关于工程合同3篇

1、关于工程合同3篇 工程合同 篇1 甲 方： 乙 方：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方装饰工程(以下简称工程)委托乙方承担施工的有关事宜，双方达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点: ，见附件房屋租赁合同。1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式。(1)乙方包工、包料施工(详见工程报价单项目备注);(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见工程报价单项目备注);(3)乙方包工，甲方包料(详见工程报价单项目备注);1.4 工程总造价人民币(大写)： 万元整。工程施工

2、内容及施工费用以本工程报价单为准。工程完工后若需开具正规税务发票，税费按实际发生的工程总金额6%计算，加入原工程总造价。1.5工程期限：双方商定本工程期限共 天，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。乙方须按时按质完成施工项目任务，因特殊不可抗力因素而延误工期，双方另行商议协调处理。第二条 甲方义务2.1 开工前 天，为乙方施工创造条件。包括：搬清室内杂物，以不影响施工为原则。若甲方对不易搬动的物品、陈设进行必要的保护措施，因而造成的损失由甲方承担。2.2 提供施工期间乙方所需的现场临时办公场所;2.3 提供施工期间的水源、电源;2.4 负责协调施工队与邻里之间的关系;2.5 负责办理施

3、工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批所需的一切费用。2.6 施工期间甲方仍需部分使用该场地的，须负责做好施工现场的保卫及消防等工作。2.7 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收登记手续和其他变更项目事宜。2.8 按时、按质、按量提供施工所需用的自购材料。第三条 乙方义务3.1 指派公司员工 为乙方驻工地监理，负责合同履行。3.2 按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;施工过程中因乙方责任发生的安全事故责任(包括但不限于人生、财产损失)由乙方承担

4、，与甲方无关。3.4 严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。3.5 严格执行有关施工现场管理规定，按甲方小区物业管理处要求进行施工，不得影响邻居及污染小区居住环境。3.6 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第四条 工程款支付方式4.1 本合同签订生效后，甲方向乙方支付工程款 元整。4.2 泥、木工进场甲方支付乙方 元整;工程进行至木工工程基本完成时，油漆工进场时，甲方再支付乙方工程款 元整;工程竣工验收柒日前甲方再支付乙方工程款 元整。4.3 工程竣工验收后，乙方向甲方送交工程结算资料(含工程报价结算表)，甲方收到结算资料在_7_天内如未有异议，即视为同意，双方

5、应填写工程结算单并签字。4.4 工程质保金双方约定为总工程款的 3 %，即 元整，工程质量保证期满后七日内甲方一次性支付乙方。第五条 关于双方责任的约定5.1 甲方因下列原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延。a、不能按期供水供电;b、不能保证每天10小时以上工作时间(含加班); c、不能按期提供自购材料、设备; d、不能按期支付工程款;e、因甲方原因至使工程量变更、设计变更及造成材料、人工的浪费; f、逾期验收;5.2 乙方因下列原因导致甲方损失的，由乙方承担赔偿责任：a. 不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担; b. 对竣工验收后保修期12个月内发现的证

6、实属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修; c. 由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿;d. 由于乙方违反物业管理规定所造成罚款或赔偿费用，由乙方负责赔偿。e. 乙方如没有征得甲方同意而未按图纸或预算表项目要求施工，甲方有权责令整改和扣除相应的费用。第六条 附则6.1 本合同一式二份，双方各执一份。6.2 装饰工程报价单、施工图经双方协商，达成一致的其他具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。6.3 本合同经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自动终止。如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可依法向合同履行地的人民法院提起诉讼。甲

7、方(委托方)：甲方代表：办公地点： 电 话： 传 真： 附 件：乙方(承建单位)：乙方代表： 办公地点：电 话： 传 真： 工程合同 篇2 甲方：乙方：为共同搞好 的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内所有木工工程量，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。5、双方商定本工程工期全

8、部施工及安装项目。即自年 月 日起计。6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板展开实面积，每平方米26元（含基础）。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜

9、。2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方

10、采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，责任由乙方全部负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方

11、签定图纸施工、安装。2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。2

12、、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 年月日 年月日 工程合同 篇3 1 建设工程施工合同 (gf19990201) 合同编号: 字号 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制定目 录第一部分协 议 书 . 1第二部分通用条款 . 4一、词语定义及合同文件 .

13、 41.词语定义 . 42.合同文件及解释顺序 . 53.语言文字和适用法律、标准及规范 . 64.图纸 . 7二、双方一般权利和义务 . 75.工程师 . 76.工程师的委派和指令 . 87.项目经理 . 98.发包人工作. 99.承包人工作. 10三、施工组织设计和工期 . 1110.进度计划 . 1111.开工及延期开工. 1112.暂停施工 . 1213.工期延误 . 1214.工程竣工 . 12四、质量与检验 . 1315.工程质量 . 1316.检查和返工 . 1317.隐蔽工程和中间验收 . 1318.重新检验 . 1419.工程试车 . 14五、安全施工 . 1520.安全施工

14、与检查. 1521.安全防护 . 1522.事故处理 . 16六、合同价款及支付 . 1623.合同价款及调整. 1624.工程预付款 . 17 125.工程量的确认 . 1726.工程款（进度款）支付. 17七、材料设备供应 . 1827.发包人供应材料设备 . 1828.承包人采购材料设备 . 19八.工程变更 . 1929.工程设计变更 . 1930.其他变更 . 2031.确定变更价款 . 20九、竣工验收与结算 . 2132.竣工验收 . 2133.竣工结算 . 2134.质量保修 . 22十、违约、索赔和争议 . 2335.违约. 2336.索赔. 2337.争议. 24十一、其他

15、 . 2538.工程分包 . 2539.不可抗力 . 2540.保险. 2641.担保. 2642.专利技术及特殊工艺 . 2643.文物和地下障碍物 . 2744.合同解除 . 2745.合同生效与终止 . 2846.合同份数 . 2847.补充条款 . 28第三部分专用条款.29一、词语定义及合同文件 . 292、合同文件及解释顺序 . 293、语言文字和适用法律、标准及规范 . 294、图纸. 29二、双方一般权利和义务 . 295、工程师 . 2927、项目经理 . 308、发包人工作 . 309、承包人工作 . 31三、施工组织设计和工期 . 3110、进度计划. 3113、工期延误. 32四、质量与验收 . 3217、隐蔽工程和中间验收. 3219、工程试车. 32五、安全施工 . 32六、合同价款与支付 . 3223、合同价款及调整 . 3224、工程预付款 . 3325、工程量确认 . 3326、工程款（进度款）支付 . 33七、材料设