施工合同范文锦集8篇

1、施工合同范文锦集8篇 施工合同 篇1 根据中华人民共和国合同法之规定，经合同双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行_工程项目的_施工监理，监理范围：_质量控制、进度控制和投资控制工作。第二条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。第三条 条款定义1.合同甲乙双方的监理依据是建设监理试行规定和其他有关规定以及施工承包合同。2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。乙方受甲方的委托，作为本项目单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权

2、力和责任，对甲方负责。3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。合同双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。合同双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。第四条 本合同书的开始、完成与变更1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。2.单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。3.单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经合

3、同双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。5.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，合同甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。第五条 甲方的权力与责任1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙

4、方提供规定的设备、设施和材料。5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。第六条 乙方权力与责任1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。3.在监理过程中单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并

5、发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证

6、权和开工、停工、返工和复工命令权。8.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。第七条调解与仲裁在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，合同双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。合同双方同意由_仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，合同双方应保证工程建设正常进行。第八条 违约责任由甲方原因要求终止

7、合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。第九条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由合同双方在特殊条款中规定。第十条 特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：1.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同

8、。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3.监理服务期限：4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。5.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份

9、，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。9.违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金_元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金_元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，

10、_方支付_方违约金：_ 元。10.奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在_ 元范围内，罚金在_ 元限度之内。为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。第十一条本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 甲方：武威六中家属院业主委员会负责人： ，业主委员会主任。乙方全称：宏达防水公司承办人： ，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，身份证号： 电话：根据中华人民共和国合同法、中华人

11、民共和国建筑法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的.面积为准。四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为 39元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计算，工期为 天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产品名称：2

12、，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责

13、任。5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。七，结算方式：1，乙方料进现场预付工程款 %工程款，为 元。2，乙方施工完毕，验收合格后付 %工程款，为 元。3，房屋竣工验收交付使用后 日内付 %，为 元。4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方全称： 乙方全称：（签章）负责人： 经办人： 经办人20

14、xx年 月 日 20xx年 月 日 施工合同 篇3 发包人编号：承包人编号：备案编号：鉴证编号：发包人：承包人：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1工程地点：1.2工程内容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。1.3承包范围：1.4承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式：（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期： 年月 日竣工日期： 年月 日总日历工期（包括

15、法定节假日）：日第2条合同价款与支付2.1合同价款金额（人民币大写）：￥：2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。（1）采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括（2）采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。（3）成本加酬金2.3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币（大写）预付款扣回的时间、比例：2.4工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：（2）工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未

16、达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。第4条发包人工作4.1指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水

17、、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条承包人工作5.1指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参

18、加竣工验收，编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异

19、，对工程造成损失，责任由发包方承担。6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条安全生产和防火7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产

20、的安全。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准（可选择优良或合格）。8.2优良工程等级增加的经济支出8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6装饰装修

21、工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条竣工结算10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条工程保修11.1验收

22、合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%。12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。12.5承包人向发包人推荐

23、使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任：第13条争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交大连仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：第15条合同生效15.1合同生效日期：第16条合同份数16.1本合同

24、正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：第17条合同备案、鉴证17.1合同备案、鉴证：（现场签字）发包方： 身份证号：承包方： 身份证号： 施工合同 篇4 建设方： （以下简称甲方）总包方： （以下简称乙方）分包方： （以下简称丙方）为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程

25、承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至 年 月 日竣工验收。四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币 元整（小写）： 元，工程款按最后实际工

26、程量结算下浮%结算。六、决算依据：本工程套用xx省市政工程预算定额（20xx版）、xx省建设工程施工取费定额（20xx版）；材料价格执行 年 月xx建设工程造价信息（xx栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。九、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时

27、水电的统一管理。3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作

28、，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。十二、违约责任1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失

29、如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。十三、组成合同的文件：1、本工程合同书；2、施工图纸；3、工程预算书；4、规范、标准及其它技术文件；5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方（签章） ：法人代表（或授权委托人）

30、签署：年 月 日总包方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日分包方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日签订地点：签订日期：年 月 日 施工合同 篇5 发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容：全室水电，墙地砖铺贴，造型吊顶，造型隔墙，瓷粉乳胶漆等。1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第_(1)乙方包工、包全部材料、材料运输、管理、完工后现场清理;(

31、2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。1.4 工程期限天;开工日期_年_月_日;竣工日期_年_月_日;1.5 合同价款：本合同工程造价为(人民币)￥_元，金额大写：_。第二条 工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：3.1 甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件c*);3.2 甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执

32、一份,设计费_元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第四条 甲方工作4.1 开工前_天，为乙方入场施工创造条件。包括：场地交接。4.2 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.3 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.4 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第五条 乙方工作5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2 严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，不影响上下管道畅通;5.3 提供施工期间的水源、电源费用;5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负

33、责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。第六条 工程变更6.1 工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。6.2 工程施工中如有项目增减或需要变动，需认真填写装饰工程变更单，由乙方负责开据施工变更单，通知施工工地负责人;6.3 甲方必须以书面形式通知乙方施工部门具体变更要求，并向乙方索取该书面通知的存根。6.4 甲方应统对装修的意见要求，并直接负责通知乙方，在施工过程中，乙方有权只接受甲方合同签订人的整改意见。第七条 材料供应7.1 乙方提供的材料，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。7.2 乙方提供一份材料进场进度计划给甲方，甲方可自

34、行安排时间到场验收材质，若甲方发现 与合同约定不符施工标准的材料，可要求停工质疑(若经查证，乙方进场材料与合同约定不符，所拖延工期乙方自行负责;若乙方进场材料与合同约定相符，所拖延工期由甲方负责;双方均可作好工程施工进度记录)。7.3 乙方无法找到与施工标准要求同样材料时，必须以书面形式通知甲方，与甲方协商后必须使用同等级别的材料。(乙方提供：材料入场时间表和变更明细)第八条 工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)工程量变化或设计变更;(2)不可抗力因素(停水、停电、气候、自然灾害等)(3)甲方同意工期顺延的其他情况。8.2 因甲方未按合同约定完成其应负责

35、的工作而影响工期的，工期顺延。8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程质量按下列第_项标准执行：9.1 中华人民共和国qb/t601697标准。9.2 其它规定：gb503272001 gb50212001施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由省级质检部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定

36、在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)水电隐蔽工程(2)防水工程(3)泥作工程(4)木作工程(5)油漆、瓷乳工程(6)整体验收乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单;10.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年，验收合格签字后，填写工程保修单。第十一条 工程款支付方式11.1 由甲乙双方协商确定支付工程款方式，以文字详明：合同一经签订，甲方即应付工程总价款之35%(￥： )，当工程进度到第十天后，甲方即应付工程总价款之30%(￥

37、： )，当工程进度到第二十天后，甲方即应付工程总价之30%(￥： )，剩余5%尾款(￥： )尾款在甲方对工程竣工验收后一周内结清。11.2 工程中若有增加项目，增项费用签字认可后二日内甲方一次性全额向乙方支付增项费用。11.3 甲方付清工程款项后，乙方向甲方出具装饰工程保修单。第十二条 违约责任12.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失;12.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时

38、通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;12.4 由于甲方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金￥100.00元;12.5 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金￥100.00元;12.6 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天，按本合同12.4执行;12.7 甲方在合同签定时应认真确认材料的品牌、规格和等级，以便乙方及时预订;若甲方在某材料使用前须变更该材料品牌、规格、等级，甲方须承担该材料的定金、运杂费等所有已经发生的费用;若甲方在该材料使用后提出变更，甲方须承担该项工程的材料费、人工费、运杂等一切已经发生的费用;12.8 因甲方原因中

39、途终止合同或单项工程时，应承担违约责任，违约金按合同价格10%计算;12.9 未办理验收手续，甲方不得提前拿钥匙、使用或擅自动用工程成品，因甲方提前拿钥匙、使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;且视为甲方已对工程验收合格，同时乙方不再承担以后工程验收不合格的责任。第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：13.1 向贵阳市仲裁委员会申请仲裁;13.2 向_人民法院起诉。第十四条 几项具体规定14.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到甲方所属物管指定的堆放地点。14.2 若该工程经双方认定需由省技术监督局质量检测站验收

40、，应在该工程正式完工后，由甲方通知验收时间，乙方不得以任何形式借口进行推延。第十五条 附则15.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。15.2 本合同签订后工程不得转包。15.3 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。15.4 合同履行完后自动终止。第十六条 其他约定条款甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇6 发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西) ，人行道、侧石

41、、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。2、包所有人工作用具工具机械等。三、工程款支付方式工程款支付：甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道

42、砖完成支付 元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇7 甲方：乙方：双方本着平等互利的

43、原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：一、施工承包范围：工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。二、施工承包工期：1、自_年_月_日至_年_月_日。2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。三、施工承包价格：1、工程单价：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）2、工程量：工程量结

44、算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。四、施工质量要求：1、工程质量必须符合建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-20）、建筑装饰装修质量验收规范（gb50210-20）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;4、涂料涂饰工程应

45、涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍;6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1。7、施工主要工序应满足以下顺序：修补清扫填补缝隙、局部刮腻子磨平施涂封底涂料施涂主层涂料滚压第一遍罩面涂料第二遍罩面涂料第三遍罩面涂料。8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。五、承包方式：包工包料六、付款方式：（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。（2）、单项工程完工验收合格后_日内支付至合同总额的95%;（3）、余款5%自工程竣工验收_年且无质量问题的1个月内付清。七、工程条件为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：1施工基面满足相关规范要求