工程工程合同模板汇编八篇

1、工程工程合同模板汇编八篇 工程工程合同 篇1 摘要：建设工程施工索赔是工程合同管理中的一个重要组成部分，它在实际生活和工程项目中是承包商保护自己并获取正当利益的手段之一，然而，由于目前我国市场还不完全规范，法制还不够健全等多方面因素，多种多样的施工索赔造成了工程项目中一些不必要的成本损失和其他影响，所以针对这些现象，我们需要加强建设工程施工索赔的严格管理。关键词：施工索赔及程序 工期及费用索赔施工索赔管理一、施工索赔及程序（一）施工索赔概念当事人在工程合同实施过程中，对并非自己的过错，而是由于合同对方应承担责任的情况造成损失后，向对方提出补偿要求的过程。通常有合同缺陷、业主违约、工程师指令、工

2、程变更、施工条件变化、国家政策、法律、法令变更、其他承包商干扰原因，但实际生活中也有不可抗力等其他原因造成施工索赔。 施工索赔是合同管理的重要环节,加强施工索赔的管理有利于承发包素质和管理水平提高；是挽回成本损失重要手段；有利于降低工程造价；有利于国内工程建设管理与国际惯例接轨。（二）施工索赔程序fidic1999版（fidic：国际咨询工程师联合会）土木工程施工合同条件曾指出，正确的合同管理需要我们灵活运用合同实施管理，依靠合同条款进行管理，依靠经验和愿望管理，最终实现双赢。同时也指出了索赔的程序，如下：（1）索赔通知承包商必须在引起索赔的事件发生后的28天内通知工程师并提交合同要求的其它通

3、知和详细证明报告。否则，将丧失索赔权利。（2）保持同期记录承包商应随时记录并保持有关索赔事件的同期记录。工程师在收到索赔通知后可监督并指示承包商保持进一步的记录及审查承包商所作的记录，井可指示承包商提供复印件。（3）索赔报告承包商应在引起索赔的事件发生后的42天内向工程师提交详细的索赔报告。如果引起索赔的事件有连续影响，承包商应在提交第一份索赔报告之后按月陆续提交进一步的期中索赔报告；在索赔事件产生的影响结束后28天内，提交一份最终索赔报告。（4）工程师的反应收到承包商的索赔报告及其证明报告后的42天内，作出批准或不批准的决定，也可要求承包商提交进一步的详细报告，但一定要在这段时间内就处理索赔

4、的原则作出反应。（5）索赔的支付在工程师核实了承包商的索赔报告、同期记录和其它有关资料之后，应根据合同规定决定承包商有权获得的延期和附加金额。经证实的索赔款额应在该月的期中支付证书中给予支付。如果承包商提供的报告不足以证实全部索赔，则已经证实的部分应被支付，不应将索赔款额全部拖到工程结束后再支付。如果承包商未遵守合同中有关索赔的各项规定，则在决定给予承包商延长竣工时间和额外付款时，要考虑其行为影响索赔调查的程度。二、工期及费用索赔（一）工期索赔1.工期索赔的分析工期索赔的分析包括延误原因分析、延误责任的界定、网络计划分析、工期索赔的计算等。运用网络计划方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决

5、定延误是否可以索赔。在工期索赔中，一般只考虑对关键线路上的延误或者非关键线路因延误而变为关键线路时才给予顺延工期。2.工期索赔的计算方法(1)直接法如果某干扰事件直接发生在关键线路上，造成总工期的延误，可以直接将该干扰事件的实际干扰时间(延误时间)作为工期索赔值。(2)比例分析法如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，而且管理水平要求不高，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。(3)网络分析法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔，主要还是用于管理水平要求高的工程项目，但计算

6、过程较复杂。（二） 费用索赔1.索赔费用的构成人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润（工程变更、施工条件变化、业主终止合同等可计入利润索赔）、其他应予以补偿的费用（利息、分包费、保险费、各种担保费）2. 索赔费用的计算方法（1）分项法分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中，绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。（2）总费用法又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用

7、。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，索赔金额=实际总费用投标报价估算总费用。通常要求合同实施过程中的总费用核算是准确的、承包商的报价是合理的，合同中没有争执等。（3）修正总费用法修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理，索赔金额=某项工作调整后的实际费用-该项工作的报价费用。三、施工索赔管理为了加强施工索赔的管理和工程项目的质量，在实际生活中，首先业主及工程师需要对承包商所提出的索赔要求进行严格评审，审查合同文件;工程师的指示;往来函件;会议记要;施工现场记录;工程照片;工程财务记录;现场气候记录;工程中送停电、送停水

8、、道路开通和封闭的记录和证明及其他施工索赔依据的真实性、全面性、时效性、关联性及是否符合特定条件，同时还要严格审查工期顺延要求及费用索赔要求。其次，为了对将来索赔的预防和减少，工程师需要做好工程前期准备工作，签订合同时注重合同严密性，严格地履行合同，做好日常监理工作，索赔事件发生后应采取有效措施。四、结束语施工索赔是利用经济杠杆进行项目管理的有效手段，对承包商、业主和监理工程师来说，对处理索赔问题水平的高低，反映了他们对项目管理水平的高低。索赔随着建筑市场的建立和发展，将成为项目管理中越来越重要的问题。所以当下加强建设工程施工索赔的管理是必要的。 工程工程合同 篇2 发包人：(以下简称甲方)承

9、包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：归西xx混凝土道路2、工程地点：归村西xx3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。5、合同价款：合同总价款15万元。二、技术要求1、路面为18c厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。2、18c厚3:7灰土垫层。三、施工及质量要求1、xx处理在原有xx的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：

10、负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期_年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自

11、行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。发包人：(公x)承包人：(公x)委托代理人：委托代理人 工程工程合同 篇3 甲方：乙方：现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：一、甲方以每立方_元（_元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费

12、用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_天内，以现金的方式一次性付清工程款。五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。六、 此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系

13、电话：时间： 工程工程合同 篇4 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例及国家有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程概况1、工程名称：河南科技大学十四标段a-01、03楼2、工程地点：河南科技大学新校区3、工程内容(涂装系统)：外墙涂料4、工程承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量5、合同总工程款：按实际结算。6、合同工期：20xx年7月15日达到验收标准，否则发生的一切费用由乙方负责。第二条：甲方职责1、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。2、甲方及时提供图纸。3、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系。4、甲方无

14、偿提供材料仓库(100)，工人住宿场所，并提供施工生活用电用水。5、工程竣工后及时组织验收，并在三十日内办妥工程决算手续。6、甲、乙双方共同对原材料进行确认，由乙方自己负责保管。第三条：乙方职责1、 乙方严格按照建筑设计图纸，合同规定的设计内容及专项施工方案施工。2、 施工人员应注意安全施工，应有专职安全员持证上岗负责施工安全工作，注意排除事故隐患，每周应开一次安全例会，做好班前安全教育和月度安全总结工作。施工中由于乙方的原因一但发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。3、 乙方向甲方提出墙面要求，乙方有权要求甲方协调土建方返工，直至达到要求为止。4、 乙方按照有关施工规范保质保量

15、，按时完工。5、 及时准确向甲方监理单位报告工程进度情况，便于甲方对工程质量和进度实施监察。6、 乙方应根据现行的国家规范，质量标准向甲方提供完整的竣工资料。7、 乙方应做好成品保护工作;并不得污染其它建筑产品，若发现有污染或者损坏，除了必须恢复到原质量要求外，并处罚金每处500元。8、 乙方进场，应做到文明施工，不得有打架、斗殴现象，若有发生，根据情节轻重进行罚款，每次最低不少于1000元。9、 严格按照合同工期安排进度，超期一天，罚款1000元。第四条：工期顺延如遇下列情况造成停工时，工期相应顺延。1、甲方在通知进场之日时，不能提供水、电、不能交付乙方施工工作面，使乙方无法作业。2、工程质

16、量变化和设计变更，甲方需变更原约定涂装方案。3、不可抗力：地震;级以上持续4、甲方人员无故拖延办理验收手续，而影响下一道工序施工。5、未按合同规定拨付工程款。6、因甲方原建筑质量问题而引起的工期拖延。第五条：进度计划1、乙方提供施工组织方案和进度计划的时间： 进场三日内2、甲方通知进入施工现场时间：第六条：材料要求所用各种材料应符合河南科技大学指定的产品;若发现与甲方指定产品不相符，立即清退现场，并处罚金5000元，与之发生的相关经济损失，全部由乙方承担。第七条：工程质量要求1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。2、本工程质量要求为合格工程。第八条：工程验收1、乙方按照施工方案

17、工序施工，前道工序完工后，乙方可自行组织验收，合格后通知甲方代表来参加验收。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上签字，乙方才能继续下一道工序。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。2、甲方不按时参加验收，需在开始验收24小时内向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，否则按乙方自己验收合格标准确认合格，甲方须承认验收。3、工程质量符合要求，验收合格三天后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，验收合格。4、工程质量的最终验收，以建设单位验收合格为准。第九条：付款方式乙方收到甲方发出进场通知后3日内进场施工。工程款支付方法，当工程腻子完成时乙方提前通知甲方，甲方在接到

18、通知验收合格后支付腻子工程总额的 50 %工程款，工程全部完成验收合格甲方再付涂料工程 50 %工程款给乙方。工程竣工，建设单位验收合格后，支付全部工程款的 95 %。剩余 5 %为保修金，自工程验收合格之日起按建设单位要求保修期内无质量问题退回保修金。第十条：违约责任1、甲方不按合同约定履行各项义务支付款项及发生其他使合同无法履行，应承担违约责任，相应顺延工期。甲方若违背合同逾期付款，由此造成的损失由甲方负责赔偿乙方的损失。2、乙方不能按合同约定时间竣工，施工质量达不到规范的要求，或发生其他使合同无法履行责任，应承担违约责任及由此造成的一切经济损失。3、除非双方协议将合同中止，若一方违约使合

19、同无法履行，另一方有权终止合同。违约方承担上述违约责任及由此造成的一切经济损失。4、违约金按合同总额计算。如果违约金不足以抵偿实际经济损失，则按实际损失赔偿，支付时间以违约事实后5天内支付。第十一条：安全施工乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和有关费用。第十二条：工程代表本工程甲方委托 为甲方代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理现场签证和工程验收手续及甲方应解决的问题。乙方委托 为乙方代表，共同履行本合同的各项规定，负责乙方施工人员安全教育、提高施工人员安全意识。第十三条：合同生效本合同自双方

20、签字盖章之日起生效。第十四条：合同份数本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇5 甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议，双方共同遵照履行：一、 工程名称：二、 工程地点及面积：三、 工程承包内容及范围：工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。四、 工期：开工时间：_年_月_日，竣工时间：_年_月_日。五、 工程质量：乙方严格按照设计图纸、施工技术方案

21、、施工验收方案有计划的组织施工，工程要达到国家标准和行业的相关规定，且必须经质监部门验收合格。六、 工程价款：按建筑面积每平方米 元。七、 工程承包方式：（主要约定原材料供应和工人工资由谁支付）八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可，否则不得使用。九、乙方要具备施工资质，严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度精心组织施工，并按甲方的 施工计划有计划有步骤的进行施工。十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育，严格遵守安全操作规程，遵守安全规定，落实安全措施，进入施工现场必须佩带相应安全设施，确保施工安全，乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。十一、乙

22、方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。十三、工程价款的结算方式：整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算，甲方用本小区（注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款）顶抵全部工程款，差价以现金形式多退少补。十四、质xx：乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质xx，两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换；两个采暖期过后无质量问题，甲方一次性返还。十五

23、、工程中如因其他工种延误水暖工程，或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程，本合同工期按实际延误天数顺延；否则，乙方延误工期每日按工程总价款的2.5%向甲方支付违约金。十六、甲方委派为施工现场的负责人，乙方委派为施工现场的负责人，进行现场监督、指导，严格履行本合同的各项约定。以上协议双方自愿达成，签字盖章后生效；如有违约，赔偿对方相应的经济损失。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方：法定代理人：乙方：负责人：_年_月_日 工程工程合同 篇6 发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实

24、际情况，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、建筑面积：平方米三、工程总金额：元四、工程期限：_年_月_日至_年_月_日五、质量等级：六、工程款支付：开工_月后付万元，其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方承担。十二、乙方必须与

25、农民工签定劳动用工合同。十三、乙方必须严格按照劳动合同法和建设部关于建设领域农民工工资支付暂行办法等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方：法定代表人：委托代理人：现场代表：_年_月_日乙方：法定代表人：委托代理人：分包商：_年_月_日 工程工程合同 篇7 1.根据建设工程项目管理规范(gb/t5

26、0326-20xx)，施工方项目经理的管理权限包括()等。a.主持项目的投标工作 b.组建工程项目经理部c.制订项目经理部内部计酬办法 d.选择具有相应资质的分包人2.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是()。a.投保建筑工程一切险 b.设置警示牌c.进行专题安全教育 d.设置边坡护壁3.建设工程安全生产管理条例第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担()。a.领导责任 b.经济责任c.监理责任 d.刑事责任4.监理公司在实施监理过程中，发现施工单位的施工过程中存在安全事故隐患，则应当()。a.向当地建设局报告 b.向项目业主报告c.要求施工单位

27、整改 d.要求业主终止与施工单位的承包合同5.监理公司在该项目的监理机构中现场旁站监理员发现施工单位在主体结构施工中有违反工程强制性标准的行为，则该旁站监理员()。a.向当地建设局报告 b.要求施工单位全面停工c.有权责令施工单位立即整改 d.终止施工单位的承包合同6.按照建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号)，建筑安装工程费用的组成为()。a.直接工程费+间接费+规费+利润+税金b.直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金c.直接费+间接费+规费+利润+税金d.直接工程费+措施费+企业管理费十规费+利润+税金7.下列建筑安装工程费用，属于材料费的是()。a.对建筑构件进行一般鉴定

28、、检查所发生的费用b.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费c.搭建临时设施所耗材料费d.跳板、脚手架等的摊销费8.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()。a.施工单位搭设的临时设施 b.危险作业意外伤害保险费c.生产工人劳动保护费 d.已完工程和设备保护费9.根据建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号)，施工中使用的钢筋混凝土模板的支、拆、运输费用或租赁费应计入建筑安装工程()。a.直接工程费中的人工费 b.措施费c.规费 d.企业管理费10在取费计算时，关于计费基数的说法正确的是()。a.企业管理费的计算基数分别是“直接工程费”、“人工费”、“人工费+机械费”b.规费的计算基数分别是“直接费”、“人工费”、“人工费+机械费”c.利润的计算基数分别是“直接费”、“人工费”、“人工费+机械费”d.税金的计算基数分别是“直接费+间接费”、“人工费”、“人工费+机械费”答案：1c 2a3c 4c 5c 6d 7a 8b9b 10b 工程工程合同 篇8 发包人(甲方)：承包人(乙方)：甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房a栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同