有关施工合同模板集合8篇

1、有关施工合同模板集合8篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致，特签订以下协议，供双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容：四、承包方式：五、承包价格：六、付款方式：七、甲、乙双方责任与义务(1)甲方：1、按照合同约定时支付工程款。2、现场监督：检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。3、现场协调各工种之间的工作配合，解决施工过程中出现的矛盾。4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。(2)乙方：1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务，严格执行防水工程相关规范及标准。2、提供防水材料的合格证和相关资料。3、遵守

2、甲方在合同范围内的相关规定。4、严格管理好自己的施工人员，不拖欠员工工资，乙方人员及设备、材料自行管理。八、违约责任如违约，造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。 本施工合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，相关工程款项结清时终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 发包方：彬县体育中心综合训练馆第四项目部承包方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一部分 工程概况1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程2、工

3、程地点：咸阳市彬县3、工程内容及承包范围：（一）、电气工程（强、弱电）：1）、人工：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气

4、工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。（二）、水暖工程：1、人工：a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。第二条：工期合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。第三条：工程质量等级：优良。第四条:承包方式、合同价款及结算方式

5、1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。2、结算方式：包工不包料，安装工程管理及资料整编、工决算、保修。 第二部分双方一般责任第五条：甲方代表1、甲方驻施工现场代表姓名：第六条：乙方代表1、乙方驻施工现场代表姓名：第七条：甲方工作1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。第八条：乙方工作1、向

6、甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。第三部分 进度计划和工期第九条：进度计划1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。第十条：工期1、乙方

7、应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。第四部分质量与验收第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。第十二条：安装完毕，并调试合格。第五部分合同价款与支付第十三条：合同价款及支付1、合同价款： 元/m2。第十四条：工程款支付1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的 70 %。2、工程竣工付至进度款的80%。3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。4· 、水电费以建设单位出具的水、

8、电费收费。第十五条：违约责任1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。(1)因图纸变更未能及时送达乙方；2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失;（1） 不能按期或按照甲方要求完成施工任务；（2） 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；（3） 其他违反现场操作规定的事故发生。第十六条：合同生效与终止本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

9、第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。发包方（甲方）： 承包方（乙方）：代表人： 代表人：电话：电话：时间： 时间： 施工合同 篇3 发包人（以下称甲方）：承包人（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、*市建设工程质量管理条例、建设工程价款结算暂行办法及其他有关法律、行政法规，甲乙双方本着合作、共赢的原则，特针对“*别墅”主体改造工程施工相关事项订立本合同，以供双方遵照执行。一、工程概况第1条工程名称：*别墅主体改造工程。第2条工程地点：*市*区*624号住房。第3条承包范围：包括本合同第47条附件(三)所含工程项目、*别墅平面设计图、*别墅结构施工图所含全部内容

10、及甲方根据“*别墅”改造工程的实际需要而临时安排的零星项目工程。第4条承包方式：乙方包工、包料，固定单价包干。本工程施工期间，施工人员工资、食宿、施工所需的工具和设备、水电费均由乙方承担。二、工程期限第5条工期总日历天数牐牐牐牐犔欤开工日期： 年 月 日。第6条本工程由甲方组织竣工验收，经甲方组织竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，要求竣工日期为： 年 月 日。第7条因甲方变更工程或增加零星项目工程，造成工期延误的，工期相应顺延。 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致一周内累计停工8小时以上的，工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误的，工期不顺延。三、工程价款第8

11、条本合同工程总价款为： （大写：人民币）（含税）。 最终工程结算总价款以各分项工程实际施工工程面积乘以单价后得出的总价款为准。第9条各分项工程单价款请见本合同第47条附件(三)。第10条变更工程的价款与本合同以外的零星项目工程价款的结算，均以实际施工工程面积乘以单价后得出的价款为准。若本合同中已经有适用或者类似于变更工程、零星工程的'项目单价，则均按本合同已有的项目单价确定变更工程项目单价、零星项目单价；若本合同中没有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价，则由甲乙双方按照施工地点（*市*区*）的市场单价另行协商确定。四、付款方式第11条自乙方进场开工之日起3日内，甲方向乙方预付本

12、合同第8条工程款的%，即￥元（大写：人民币 ）。中途按进度付款，自乙方改完顶板之日起 日内，付至币）乙方应自工程竣工验收合格个工作日内，向甲方递交工程结算单；甲方收到工程结算单后，应在个工作日内完成会计审核。经甲方会计审核通过，甲方应在个工作日内工程按结算单支付工程尾款。第12条工程质量保证金自缺陷责任期（壹年）届满一个月内付清。第13条甲方向乙方付款前，乙方须向甲方出具等额的合法发票。五、工程质量第14条乙方应当严格按照*别墅平面设计图、*别墅结构施工图等设计文件进行施工。*别墅平面设计图、*别墅结构施工图等设计文件上未注明的，均应按照国家相关法律及*市现行法律规范及规程进行施工，并经甲方竣

13、工验收合格。第15条垃圾清运项目应当遵守城市建筑垃圾管理规定和城市生活垃圾管理办法。第16条甲乙双方约定本合同工程缺陷责任期的工程质量保证金为本合同第8条规定的工程总价款的8 %.第17条工程质量缺陷责任期为壹年，自工程经甲方竣工验收合格之日起算。第18条在缺陷责任期内，乙方应当负责修复工程的缺陷、损坏，修复的费用根据以下情况处理：（一）在缺陷责任期内，由于乙方施工工艺或者其他归于乙方的原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应承担修复的费用和风险。（二）由于甲方或者甲方物业使用人原因造成的工程的缺陷、损坏，乙方应及时修复，但甲方应承担修复所需的费用。（三）若乙方在接到甲方通知之日起满48小时未修复甲方

14、通知的缺陷或者损坏，则甲方可自行修复或者委托第三方修复，所需费用应当由乙方承担，并由甲方在质量保证金中径直扣除。第19条在缺陷责任期内，为了修复缺陷或者损坏，乙方经甲方或者甲方物业使用人的同意，可以进入工程现场施工，并不得损害甲方或者甲方物业使用人的利益。第20条缺陷责任期届满之日起，乙方有权要求甲方按合同约定结算并退还相应的质量保证金。六、双方权利义务第21条甲方指派 （联系电话 ）为本项目固定联络人，代表甲方签署、接收甲乙双方关于本合同项目的往来文件。甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、工程质量进行检查。第22条甲方应当向乙方提供*别墅平面设计图、*别墅结构施工图，该*别

15、墅平面设计图、*别墅结构施工图为乙方施工工艺指标的主要依据。第23条甲方应当组织乙方对*别墅平面设计图、*别墅结构施工图进行审查和设计交底。第24条甲方有权根据*别墅改造工程的实际需要，增加零星工程项目。第25条甲方应当配合乙方协调好周边邻居及当地有关单位的关系。甲方负责向相关部门提交工程材料的运输申请，并获得通行许可证明。第26条甲方应当落实本合同工程施工用水、用电及生活用水、用电的总箱开关到施工现场，落实乙方施工材料存放地。第27条甲方应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准，自接到乙方通知之日起3个工作日内完成隐蔽工程验收，并按照本合同第36条规定进行竣工验收。第28条甲方应当按合同

16、约定向乙方支付工程款。第29条乙方指派 （联系电话 ）为本项目固定联络人，代表乙方签署、接收甲乙双方关于本合同项目的往来文件，并负责监督工程进度和本合同的履行。第30条乙方应当按照本合同第14条的规定，严格按图施工。施工前，乙方应对工程图纸等设计文件进行审查，发现该项目相关设计或者工艺存在问题或者缺陷的，应事先告知甲方，并提出相应的意见和建议；在施工过程中若发现工程设计或者工艺存在问题或者缺陷的，乙方应及时告知甲方并及时向甲方提出解决方案。乙方不得私自变更施工内容，由此造成的一切后果由乙方承担；给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方据实赔偿。确需变更工程内容的，乙方应书面通知甲方，经甲方同意后方可

17、实施。乙方应积极完成甲方增加的零星工程，由此增加的费用，根据本合同第10条相关规定和实际工程量编入工程结算单。第31条乙方施工人员应当严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。施工人员进入施工现场，应当戴好安全帽，扣紧帽带；高空作业应当系安全带，安全带应高挂低用，挂点牢靠。乙方应当在施工现场设置醒目的警示标志，采取警戒措施，严禁无关人员在工地附近逗留，并安排专人监护。乙方及其施工人员在施工过程中发生的施工人员财产损失、伤亡事故和因乙方管理不善造成的其他损失，均应由乙方承担损害赔偿责任；影响工程进度的，乙方应承担违约责任。在施工过程中造成第三人财产损失或者致第三人人身伤亡的，应由乙方承担由此产生的全

18、部损害赔偿责任。第32条乙方应当保证其施工时间合理，不得影响周围居民的正常生活和正常休息。第33条乙方及其施工人员应当将工程现场的建筑垃圾、生活垃圾分类堆放、分类清理、分别运输。不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将建筑垃圾倾倒、抛撒或者堆放在生活垃圾场。因违反垃圾清运规定被行政处罚的，由乙方自行承担相关行政责任。第34条乙方使用的工程材料、设备，应当符合质量、规格要求，如乙方使用的材料、设备不符合质量要求或者存在规格差异，对工程造成的损失应当由乙方承担。第35条乙方应确保各分项工程如期开工、如期竣工，逾期开工或者竣工的，应承担违约责任。每完成一个隐蔽工程施工工序，乙方应尽快书面通知甲方到现场验收

19、并派员参与验收，待甲方工程人员验收合格并填写隐蔽工程验收记录表后，可以进行下一个施工工序。第36条乙方应如期竣工并将工程成品交付甲方竣工验收。乙方负责工程验收前的成品保护，如待验收的成品遭遇损坏，由此产生的损失，应当由乙方承担。第37条竣工验收合格后，乙方应据实编制工程结算文件并提交甲方审核。七、工程验收第38条本合同项目由甲方组织竣工验收。乙方应于各项工程全面完成之日起三天之内书面通知甲方验收。甲方自收到通知之日起三天内组织工程竣工验收，并于七个工作日内完成竣工验收。经甲方组织竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。八、违约责任第39条甲方未按本合同的约定支付工程款的，每迟延一天，按照

20、应付工程款的千分之一计算违约金。第40条由于乙方的原因而逾期竣工的，每逾期一天，按照应付工程款的千分之一计算违约金。第41条如工程质量未能达到本合同约定标准的，乙方应根据甲方的要求返工，因返工引起的经济损失，由乙方自行承担。九、工程变更第42条甲方在施工过程中提出变更要求，乙方应当及时按照甲方的要求作出变更。工程变更的情形包括但不限于：（一）合同包括的任何工作内容的数量的改变；（二）合同包括的任何工作内容的质量或者特定的改变；（三）本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；（四）本工程任何部分施工的约定顺序或者时间安排的改变；（五）为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或者设备。甲方应在工

21、程施工前7天向乙方发出工程变更书面通知。十、争议解决方式第43条因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，双方应积极协商解决；协商不成的，均提请*仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。十一、附则第44条本合同经双方签字盖章后生效。第45条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等效力。 施工合同 篇4 总承包方： 以下简称乙方分包方： 以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称： 有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点： 路二、各方职责甲方： 乙方：

22、丙方： 技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书杭公消审 第 号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联

23、动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。第二条 工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要

24、明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条 质量要求和评定标准1、质量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条 工期、质量保证金

25、1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。2、项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。第七条 工程价款及支付方式1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；4、 竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；5、 余款

26、万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6、 接受工程价款的单位名称：帐号：开户银行：第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第九条 违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺， 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、安全文明：符合国家和杭州市有

27、规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。第十一条 其它1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如

28、发生费用问题由丙方自行承担。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方： 乙方： 丙方：杭州富新反光材料有限公司代表： 代表： 代表：年 月 日 施工合同 篇5 委托方（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方）：凯旋517专业油漆装修甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方

29、的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：1.工程地址：2.工程内容：3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。（）人工采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。（）材料+人工4.工程工期：1、开工日期：（以乙方工人开工算起）。2、竣工日期：（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。一、工程总造价：（人民币）二、甲方的权利和义务：1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，

30、双方应签订项目变更表，商议好造价情况。4.甲方应配合乙方施工人员的工作。三、乙方的权利和义务：1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。四、付款方式：工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即（人民币）变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。五、饰后保修承诺：1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期（）年。2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负

31、责（需双包）。3.保修内容均采用修复形式。4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。六、违约责任：1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。七、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。八、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：盖章：代表：联系方式：联系方式：签订日期：签订日期： 施工合同 篇6 为实施好*县20xx年度大中

32、型水库库区基金项目，解决*、*人饮问题，现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务，经双方协商同意，特签订合同如下：一、工程名称：20xx年度大中型水库库区基金项目。二、建设内容和规模1. 内容：*、*人饮工程。2. 规模：按设计图纸和预算。三、工程造价工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元（￥34.00万元），工程造价按实际验收工程量审计结算为准。四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包质量。五、工程日期：开工时间为 年 月 日，竣工时间为 年 月 日，工期为 天。六、甲乙双方责任甲方：按时提供施工设计图纸，施工期间，甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

33、乙方：按照施工合同及甲方提供的施工设计图纸进行施工，严格把好质量关，在施工期间要接受甲方质量检查和监督，凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。七、搞好安全生产：乙方在施工中应注意安全，乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关，由乙方自行负责。八、工程付款方式：工程竣工后，经甲方组织相关部门进行验收合格后，付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后，再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题，保证金如数退还。九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效，至工程竣工验收，并保证金退还清楚后自行终止。十、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，财政局一份。甲 方：*县水库

34、移民工作管理局法人代表：项目负责人：乙 方：法人代表：项目负责人：签订日期： 年 月 日 施工合同 篇7 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉兴思途汽车零部件有限公司标准篮球场施工，订立本合同。第一条 项目概况1.1 施工地点： 嘉兴思途厂区内1.2 施工区域： 宿舍楼东侧1.3 项目及价款1.3.1 应管理部要求，思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下：1、 篮球场场地几何尺寸为20*37m。划线区域几何尺寸为18*25m。2、基础处理：200厚塘渣垫层、150厚三渣稳定层、50厚粗粒沥青混凝

35、土、30厚细粒沥青混凝土。高出外围路面150，四周围堰用c25混凝土浇筑。场地长向各设置明沟一条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。3、球场周围用76mm*3mm焊接钢管做立柱、60*3焊接钢管做上下横档，焊接成2.5m高的围网框架，内填45*45*3.2mmpe空包胶铁丝网。用50mm钢管和包胶铁丝网做2400*1400铁门一扇。4、全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。5、用114mm*4mm钢管做6m高灯柱8根，76mm钢管做灯臂悬挑1200mm，安装1000w金属卤化灯具8套。6、预埋25mm-40mmpvc管线，布装电线接通至控制箱。7、安装80a防水防漏电配电控制箱一只。8、面

36、层铺设采用美国德克瑞丙烯酸面层涂料。分三步施工，找平层用沥青基础涂料反复找平不平整处厚度约1mm、粘合层在沥青底基上铺涂粘合层涂料二层厚度约1mm、纹理层厚度约0.7mm、色彩层厚度约0.3mm。9、篮球场两侧各做28m长、宽40cm的钢制长凳。凳面用80*40*2.0扁钢管制作，凳腿用30*30*2.0方管制作。凳面并同围栏立管连接。10、 篮球架属于甲指材料需甲方指定品牌、价格，工程完工后在结算中予以调整。第二条 合同价款2.1 本合同为固定总价：328561元人民币叁拾贰万捌仟伍佰陆拾壹元整(安装所用的其他机械设备架子等均由乙方自备，费用包含在合同总价中。)2.2 增加工程量需有甲方签证

37、单。2.2 提供建筑业统一发票。第三条 施工期限3.1开、竣工时间：自甲方发出进场通知起30日，每延误一天扣除500元工程款。施工期间服从甲方现场进度安排。第四条 质量保证4.1 保证本工程施工质量，甲方按照验收统一标准核验施工质量，场地排水流畅4.2 此工程保修期为一年，至工程完工双方验收合格之日起，一年内如因乙方原因导致的问题，由乙方负责无偿返修到合格。第五条 工程验收5.1 在工程完成后10个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况需延期的通知乙方，经乙方同意后延迟，最多不超过十天。5.2 如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。5.2.1

38、 甲方超过规定的时间不做验收的。5.2.2乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出疑义的。第六条 付款方式6.1合同签订乙方进场付合同总价的30%预付款，工程完工验收合格后付至结算价的95%，余款保修期满后28天内，一次性付清(保修期为一年)。第七条 违约与争议7.1 如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的30%支付对方违约金。7.2 如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，甲方未提供正常的工作作业面，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担。7.3 因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成通过仲、诉讼方式解决。第八条 合同生效与终止8.1 本合同自