2021年建筑合同范文合集6篇

1、a successful corporate leader is not only a master of authorization, but also a master of control.勤学乐观天天向上（页眉可删）建筑合同范文合集6篇 建筑合同 篇1业主方(甲方)： 身份证号： (以下简称甲方)承建方(乙方)： 身份证号： (以下简称甲方)根据中华人民共和国合同法和建筑法有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同：工程地点：_号。工程规模： 五至七层一梯两户私房住宅楼 。工程结构：全框架(按八层下基础)承包价格：1.整个工程包括桩基、基础

2、，包人工不包料价格每平方米人民币： ，甲乙双方无任何理由更改。2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币 整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。工程时间：开工时间： 。 竣工时间： 。一、工程承包形式及范围：1.甲方以 包人工不包料(包干) 的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含( 南 边)外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴 ,钢砖、大理石由 方提供，乙方负责安装。3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油(三油两布)、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙(1.2

3、米)卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前(南边)墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后(北边)喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷(m7.5水泥砂浆)由乙方负责。5.施工期间水电费由 方承担。6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。补充： 。二、施工方式：1.乙方自带建筑所需的一切设备(钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等)，且必须按建筑规范施工。2.施工机械必须安全可靠。3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10cm，顶层屋面混凝土厚度要确

4、保12cm。4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。三、付款方式：1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。2.二至 七 层(以每层平板现浇面完工为准)按建筑面积的 %付人工费。3.墙体封砖每层按工程人工费总价 %付款。4.内外粉刷每层按工程人工费总价 %付款。5.质量检测及工程验收合格，预留质量保证金人民币： 贰 万元，剩余款一次付清(如没有质量问题，满12个月后付清)。6.乙方不负责工程款项的各项税费。7.甲乙双方钱款交接每次必须打收条保存，以作依据。补充： 。四、材料：1.材料由甲方选定提供，乙方协助甲方购买建筑材料。补充： 。五、质量与安全：1.乙方必

5、须按甲方图纸，严格按国家规定规范施工，保质保量，杜绝偷工减料。2.木工模板安装要垂直平整牢固，缝隙严密以防漏浆。混凝土浇筑密实，梁、柱大小一致，阴阳角平面垂直平整。3.砖墙体砂浆密实。瓷砖平整清洁，后墙的喷砂均匀。4.规范钢筋捆扎及焊接(按设计要求施工)。5.每次砼浇筑必须在钢筋、模板检验合格后进行，并做好混凝土的养护(按规范要求)。6.如甲方要求夜间突击加班完成楼层现浇，提前一天通知乙方，乙方不得以任何理由误工或拖延工期。否则扣除乙方人民币： 贰仟元 整。7.乙方在施工中出现质量问题，必须立即停工整改，确保 2 天内整改完工。乙方不得偷工减料，如检查出现偷工减料行为第一次扣除人民币： 贰仟元

6、 整，第二次扣除人民币： 伍仟元 整 ，第三次扣除人民币： 壹万元 整，超过三次则视为乙方违约(按本合同第八项违约责任第2条处理)。工程中所由质量造成的经济损失与甲方无关，均由乙方全部承担经济和法律责任。在使用甲方提供的材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。8.乙方上工地施工操作必须按安全规定规范实施。9.乙方全权负责施工安全并承担施工安全所有事项(包括高压线下的建筑施工、起吊施工材料等等一切与施工相关的事项)。在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切

7、不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。补充： 。六、因工程施工中引起的问题由乙方全权负责，涉及周边关系及职能部门的问题，甲、乙双方要协商共同解决。工程不得转包。七、乙方保证工期 ，礼节 次，每人每次人民币元(由甲方提供)。八、违约责任：1.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。2.如乙方偷工减料超过三次，则视为违约自动放弃本合同。给甲方造成的损失乙方必须承担，且甲方不再付乙方人工费。3.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。九、其他1.本合同签字生效后甲、乙双

8、方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。3.本合同自甲、乙双方签字并按手印之日起生效。4.本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，见证人壹份，具有同等法律效力。甲方签字： 乙方签字：见证人签字：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇2甲方：_县水库移民工作管理局乙方：为实施好_县20xx年度大中型水库库区基金项目，解决_、_人饮问题，现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务，经双方协商同意，特签订合同如下：一、工程名称：20xx年度大中型水库库区基金项目。二、建设内容和规模1. 内容：_、

9、_人饮工程。2. 规模：按设计图纸和预算。三、工程造价工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元（￥34.00万元），工程造价按实际验收工程量审计结算为准。四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包质量。五、工程日期：开工时间为 年 月 日，竣工时间为 年 月 日，工期为 天。六、甲乙双方责任甲方：按时提供施工设计图纸，施工期间，甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。乙方：按照施工合同及甲方提供的施工设计图纸进行施工，严格把好质量关，在施工期间要接受甲方质量检查和监督，凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。七、搞好安全生产：乙方在施工中应注意安全，乙方人员在施工中出现的意外

10、事故均与甲方无关，由乙方自行负责。八、工程付款方式：工程竣工后，经甲方组织相关部门进行验收合格后，付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后，再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题，保证金如数退还。九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效，至工程竣工验收，并保证金退还清楚后自行终止。十、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，财政局一份。甲 方：_县水库移民工作管理局法人代表：项目负责人：乙 方：法人代表：项目负责人：签订日期： 年 月 日建筑合同 篇3用人单位（甲方）：法定代表人（负责人）：营业执照号码：劳动者姓名（乙方）： 性别：出生年月：住所：身份证号码： 家庭住址：

11、张家港市劳动和社会保障局印制根据中华人民共和国劳动法、江苏省实施劳动合同制度（二）乙方必须严格遵守安全操作规程，做到文明生产， 办法试行等有关法律、法规的规定，以及张家港市建设 安全生产。工程项目工资预留户试行办法的精神，甲乙双方在平等自愿、 五、劳动纪律协商一致的基础上，签定本合同。乙方应自觉遵守国家的法律、法规、规章和甲方依法制 一、合同期限 合同自月日起至月 以完成 项目（任务）为期限， 该项目（任务）完成后，本合同即行终止。二、工作内容 乙方从事工作（工种），并保质保 量完成工作任务。 三、劳动报酬 （一）乙方工资约定为：每月元。或每工元。（二）工资支付形式： （三）工资支付时间：甲方

12、必须按合同规定支付乙方工资，不得拖欠、克扣工资。四、劳动保护和劳动条件 （一） 甲方必须对乙方进行劳动纪律、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，为乙方提供符合国家规定的劳动安全 卫生条件和必要的劳动防护用品，保障乙方在劳动过程中的安全与健康。 定的各项规章制度，甲方有权依法给予乙方奖励或惩处。 六、双方需要约定的其他事项 七、合同未尽事宜，按国家、省、市有关规定执行。因 履行本合同发生争议，甲乙双方可协商解决，如协商不成， 可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。八、本合同不得代签和涂改，经甲乙双方签字（盖章） 后生效。本合同书一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 年月日

13、 法定代表人（单位负责人） （签章）： 年 月日建筑合同 篇4发包人全称：(以下简称：甲方)承包人全称：(以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、

14、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班

15、组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。四乙方工作3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。3.2开工前天提供施工方案和进度计划，以后

16、按月、周提供月、周进度计划。3.3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6施工垃圾集中到甲方指定地点。3.7已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，

17、由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。3.8乙方必须遵守甲方装饰施工现场安全管理条例。五、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：100

18、0.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。六、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：建设强制性条文;建筑工程质量检验评定标准gbj30188;建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-20xx;电气安装工程施工及验收规范(gbj242-82)建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88);省、市相关部门的各种规章制度;2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。

19、工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。3、建筑施工安全检查标准(jgj5

20、9-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。八.合同造价及付款方式本合同工程总价为_元整()乙方进场_天，甲方付生活费_元乙方施工进度达到总工程量的30%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的50%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的80%，甲方付_元余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的维修金后一次性付清。维修金在乙方完工并交付使用后6个月内付清九.本合同一式贰份。甲方：乙方：20xx年月日建筑合同 篇5甲方：_工程乙方： 性别 电话居民身份证号码家庭住址邮政编码户口所在地省（市） 区（县）乡镇村根据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，

21、自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止（如有试用期，则试用期从 年 月 日到 年 月 日）。2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求第二条 甲方招用乙方在（项目名称）工程中担任 岗位（工种）工作。第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。三、劳动保护和劳动条件甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但

22、不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。第七条 甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条 乙方在试用期间的工资为每日（或每月）元，试用期

23、满后工资为每日（或每月） 元；按工作量计算工资的，每 （工作量单位）支付工资 元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条 乙方应严格遵守甲方的各

24、项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。第十一条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；（三）严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；（四）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；（五）被依法追究刑事责任的。第十二条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。第十三条 变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、

25、解除、终止本合同。六、违约责任、劳动争议处理及其它第十四条 甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发1994481号文件规定的，应支付经济补偿金。甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发1995223号文件给对方以赔偿。第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同未尽事宜或与国家、山东省有

26、关规定相悖的，按照有关规定执行。第十八条 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。第十九条 双方约定的其他事项。甲方（公章）乙方（签字或盖章）签订日期：年月日建筑合同 篇6编号_甲 方_乙 方_签订日期_年_月_日北京市劳动和社会保障局北京市建设委员会监制甲方_法定代表人_施工工地地址_在京住所地通讯地址_乙方_居民身份证号_出生日期_年_月_日家庭住址_邮政编码_户口所在地_省（市）_区（县）_乡镇_村根据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

27、一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）（ ）1、有固定期限劳动合同本合同于_年_月_日生效，于_年_月_日终止。其中试用期至_年_月_日止。（ ）2、以完成一定工作为期限的合同。本合同生效日期为_年_月_日；以乙方完成_工作任务为合同终止时间。二、工作内容第二条 甲方招用乙方在_（项目名称）工程中担任_岗位（工种）工作。乙方的（工种）上岗证号码为_。三、劳动保护和劳动条件第三条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。第四条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。第五条 甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第六条 乙方在试用期间的工资为每日_元，试用