施工合同模板汇编八篇_2_第1页
施工合同模板汇编八篇_2_第2页
施工合同模板汇编八篇_2_第3页
施工合同模板汇编八篇_2_第4页
施工合同模板汇编八篇_2_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、施工合同模板汇编八篇 施工合同 篇1 甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规。本着平等互利、协商一致的原则,为明确双方的权利、义务和责任,现就地暖分项施工事宜,协商达成以下协议条款,共同遵照执行。一、工程概况及分包范围:1、工程名称:安塞县朝阳小区(a)区限价房2、工程地址:安塞县潡滩3、承包范围: 楼共栋楼。单项工程的地暖管道工程及垫层部分。4、承包方式:(1)地暖管道:包工、包料、包机械设备、包安全。(2)垫层部分:包工、包机械、包安全。5、承包内容:(1)地暖管道工程包括管道井至分水器及地暖管;(2)垫层为户内所有垫层。(3)施工方案:乙方负责编制施工方

2、案,经甲方批准后进行施工。(3)地辐热采暖构造:住宅首层必须铺2 cm 厚聚苯板,其余铺反射膜。(4)施工材料要求及材料供应,必须按照施工图要求。按设计要求的室内地辐热工程中及混凝土回填部分的施工。要求c15混凝土回填4-6cm,地板面积超过30平米或长度超过6米每隔5-6米留10mm伸缩缝,回填层与墙、柱交接出留1mm伸缩缝。厨房、卫生间抹平压光,其余抹平压实拉毛。平整度及养护严格按照规范要求验收。(5)包括地暖管道工程项目进场材料全部试验、检测相关收费。二、工程承包计价方式及价格:本工程采取包工包料、包安全、包质量全包的单价方式。1、地暖包干价为33元/,包工包料(含管道井至分集水器支管部

3、分,分集水器的安装及盘管过程其他所有工序,及两次打压费用)。包干价中含承包范围和内容,所有费用(不含税)。2、垫层包干价为7元/包工包机械(不包料),包干价中含承包范围和内容,所有费用(不含税)。垫层成型厚度4-6cm计,超厚或超薄部位均不增减费用;包干价外不再计取其他任何费用。三、施工期限:1、工期:按照项目总进度或甲方要求为准。2、拟自20xx年4月20日至 20xx年5月25日止(具体开工时间以甲方通知为准)。四、质量验收标准及等级:质量验收标:国家颁发的现行标准规范及工程所在地对工程质量的规定及施工图要求。质量等级:合格。五、工程结算及付款方式:1、地暖结算价为33元/包工包料包机械。

4、地暖施工完毕后,甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积。其它费用不再另计。按实辅面积计算(不计算管道井至分集水器支管部分面积)。2、垫层结算价为7元/包工包机械(不包料),面积按实际施工面积结算。3、付款方式:甲方应按乙方施工进度付款。每月25日前,乙方报送单体楼完成工程量,经审核后,甲方按实际完成工程量的50%支付乙方工程款;单体楼完成后,经监理、甲方验收合格后,按完成工程量的70%支付乙方工程款;整体项目竣工验收合格,交清一切竣工资料后,甲方付款至总造价的95%,留5%作质量保修金。

5、六、材质要求:进场管道、辅材及配件材料必须均为合格产品,满足设计要求,且经“延安市建材产品质量监督检验中心”检验合格,符合建筑节能保温隔热工程施工质量验收规范gb50411-20xx和设计的有关标准。七、甲方工作:1、向乙方提供施工图纸,进行技术交底,及时审定施工方案,并提供相关资料要求。2、水、电、施工场地甲方负责,不提供工人住宿及其他一切。3、为现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜,若发现有偷工减料、违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题,有权要求其返工直至合格为止。造成工期延误,由乙方承担违约责任。4、现场符合乙方进场条件后,提前5天通知乙方进场。5、组织完

6、工验收和协调乙方与其它施工单位关系。6、负责按合同约定支付乙方款项。八、乙方工作:1、按照甲方要求及国家颁布的相关,施工技术规范、规程;安全规程;精心组织管理施工。确保工程质量,达到国家验收规范和质量标准。确保工期。2、本工程在正式施工前,乙方必须先提交甲方施工方案。3、乙方施工期间,必须按照文明和安全生产施工有关管理规定,要有可靠的安全防护措施;必须服从甲方的管理,向甲方提供进场人员名单。进场的所有人员必须佩戴上岗证牌。如有打架斗殴等事件的发生,甲方有权罚款5000元/次。在施工中发生一切事故及费用均由乙方负责,甲方不承担任何责任和经济损失。4、若乙方在施工中操作不当,造成甲供材料的浪费,由

7、乙方承担赔偿一切材料费用;若乙方质量原因造成的财产和人身伤害,由乙方承担全部经济和刑事责任,并负责赔偿一切损失。5、接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。6、现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。7、向甲方提供企业执照、产品检验报告、合格证、产品进场复检验报告等全套工程资料。8、该合同成果未交付甲方验收合格前,由乙方负责保管,若发生损坏,乙方自费按期修复。9、由乙方原因造成其它方建筑成果损坏,由乙方负责赔偿并承担相关责任。10、乙方必须足额及时发放给施工人员工资,如乙方管理不善或不能及时向施工人员发放工资,导致工人去政府等有关部门,甲方将视为乙方违约,并按每人每次

8、5000元作为违约金从乙方工程款中扣除,不足部分通过法律付诸解决。九、工程验收及质量保修:1、工程验收:乙方所承包范围内的工程全部完成后同单位工程竣工验收一并进行。2、工程验收以本合同约定的工程质量标准和承包内容作为依据,工程验收达不到合同约定的标准和内容,由乙方承担相应的条款责任。3、工程验收包括产品及工程进程中的一切资料。4、保修范围:乙方所承包范围内的全部工程。若乙方质量原因造成的财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任,并负责赔偿一切损失。5、保修期:据国家有关规定,双方约定地暖工程质量保修期为两个采暖季。保修期自该整体工程全面验收合格次日起两个采暖季。保修期内出现质量问题乙方应在接到通

9、知后24小时内到场进行处理。若乙方不能到场,甲方另行处理,其费用在乙方保修金内支付。6、质量保修金额和支付办法:按结算总价的5%作质量保修金,保修期满两年采暖季,经甲方检验无质量问题后30日内退还质量保修金(不计利息)。7、乙方保修及赔偿义务不受保修金额限制,保修金不足甲方有权向乙方追索。十、违约责任:1、乙方不能单项工程按期完工,按每日向甲方支付1000元的违约金。逾期达15日,甲方有权解除合同,乙方应无条件退场,并向甲方赔偿因此而造成的相应损失。2、乙方进场材料及施工过程中达不到约定标准,甲方有权终止合同。由此而造成的工期和返工损失由乙方承担全部责任。3、 甲乙双方一方无故终止合同,应赔偿

10、对方因此而造成的损失。十一、解决合同争议方式:1、 本合同发生争议,双方协商解决。2、 协商不成,双方均可向当地人民法院提起诉讼。十二、合同的生效与终止:本合同一式四份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方法定代表人签章后生效,结清决算价款后自然失效。十三、本合同未尽事宜,双方另签补充协议,与本合同具同等法律效力。甲方单位(盖章):乙方单位(盖章): 施工合同 篇2 建设单位(甲方):_施工单位(乙方):_根据_市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。一、工程名称:_。二、施工地点及范围:本工程位于_,绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方根

11、据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;2绿地深翻_厘米,加工_厘米(包括土地平整、造地形等);3工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);4施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;5种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价:工程总造价为人民币_元整,一次性包干。五、付款方式1第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50;2第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造

12、价的25;3第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20;4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限:本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_,乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份,甲乙双方各执_份,图纸预算各_份。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日签订地点:_ 签订地点:_ 施工合同 篇3 发包人全称: (以下简称:甲方)承包人全称: (以下简称:乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有

13、关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。一、 工程概况:工程名称: (以下简称:本工程);工程地点:施工现场条件:以现场实际情况为准;施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安

14、装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:a、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配

15、电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。三、 合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。3、若

16、遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准:1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下): 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准gbj30188; 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-x

17、x; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx; 采暖与卫生施工验收规范(gbj242-82); 电气安装工程施工及验收规范(gbj242-82) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需

18、的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式:1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另

19、行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量:(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行,下同)。(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。(3)工程量的确

20、认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);六、 违约保证金的收取

21、、支付及工程款的支付:1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和

22、领导全部审定方为有效)。3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法

23、:1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)7、宿州市治安管理处罚条例。八、 合同生效:1、本合同订立时间: 年 月 日。2、订立地点:3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。 施工合同 篇4 甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实

24、信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签订本合同。一、工程名称:环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点:环山中学宿舍楼和厨房后三、工程内容:护坡总体积为30.89m;护坡总投资13900元。宿舍后圳护坡长:42.2m宽0.3m高0.8 m = 10.13 m3宿舍后圳边:长42.2m宽0.5m高0.24m = 5.06m3厨房后圳边:长38.4m宽0.5m高0.3m = 5.76m3厨房后圳护坡:长38.4m宽0.3m高0.8m = 9.22m3伸进土中加宽脚:长0.3m宽0.15m高0.8m20个 = 0.72m30.89 m3450元/ m3=13900元四、合同工

25、期1、经双方协商确定工作日为20天,自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,¥13900.00元。2、总承包价为包干价,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认:施工过程中,若工程量变更,根据上述单价另行签订补充协议,或工程变更单。4、支付方式:工程完工后,付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后90日内全部支付。六、甲方义务1、 按时向承包人拨付工程款。2、 工程文明生产中涉及环保、卫

26、生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查,确保施工机械安全性能良好,操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量,操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。八、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于

27、承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日,甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方: 乙方:年月日: 施工合同 篇5 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的

28、原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本施工合同补充协议。一、定义1、“”即“建设移交”,在本合作意向中的意思,指乙方按本合作意向的约定参与项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理,并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人,乙方按约定收回投资。2、本工程(或本项目):指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。3、建设期:指本项目的建设周期,从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。4、回购期:指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格完成备案之次日开始,按约定完成回购款支付之日止结束

29、。二、投资模式1、采用“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的bt模式进行,乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施计划等进行投资建设,甲方按约定对建设工程进行回购。2、乙方为本工程“bt”模式的投资建设方,本工程所发生的所有与工程建设有关的债权债务均由乙方承担。三、项目投资建设计划及工程节点工期由乙方根据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。节点工期安排:1、xx年3月31日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。2、xx年4月30日之前完成全部路基工程。3、xx年6月30日之前完成全部路面工程,达到通车条件。4、xx年10月31日之前完成全部路灯、交通设施等其他附属工程。如因为拆迁或其他甲方原因造

30、成乙方不能按照节点工期完成施工任务,乙方经甲方批准后可根据实际延误天数顺延节点工期。四、履约保证金的缴纳和返还乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金600万元人民币。本工程工程量完成50时甲方向乙方返还履约保证金的30,本工程工程量完成70时甲方向乙方返还履约保证金的30,本工程工程量完成90时甲方向乙方返还履约保证金的40。履约保证金到乙方完成上述工程量时必须按约定返还,到期不能按约定返还的,按保证金款项每日0.05标准支付滞纳金,并承担相关违约责任。五、项目费用核定及承担(一)税费承担:施工企业应缴纳的税费由乙方承担。(二)施工现场的三通一平中,由甲方解决用电事项,拌合站的临时

31、用地由甲方负责租用,乙方按1200-1500元/亩,年的标准支付租金。(三)工程分阶段审计。工程竣工验收合格后,甲方在收到该项目完整齐备、真实准确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计(双方认可的特殊情况除外)。六、项目成本确定原则(预决算原则)1、建筑安装工程费计算依据:依据法律法规,按河南省市政工程预算定额20xx版取费,价格调整方法按照主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。(材料价格以施工期间商丘市定期公布的商丘市工程造价信息为准)。2、项目建设期间,如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批,须经甲方同意,工程签证变更实行联合会签制度。乙方按规定程序报批,甲方按有关规定在7个工作日

32、内组织相关部门研究并予以书面答复,逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度,如因甲方原因影响工程量进度,除工期顺延外,甲方应承担违约责任。3、建设项目结算价款文件由乙方编制,由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据,确定工程款最终价款。七、回购款支付及融资费用1、回购总价。甲方支付的回购总价工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。(该税费如在决算审定价内,不再计取;如不发生,则不记取。)2、回购时间。工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期,回购期限两年整。3、每期回购时间和比例第一次回购时间:工程竣工验收合格完成备案

33、之日起30日内;回购比例:占工程决算双方认可价的40。第二次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起1年内;回购比例:占工程决算双方认可价的30。支付金额工程决算双方认可价×55+工程决算双方认可价×7.995(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30)×1年。第三次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起2年内;回购比例:占工程决算双方认可价的25。支付金额工程决算双方认可价×25+工程决算双方认可价×25×7.995(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30)×2年。质保金为工程决算双方认可价的5,从工程竣工

34、验收合作之日起三年内无息支付。4、回购期利息回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30计取。5、甲方可提前付款,按实际回购期限支付利息。八、甲方权利与义务(一)甲方成立专门机构或指派专人联系本项目,根据项目建设要求,向乙方提供本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料(以清单为准);基建设批手续由甲方协助办理,并对项目实行全程跟踪服务,为项目建设开辟绿色通道。(二)工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日,从完成移交之日起,该工程的相关风险(除质量责任外)由甲方承担。同时,该工程进入使用期,质保期内出现质量问题,乙方负责修复。(四)甲方负责做好项目施工区

35、域或相邻单位及居民等外部环境的协调工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系,督促职能部门对乙方合理请求及时办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷,依法予以协调处理,确保良好投资环境,如因上述原因影响乙方工程进度,除工期顺延外,甲方承担违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误,建设期相应顺延。(五)甲方有权全面了解,监督项目投资资金、工程进度等实际情况,要求乙方按建设项目所规定的期限,按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。(六)乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题(不含设计、预决算)送审稿,甲方应在7个工作日内(双方认可的特殊情况除外)出具书面回复意见,逾

36、期不答复视为认可。九、乙方权利与义务(一)乙方在甲方所在地组建项目部,该部的负责人必须由投资人的副总经理或以上职务人员担任并常驻项目部,受乙方委托管理本项目。(二)乙方须在甲方指定期限内(须有书面通知)完成项目建设前期准备工作。结合项目管理实际,制定管理大纲,建立健全各项规章制度。制定确保质量、安全、工期、投资控制的有关措施。 施工合同 篇6 发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构:_房型_房_厅

37、_套,施工面积_平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_;管理费:_,设计费:_;垃圾清运费:_,税金(3.41):_;其他费用:_。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙

38、方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于

39、工程质量及验收的约定:1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失

40、的,甲方应予赔偿。6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火约定:甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,

41、主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表:付款时间 付款百分比金额 对预算设计认可 签订合同之日 1000元,第二次付款时扣除 合同签订后 开工前二至五天 65 元 施工过程中 工期进度过半 30 元 竣工验收当天 5 元 增加工程项目 签订项目变更表 100 元 注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规

42、定办理。2、工程结算:详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。六、其它事项:1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑

43、结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。2、乙方工作:(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。【第 一整理该文章,版权归原作者、原出处所有。】(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任:1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲

44、方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的'_支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。减项工程金额 元 (增减)金额 元 实付金额 元 甲方代表:_乙方代表:_附件五: 工程质量验收单甲方:_乙方:_日期 检验项目名称 检验结果 检验签名 合格不合格补验 整 体 工 程 验 收 意 见 甲方代表:_乙方代

45、表:_附件六: 工程结算单甲方:_乙方:_序号 项目 金额 备注 1 工程合同总价 元 2 变更增加项目 元 3 变更减少项目 元 4 工程结算总额 元 5 甲方已付金额 元 6 甲方结算应付金额 元 甲方代表:_乙方代表:_附件七: 工程保修单甲方:_乙方:_公司名称 联系电话 用户姓名 登记编号 装修房屋 地 址 联系电话 施工单位 负 责 人 竣 工 负 责 人 现场施工 日 期 年 月 日至 年 月 日竣工验收 日 期 保修期限 年 月 日至 年 月 日甲方代表:_乙方代表:_ 施工合同 篇7 发包人(以下称甲方):承包人(以下称乙方):依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规

46、,结合本工程的实际情况,本着平等,自愿和诚信互利的原则,双方就本工程的施工事项协商一致,订立本合同。一、工程承包范围及承包方式1、工程概况:甲方的学生宿舍外围的毛石挡土墙砌筑工程。2、工程地点:学生宿舍外围3、承包方式:包工、包料方式进行施工,采用固定综合单价包干定价(税金由乙方负责)。二、工期要求乙方应按照甲方的要求进行分段施工作业,准时完成各单位工程,以保证工程按期竣工验收交付使用。三、质量要求采用1:2.5水泥砂浆砌筑,道路地面以下为单面砌筑,道路地面以上为双面砌筑。露在外面的墙体采用1:2水泥砂浆勾缝。四、工程价款双方约定本合同范围内工程分别按每立方按人民币240元。五、施工管理及安全

47、1、施工中甲方有权随机对乙方材料、施工工艺质量等进行检查,如发现问题,乙方应在甲方限期内整改至合格。2、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按安全标准组织施工,乙方负责对施工工人进行安全教育,采取必要的安全措施,安全责任由乙方负责。本合同一式三份,甲方持三份,乙方持一份,具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇8 发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法,中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论