施工合同模板集锦8篇

1、施工合同模板集锦8篇 施工合同 篇1 在市场经济条件下，随着社会法制建设的不断完善和社会法治意识的不断加强，“按合同办事”已成为工程建设领域公认的一中规律和要求。施工合同依据法律的约束，遵循公平交易的原则确定各方的权利和义务，对进一步规范各方建设主体的行为，维护当事人的合法权益，培养和完善建设市场将起着重要的作用。主要表现在下列四个方面：一、明确建设工程发包人和承包人在施工阶段的权利和义务合同法规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，受法律保护”。施工合同的法律效力有三层含义：即双方都应认真履行各自的义务；任何一方都无权擅自修改或废除合同；如果任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权

2、利，还要承担违约责任。二、实行建设工程施工阶段监理的法定依据根据建筑法第30条规定：“国家推行建筑工程监理制度。”第31条规定：“建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用方面，代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中，建筑工程承包合同，也就是施工合同中，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的，监理人对工程的监理是以施工合同为依据。三、保护发包人和承包人权益的依据中华人民共和国民法通则

3、第85条规定“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。”无论是哪种情况的违约，权利受到侵害的一方，就要以施工合同为依据，根据有关法律，追究对方的法律责任；施工合同一经订立，就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此，施工合同是保护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。 施工合同 篇2 合同编号工程名称：工程编号：发包方：承包方：签订时间：签订地点：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目批准单位：批准文号（指此工

4、程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。第二条施工准备一、发包方：月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。本合同签订后天内提交建筑许可证。合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）份。组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底

5、会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。二、承包方：负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；组织施工管理人员和材料、施工机械进场；编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：按施工准备规定，不能提

6、供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明

7、文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同

8、发包方、质量监督站进行结构中间验收；承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允

9、许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的计人民币万元，安装工程按人工费的计人民币万元；材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的时

10、，按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工

11、前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式

12、修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件

13、、范围和期限按城乡建设环境保护部（）城建字第号通知印发的建筑工程保修办法（试行）执行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损

14、失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同

15、自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 施工合同 篇3 甲方（全称）：乙方（全称）：经甲、乙双方协商，甲方将金寨西庄温泉会所工程的水电安装劳务分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。一、工程概况工程名称：工作范围：分项工程工期：二、承包方式和计费标准1、承包结算方式：按包工、不包料的方式分包给乙方施工，根据现场实际完成

16、面积计算及结算（按套内投影面积计算）。2、合同价格：（1）水电及弱电安装单价：室内精装修的水电安装工程：元/m2，单价包含定额所有工序（定位，强弱电开槽、装管、装底合，放线、调试，安装开关面板，洁具安装，水龙头安装，清理垃圾、材料转运、砂浆搅拌及开槽抹狄等，但不包含人字梯和活动架，其余工具全部由乙方自带）。（2）主线桥架单价：室内精装修的主线桥架安装工程：桥架元/m，电缆布置元/m包括电缆线沟砌砖及做隐井、电缆预埋及主箱安装，但走廊通往各房间的进出线布置费用已包含在上述单价，不再另行计价。上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家及安徽省现行施工验收规范为准，并应使项目部质监部门

17、和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格；若由于甲方提供材料出现质量问题而造成返工与乙方无关。本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险，出现事故与甲方无关）本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。（3）工程量计算准则：每平方单价按室内投影面积进行计算，每米单价是按电缆线布置的长度进行计算。以上此为所有工作综合单价，甲方不再承担其它额外费用；如内容未详者，双方协商解决。三、工程款审核及支付1、乙方根据工程实际施工完成情况向甲

18、方现场项目经理办理申请进度款支付单，甲方项目经理在5个工作日前审核完毕，公司主管经理在10个工作同前审查完毕，以此作为进度款的依据。有关质量和安全等现场奖罚，在每次申请进度款中兑现。2、乙方每次申请进度款按实际完成施工情况支付当次已完工程量的70%进度款。3、乙方工程竣工后，经甲方初步验收合格付至总工程款85%，待业主验收合格付至总工程款97%，余下3%为保修款。4、乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。（以便公司财务做账）。四、工程保修金及保修期1、工程保修金：按装修工程总结算价的3%作为工程质量保修金，保修期过扣除有关费用后无息返还。2、保修期：质量保修期从工程竣工（业主）验收合格

19、之同算起一年。3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单三天内务必到场处理；否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。五、甲乙双方责任及权利1、甲方配备管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工的安全和技术交底。2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件，同时为乙方提供住宿地方。3、乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子，配备足够数量及熟练的一班或两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组；4、乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排；5、乙方须自备所需之

20、施工专业机械工具、机具，包括台锯、电锯、电钻、榔6、乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项（安全，文明施工，质量及进度）安排；7、乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件；8、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理乙方施工场地；9、乙方在进场时需向甲方申报劳工及班组长名册，并负责由于政策性规定而必须办理工人暂住证或临时户口的费用，其办证手续由甲方统一办理。报户费及暂住证费由乙方自行承担。10、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料

21、、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关文明生产的要求；若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。11、乙方在施工期问应合理用材、节约用材，乙方材料进场后，甲方派人检验材料以便确保材料之质量，并提交材料检验证书。12、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。六、工期、质量及安全生产1、工期由甲方以进度计划下达给乙方（按需满足甲方赶工要求），如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚；若由于工地停电或甲方提供材料跟不e时造成工期延误的，与乙方无关，并顺延工期；若由于甲方原因出现乙方停工超过3次以上的，甲方将

22、按实际情况进行补工。2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的切费用（含额外增加费用）由乙方承担。3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题（但甲方提供的材料质量问题与乙方无关），除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济处罚。若由于乙方施工工艺出现问题而造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算，以赔偿损失。4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准（或合同约定标准），则乙方不得进行下一步施工；5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改；6、乙方应切实加强安全生

23、产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，七、治安文明管理1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据安全文明施工条例和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。2、乙方须对工人进行现场文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、吸烟、大小便等方面的规定；若有发生，甲方可根据安全文明施工条例中的有关条款予以处罚。3、如因业主（安徽汇联置业有限公司）未能及时支付甲方工程款，若在15日内乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、上访等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担；超过15日时，甲方将另外想办法支

24、付拖欠乙方的工程款。八、补充说明1、原则上施工班组应各自完成本班组合同范围内全部工作。如确有必要完成合同外其他班组的工作（甲方现场项目经理指令），则乙方有义务在办理工作量单时提醒甲方现场工程师特别注明完成的是哪个班组责任范围。如有不明之处可向甲方咨询，否则将按所完成合约外部分价款的80%予以计量支付。九、未尽事宜：合同未尽事宜，双方协商解决。十、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。十一、合同附件：安全文明施工条例甲方：乙方：盖章：盖章：代表人签署：代表人签署：日期：年月日日期：年月日 施工合同 篇4 甲方：乙方

25、：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 范围内园林景观绿化工程，经协商一致，订立本合同。第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：设计图纸范围内的园林景观绿化工程1、小区大门的施工（含大门处的硬化铺装工程），不含道路排水；2、草种、树木、花卉等植物的购买、种植、18个月成活期中的养护及补种；3、草种、树木、花卉等植物种植土所需混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病虫害的防治等施工；4、绿地整理、地形塑造、新土补充、余土外运；5、景观灯、路灯及其电缆埋设不在合同范围之内，但景观灯、路灯砼基础在

26、本次发包范围之内；6、喷泉系统的安装及调试工程在本次发包范围之内；7、景观小品、园路（含步石）、制作及铺装；8、灯塔和风车不在合同范围之内。第二条：承包方式本工程采取包工、包料、包单价、包工期，合同价加施工签证的承包方式。第三条：工期及顺延工期规定一、以甲方书面通知开工之日算起，80天完工。二、对以下两条造成工期的延误，乙方必须在情况发生后3日内，就延误内容向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告3日内予以确认、答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。1、工程量变化和设计变更（工程量增加和设计变更内容增加）；2、因自然及社会因素造成的不可抗力。三、非第2条原因或发生第2条原因但乙方未

27、能在规定的时间内办理顺延手续，且工程不能按合同工期完工，甲方对乙方罚款500元/天。第四条：履约保证金及退还办法履约保证金为 万元人民币，乙方按合同工期完成或提前完成施工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方无息退还履约保证金。第五条：合同价款总合同价款： 元，大写：1、其中土建及安装部分 元，大写：2、其中绿化部分合同价 元，大写：第六条：工程价款支付方式一、土建及安装部分（合同价 ）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成土建及安装部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付土建及安装部分合同价的40%；b. 工程竣工验收后，支付至土建及安装部分合同价的80%；c. 结算完毕后，支付至

28、土建及安装部分结算价的95%，余款作为质保金，一年后付清。二、绿化（指植物种植）部分（合同价 元）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成绿化部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付绿化部分合同价的35%；b.绿化部分全部种植完毕验收合格后支付至绿化部分合同价的80%；c. 绿化成活养护期为18个月，从绿化部分竣工验收合格之日算起，在18个月成活养护期满，成活率达到100%时，支付剩余结算价款。d.在18个月成活养护期内若绿化成活率达不到100%时分以下两种情况；当成活率95%时，支付至结算价款的90%，死亡植物乙方必须及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，当补植的成活率达到1

29、00%时，一次结清。当成活率95%时，剩余结算价款在乙方及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，补植的成活率达到100%时，一次结清。备注：1、合同价为暂定价，只作为支付工程款的依据。2、因绿化部分有18个月的养护期，为保证乙方的利益，土建及安装部分和绿化（指植物种植）部分采取分段验收、分段结算的方式，即土建及安装部分完工后即开始验收，经验收合格后开始结算，结算完毕后即可按付款条件支付结算价款。绿化部分在绿化工程完成18个月的养护期满后开始结算，结算完毕后按照付款条件支付工程款。第七条：验收一、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为验收依据。二、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐

30、蔽工程验收单，通知现场甲方代表检查验收，甲方代表接到通知后8小时内必须到现场检验，经甲方认可后，方可进行下一工序施工，若未经甲方代表验收，乙方不得进行下一工序施工。三、对进场的苗木及其他材料，施工前必须经甲方验收合格后方可施工。四、工程竣工后，乙方必须提供完整的竣工资料，并提交竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由乙方组织进行竣工验收。五、验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理。六、绿化部分工程竣工后，经甲方认定签字后进入管理养护期，18个月管理养护期满，甲方按设计图纸要求五日内组织验收。第八条：甲乙双方权利和义务一、甲方权利和义务1、开工前，提供技术指导（提供水准点与坐标控

31、制点、工程地质和地下管线资料、配合乙方放线），做好督查和验收工作。2、为保证施工质量和工程进度及景观绿化效果，甲方对工程量清单中的工程量和种植密度有予以增加、减少的权利，对工程量清单的内容有予以调整的权利。3、甲方对乙方不能胜任该的管理人员（包括项目经理、技术负责人）有权提出撤换要求，乙方保证3日内更换，否则每延迟一天，甲方按500元/天扣除乙方工程款作为违约金；拒不执行甲方更换要求的，甲方可随时终止合同，由此引起的一切责任和损失由乙方全部承担。4、甲方对此工程有分期开工的权利（根据现场实际情况）。5、凡涉及到工程款增加、工期顺延等关键性指标，必须得到甲方认可，否则无效。6、按照合同规定支付乙

32、方工程款。7、派驻施工现场的甲方代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收和其他必须的签证；甲方代表负责人为 ，联系电话：二、乙方权利和义务1、乙方不得转包、分包。2、必须按图纸、技术规范及甲方要求进行施工，符合国家标准，保质保量完工，进场的所有植物达到工程设计要求规格，无病虫害生长健壮，不得随意更改材料、树种及其它苗木，清单的苗木规格与实际图纸不符时，以甲方具体要求和清单为准。3、工程所需建筑材料、设备等必须是符合国家标准的合格产品且达到设计图纸要求，经甲方检验合格并签字确认后方可使用，否则甲方有权单方面终止合同，并拒付工程

33、款。4、乙方必须按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料。5、铺装（饰面）材料、景观工程所用材料（如喷头、配电箱等），乙方在材料使用前必须提供样品，经甲方认可后方可使用。未经甲方确认的材料乙方不得用于该工程，否则造成的损失由乙方全部承担。材料代用必须经甲方同意并签证认可后，方可使用。6、以下材料由甲方指定品牌，乙方在使用前必须报甲方认可，经甲方认可后方可使用。（1）电（缆）线：要求使用河南金水电缆有限公司生产的 “金水”牌；（2）ppr管材采用青岛澳柯玛塑胶有限公司生产的“澳柯玛”牌、upvc管材要求使用武汉亿丰塑胶有限公司生产的“亿丰”牌。（3）断路器、接触器、时控开关、继电器等使用浙江正泰

34、电器股份有限公司生产的“正泰”牌。（4）潜水泵要求使用上海连成（集团）有限公司或上海凯泉泵业（集团）有限公司或上海中航泵业（集团）制造有限公司或上海东方泵业集团有限公司生产的产品。（5）阀门要求使用上海上塑控股集团有限公司生产的“上塑”牌。7、乙方对所供的苗木进行包栽包活，养护期内养护内容包括浇水、封土、抹芽、修剪、施肥、松土耕作、防除杂草及病虫害、灌溉等，养护期内乙方每周养护不少于2次，养护期内执行城市园林绿化管理标准。8、乙方每月25日前向甲方报送下月施工进度计划和上月施工完成情况。9、在交工前乙方必须负责成品保护，并清理场地卫生。10、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，

35、负责无偿维修。11、乙方必须认真贯彻执行河南省建设工程安全施工管理规定和有关安全施工的规章制度，施工过程中出现的安全事故全部有乙方承担。12、工程质量要求达到合同规定标准，其中绿化部分成活率要求100%；若因乙方原因造成工程达不到甲方规定标准，乙方必须无条件返修或补种并承担由此造成的一切经济损失。13、乙方在保证工程质量和不降低设计标准、合理控制成本的前提下，乙方有义务对本工程提出修改设计的合理化建议，对提出的合理化建议必须经甲方 、设计单位同意后方可实施。14、乙方保证投标时的项目部所有人员未经甲方同意不得随意调换，项目部组成人员以乙方递交的投标文件为准，乙方保证派至工地的项目经理为： ，联

36、系方式为： ，项目技术负责人为： ，乙方保证项目经理 和技术负责人 每周有效工作日不得少于5日，在特殊情况下，项目经理和技术负责人必须随叫随到。第九条：违约责任一、若乙方转包、分包工程，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金，并终止合同。二、至甲方通知乙方开工起，乙方超过5天不能开工建设，双方终止合同，所有责任由乙方承担，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金作为违约金。三、乙方必须按照施工规范、图纸及甲方要求进行施工，否则甲方有权责令乙方停工，所造成的损失由乙方全部承担。四、乙方苗木如果死亡，必须限期进行补栽（以每次检查、验收通知10天内为准），补栽苗木的结算，按照新栽苗木延期进行，如不补栽，将扣除该苗木价

37、格二倍的违约金。五、乙方进场的苗木及其它材料未经甲方验收而擅自使用者，每发现一次扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除。六、若乙方进场的苗木及其他材料不符合招标文件、投标文件及合同规定的（包括规格、厚度、品种、质量、胸径等），一经发现，所有材料全部退场，已施工完毕的全部返工，甲方扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除，情节严重者，甲方有权终止合同。七、乙方在养护期内，必须派专人坚守工地（到指定地点签到），负责补栽、管护、浇水、修剪等工作，否则，甲方有权扣除相应的工程款作为违约金。八、若乙方未经甲方同意擅自使用替换材料，一经甲方

38、发现，扣除乙方壹万元工程款作为违约金；材料未使用时，所有材料全部退场，造成的工期延误由乙方承担；材料使用时，乙方必须全部返工，返工费用由乙方承担，所造成的工期延误甲方不予顺延。九、乙方若擅自更换合同规定的项目经理，扣除乙方壹拾万元工程款作为违约金；若擅自更换合同规定的项目技术负责人，扣除乙方伍万元的工程款作为违约金；若乙方擅自更换其他项目部人员，扣除乙方壹万元的工程款作为违约金；上述情况如二次发生，甲方终止合同，乙方承担由此产生的一切损失。第十条：竣工结算方式一、景观绿化工程（含土建及安装部分和绿化部分）竣工验收合格后及时进行结算。二、依据竣工图纸，采取甲方与乙方共同确认的工程量，按照乙方工程

39、量清单报价，确定工程总价（规费据实结算，措施项目费已含在各相关综合单价中）。三、结算时的单价严格按照投标文件中所报单价执行，不论任何原因，均不得调整单价（除变更灌木种植密度，相应的灌木综合价格按照工程量清单报价按种植密度等比调整，变更灌木种植密度，必须有相关签证手续，否则甲方不予认可）。四、甲方提供的甲供材由乙方负责保管，采保费不计取（二次转运费亦不计取）。五、因塑造地形发生挖填及运输土方，距离在50米以内（含50米）的已包含在报价中，甲方不再办理签证。若出现50米以外的挖填及运输土方，经甲方代表认可后，可办理现场签证。具体办法如下：（a）如在小区内进行挖填及运输土方，运距实测，按普通土，套相

40、应土建定额子目。（b）如需土方运出小区外（小区外指红线范围以外），一律按普通土，外运距离为3km，套河南省建设工程工程量清单综合单价（20xx年版）土建定额子目。六、工程量清单漏项部分及变更部分的结算办法1、 漏项及变更部分与工程量清单报价中有类似的，按投标文件中类似的清单单价执行。“类似”解释：仅适用施工过程中，因漏项或变更原因发生的而清单未列有完全相同的材质、规格的清单项目，但施工工艺类似，如铺装（饰面）、苗木的种类或规格调整，可按相近材质、种类、规格的投标综合单价，仅考虑主材（指替换材料部分）价差执行。2、漏项及变更部分与工程量清单无类似的，按工程预算价乘以下浮比率进行计算。（1）工程预

41、算价定额执行依据（漏项及变更部分与工程量清单报价中无类似的）a）预算价执行河南省建设工程工程量清单综合单价（*年版）b）工程量按照双方认可的施工图纸、现场签证。c）措施项目费仅计取技术措施费中的钢筋混凝土模板费及支架费，安全文明施工费的基本费，其余措施费用（如大型机械进出场等费用）均不计取。d）材料价格确定依据钢筋、水泥材料价按照施工使用期间的信阳建设工程造价信息的算术平均值调整。其余乙方自行采购的材料（主材）执行投标报价中的材料单价。原投标报价没有的铺装材料、饰面材料、植物及甲乙双方需协商确定价格的材料，材料价格通过签证形式办理。上述、项未涉及到的材料按定额价不予调整。e）“其他费用”（指总

42、承包服务费、优质优价奖励费、检测费）不计。f）规费按实际发生金额以相关票据计取。g）税金依照国家有关规定计取。h）人工费（含零星人工）按43元/工日执行。i）本合同承包范围以外如需使用铲车或挖掘机零星施工，经甲方认可后可采用计时方式办理签证， zl50铲车按180元/小时，220挖掘机按280元/小时计入税前造价，时间由甲乙双方共同确定。（2）下浮比率的确定如下：下浮比率（1）=（3187480.29元-3051673.59元）/3187480.29元×100%=4.3%。（3）工程量清单漏项部分及变更部分的最终结算价：最终结算价=工程预算价×95.7%第十一条：其他一、甲

43、方交付的有关技术资料，均为施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。二、乙方免费赠送甲方叁万元人民币的园林景观小品，乙方免费赠送的园林景观小品必须经甲方认可后方可采购，价格的确定以双方咨询的认可价为准。三、招标文件、招标答疑、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力，若有冲突之处，以合同为准。四、若植物处于无生机状态或明显低于清单要求标准影响周围景观的即认定为植物死亡。五、水、电源由甲方协助乙方解决，水电费由乙方负担。六、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，本合同未尽事项，甲乙双方可另行协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。七、甲方采购的景观小品，乙方应免费协助指导安装。甲方：（盖章） 乙

44、方：（盖章）法定代表人 法定代表人或委托代理人（签章）： 或委托代理人（签章）：开户银行： 开户银行：账号： 账号： 施工合同 篇5 发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_

45、%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一

46、、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人 施工合同 篇6 甲方(单位全称)：xx工程建设公司乙方(单位全称)：xx有限公司甲方承建国道315线xxxx段公路交通安全设施工程a标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。一、施工地点：国道31

47、5线xxxx公路交通安全设施工程a标段;二、工程内容：k0+000-k34+360、k0+000-k66+000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表工程量清单。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。三、工程承包：1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担3.3%

48、项目税金。2、工程承包价为：￥6185991.00元，大写人民币：陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。五、施工工期自20xx年9月15日至20xxx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。六、支付方式：1、合同签订前，乙

49、方必须交纳现金9万元(保险2万元，环保押金5万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还;2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方，乙方完成的工程必须达到质量标准要求，否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超

50、过工程总承包价的10%，待工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性支付给乙方;3、合同协议书后面所附的工程量清单中的工程内容和数量是设计的预计数量，仅做参考，不能作为给乙方最终结算与支付的依据。实际支付按乙方实际完成的合格的工程量，由甲方按技术规范规定的计量方法，以业主、监理认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中的单价计算支付金额;4、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及本合同协议书明示或暗示的所有责任、义务和一般风险;5、因工程施工、材料采购、设备租赁、劳务

51、费支付、物资运输等发生的与该工程项目有关的一切税金均由乙方自行承担;6、工程结算时乙方必须出具由甲方填写完整的施工现场工程量确认单和甲方技术负责人、技术员及乙方合同签订人共同评定的交工质量签订书，否则不予结算。七、主要人员、机械设备及要求(强制条件)：1、乙方必须在签订合同之日起7天内，主要人员、机械设备、材料全部到达施工现场，否则甲方将根据情况对乙方进行处罚或终止合同;2、乙方必须配足与施工工程相适应的施工人员、机械设备(机械设备完好率必须达到90%以上)。否则，导致影响工程施工进度的，甲方有权终止合同;3、进场机械设备按甲方要求和工期合理安排。八、主要材料要求：1、所需的主要材料乙方按设计

52、文件要求和业主的要求进行采购，所采购材料通过业主第三方检测后方可进场使用，否则不予进场。2、所有基础的施工要符合公路桥涵施工技术规范(jtj041-20xx)的规定;工程所需的水泥混凝土由甲方提供，供应到位。其费用按公司成本价加运费扣回。九、工程安全责任：1、乙方进出场安全、施工现场的机械和人员安全责任全部由乙方负责，因乙方原因造成安全事故，全部损失由乙方承担;2、对于可向业主或保险公司索赔的损失和费用，乙方应及时收集整理索赔资料，向业主或保险公司索赔，若因乙方原因造成索赔失效的，全部损失由乙方承担。3、在施工期间，因乙方不按安全操作规程进行操作，而发生一切事故责任和费用均由乙方承担。乙方人员

53、在施工时间擅自离开工地，所发生的一切意外事故，均由乙方负责。十、工程质量责任：甲方：1、甲方应派技术人员对乙方的工程施工进行现场监督和技术指导，把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关，避免乙方的返工;2、因甲方指挥不当造成属甲方责任的由甲方承担。双方都有责任的按协商比例分担;3、甲方组织人员进行对乙方施工的工程项目进行完工检测、评定、核实。乙方：1、乙方必须无条件接受甲方的现场管理和技术指导;2、施工期间，工程因乙方管理不善，出现施工现场混乱、发生质量隐患等现象，造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的，返工费、罚款全部由乙方承担，甲方将对乙方处以返工费、罚款额30%的处罚。造成工期延误的，甲方仍将按本合同中工程进度责任的规定对乙方给予相应处罚，情节严重时，甲方有权单方解除承包协议，并将乙方清除出场，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。3、乙方完成的工程经甲方验收不合格需要返工时，乙方无条件返工。由此发生的全部费用均由乙方承担;4、乙方施工的工程项目完工后，要以书面形式向甲方提出验收申请书，由甲方会同监