连接；2、幕墙型材和面板的安装；3、幕墙周边封口和变形缝的处理；4、结构胶和密封胶；5、开启窗五金件连接安全及正常使用；6、雨水渗漏部位。（二） 检查数量：1、检查范围面积：玻璃幕墙： 。2、每月检查一次，如遇特殊情况应立即检查。二、工作条件和协作事

30、项：（一） 甲方应为检查工作提供便利并做好相应的配合和协调工作。（二） 乙方应严格规范安全操作，确保检查工作安全的开展。（三） 乙方尽量安排休息日进行检查。（四）每次检查应做好记录。三、合同价款及其支付方式：经双方协商一致，合同价格为每年元整（大写：元整），一次性付清。四、合同有效期：本合同期限为年，从年 月 日至年 月 日。五、违约金或者损失赔偿额的计算方法：违反本合同约定，违约方应当按照中华人民共和国合同法有关条款的规定，承担违约责任，违约方按照合同总价款的10%另行支付违约金。六、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解。双方当事人和解不成， 可向人民法院提起诉讼。

31、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。自签订之日起生效。甲方： 乙方：负责人： 负责人：维修合同 篇8发包人：侯德明，男，41岁，住址：枣阳市北城，系枣阳市沙河水库管理处采砂承包经营者（以下简称甲方）承包人：张军辉，男，40岁，住址：枣阳市鹿头镇居委会四组42号 （以下简称乙方）因沙河水库库区内采砂对外销售，沙场通往鹿头镇街的道路需要日常进行维护养护，甲方将该路段的维修养护日常事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。一、甲方承包给乙方路段维修养护起止界限，即东从每个采砂场地的出口（道）处西至鹿头镇街口（杨大桥口）路地段（系村村

32、通公路）。二、甲方承包给乙方的该路段维修养护期限为壹年，既从20xx年3月1日至20xx年2月28日止。三、乙方对该路段维修养护的标准既每天路面平整、光洁，遇雨雪天路面不渍水，无凹凸，路面路基铺垫沙、石，日常维修养护需用的运料车辆、材料、人工及所需费用等全部由乙方自行安排并自行付费用。乙方必须每天维修养护。四、甲方支付乙方维修养护年承包费用_系采砂五个作业场筹资计4.5万元人民币，五年采砂作业组于20xx年 月日将该款直接交与沙河水库管理处王晓明代管，后由乙方按约定的时间直接从王晓明处领取，全部用于路道开支。五、甲方支付乙方维修养护费用每年4.5万元整。支付办法：全年分12个月分别付款，次月5号按考核后的情况结付上月款项。六、乙方在维修养护期间，甲方及沙河水库管理处随时抽查考核该路段的养护事宜，若发现乙方未按第三条约定的标准养护，甲方及沙河水库管理处每发现一次扣当月应支付乙方费用的10%，以此类推。七、乙方要保证所维修、养护的路段畅通无阻，若因乙方的养护不到位导致该路段不能通行过往车辆，乙方赔偿损失责任（损失计算方式：每个砂场每天赔20xx元