必备设计合同范文集合8篇

1、必备设计合同范文集合8篇 设计合同 篇1 甲方：联系电话：身份证号码：现住址：工程地址：乙方：_装饰工程有限公司联系电话：营业执照号：资质证号：地址：法人代表：兹有甲方委托乙方承担_装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条 设计工作概况1.1 设计工作流程（附件）1.2 设计收费标准及工作范围表（附件）第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等），乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：效果图_张；平面结构图_张；天花平面图_张；平面布置图_张；地面材质图_张；主要

2、材料清单。2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可；2.1.4 若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可；2.1.5 设计周期：_天。即_年_月_日至_年_月_日。第二阶段 施工图绘制2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后_天。第三条 设计费支付方式：3.1 乙方按套内面积_平方米，每平方米_元收取设计费，总

3、设计费人民币大写_元，小写￥_元。3.2 付款方式：3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：_元；（注：若总设计费的60%总金额少于_元的，则该订金为_元，且则须一次性付清）3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条 双方的权利与责任：4.1 甲方4.1.1 确定一名甲方代表_，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认；4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形

4、式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为_元。）4.1.3 配合施工图交底；4.1.4 配合材料的确定；4.1.5 参与竣工验收。4.2 乙方4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计；4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料；4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制；4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决；4.2.5 参与施工交底；4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条 违约责任5.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费；已开始设计工

5、作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。5.2 甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。5.3 乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。5.4 合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。5.5 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费

6、用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失5.6 由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。第六条 附则6.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；6.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。6.3 本合同履行完后自动终止；6.4 双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。甲方（签字）：_年_月_日乙方（盖章）：签约代理人：_年_月_日 设计合同 篇2

7、 项目业主：(以下简称甲方)项目建设管理单位(代理业主)：以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其他有关法律、行政法规和业主对本项目的管理要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就的建设管理服务事项协商一致，订立本合同。1、建设项目概况：1.1建设项目名称：1.2建设项目地点：1.3建设项目内容：本建设项目范围内全过程的项目建设管理服务1.4建设规模及投资：万元（估算投资，最终以工程竣工后结算审计结果为准）1.5项目立项批准文号：1.6资金来源：政府投资2、合同服务范围、方式和要求2.1服务范围：就业主建设之项目，在业主授权范围内，

8、根据业主确定的时间，建设管理单位以代理方式协助业主完成项目前期报建、造价咨询、项目所有的招标、施工管理、竣工验收备案和项目移交等全部事务性工作以及必须的组织协调、监督实施、汇报处理工作，履行代为进行项目管理的义务。详细内容见“本合同附件一建设管理单位工作内容及工作要求”。2.2服务方式：建设管理单位以有偿服务的方式为业主从事全部事务性工作和项目管理服务。建设管理单位在业主确定的时间内，熟悉、掌握业主委托的全部工作内容和建设项目的资料、文件、合同的细节，充分理解和把握业主的需求，一切以业主和建设项目的利益为重。代业主进行事前审查、现场监督执行，提出合理化建设，传递相关文件、文书，代业主办理全部手

9、续，履行现场必须和必要的签字确认手续。在业主的指示及其制定的管理制度、工作规范和工作要求下协调、解决与工程施工有关各方的利益冲突和事务性工作，及时向业主报告相关重要的信息，尊重、服从并且执行业主的直接指令。3、合同期限项目建设管理服务期限为 个月，自年 月日开始实施，至年月日完成。4、质量标准工程质量标准：执行业主与各相关单位签订的合同中约定的质量标准。5、合同价款建设管理服务合同暂定价按暂定计费额（ 万元）×中标费率%计算，为人民币约 万元(大写)。本合同最终结算价将依据乙方实际所提供管理服务的总结算金额(包括勘察、设计、施工、监理等费用，不包括非乙方组织实施的单项工程费用)乘以中

10、标费率(1.85%)计取。6、组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)本合同协议书及附件(2)合同专用条款(3)合同通用条款(4)中标通知书(5)投标书及其附件(6)合同规定的其他文件。包括业主在合同有效期内，根据管理要求提出的不违背国家法律、法规和政策，可以保证工程质量、进度和投资要求的、并经乙方书面确认的合理内容。双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。7、本协议书中有关词语含义和与本合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。8、建设管理单位向业主承诺：严格按照合同约定

11、实际履行本合同项下全部义务，按照业主对建设管理单位的工作要求，以代理方式进行项目管理的全部服务(即在业主授权和指令的范围内，代理业主行使项目管理的权利)并承担相应的管理责任。9、业主向建设管理单位承诺：在建设管理单位全面实际履行合同规定义务后，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效。合同订立时间： 20xx 年 8 月xx日。合同订立地点： xx本合同双方约定： xx11、合同份数本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本一式陆份，双方各执叁份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方(公章)： 乙方：(公章)法定代表人： 法定代表人：委托代理人：

12、 委托代理人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行： 设计合同 篇3 设计发包方(以下简称甲方)：委托代理人(或甲方代表：)单位：住所地址：联系电话：设计承包方(以下简称乙方)：单位名称：开户银行：营业执照号：银行帐号：设计证书号：注册地址(或办公地址)：法定代表人：联系电话：委托代理人(设计师)：联系电话：签订时间：根据中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体的情况，双方达成如下协议：家庭装饰户主(简称甲方)决定将该案家庭装饰工程设计工作交给乙方全权负责，采取下列第种方式进行委托设计工作。付款方式：委托书签定即付50%(元)，设计图完成交付时付余下的.50%(元

13、)。(一)按平方面积收取设计费1)方案图元/平方米*平方米=元(平面布置图张、天棚平面图张、地面铺装图张、土建改造图张、原始平面图张、面积统计及尺寸图张)共张，工程预算一份。2)施工图元/平方米*平方米=元(立面图：客厅立面图张、卧室立面图张、餐厅立面图张、门厅立面图张、卫生间立面图张、厨房立面图张、书房立面图张、电路布置图张、电器位置图张、家具节点大样图张、给排水、燃气图张)共张。3)效果图元/张，共张(二)按工程造价收取设计费1)方案图按工程造价%收费元。(平面布置图张、天棚平面图张、地面铺装图张、土建改造图张、原始平面图张、面积统计及尺寸图张)共张，工程预算一份。2)施工图按工程造价%收

14、费元。(立面图：客厅立面图张、卧室立面图张、餐厅立面图张、门厅立面图张、卫生间立面图张、厨房立面图张、书房立面图张、电路布置图张、电器位置图张、家具节点大样图张、给排水、燃气图张)共张。3)效果图元/张，共张甲方： 乙方：法定代表人：委托代理人：年 月 日 年 月 日 设计合同 篇4 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就宣传画册设计、印刷事宜，双方经协商一致，签订本合同，并信守执行：一、甲方委托：为其公司设计、印刷。二、甲方设计、印刷要求为：画册规格 ，颜色要求，画册总页数为，采用纸张要求为 ，封面要求为三、委托设计费用：500元。印刷费用价格为：人民币

15、3.65元/册，（大写：叁元陆角五分）四、双方协商约定：乙方于 年 月 日印刷完毕并交付甲方五、付款方式：乙方为甲方免费设计封面，甲方确定采纳后，支付乙方设计费：500元。乙方为甲方设计出印前稿件。甲方为乙方支付印刷费： 元后，乙方在5日内将画册印刷完毕交与甲方。六、双方权利于义务：甲方权利：1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵和具体使用要求。2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；3.甲方在付清所有设计、印刷费用后有权享有设计作品的所有权利； 甲方义务：1.甲方按照合同约定支付相关费用；2.甲方有义务提供有关企业资料或其它有关资料给乙方；乙方权

16、利：1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料、图片、文字供乙方设计参考；2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；3.乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品；乙方义务：1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。为保证甲方企业形象，乙方应保证内容的正确、排版及文字的正确无误，英文翻译的准确，乙方以甲方最终签 字确认稿为准。2.乙方需按照合同约定的时间按时、按约定的印刷件数交付甲方。七、违约责任：1.甲方应在双方约定的时间内及时付给乙方设计、印刷费用，不得拖延付 款时间，不得变更双方的约定的合同金额和款项。2.乙方应按照双方按本合同条款以及约定的要求设计印刷宣传画册

17、，并按约定的时间将画册交付甲方。乙方推迟交货时间，按每天3%付给甲方违约金。八、本合同由甲乙双方签字盖章，以双方签字日期为生效日。本合同共份，甲方持份，乙方持份，均具有同等法律效力。双方如有争议， 协商解决，协商解决不了的，则由当地法院解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方签名 ： 乙方（签名）：电话： 电话： 设计合同 篇5 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就平面设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、委托之事项：甲方委托乙方为其公司设计项目。二、总费用：总价为：人民币￥：_元，（大写：_）（以报价单为准）。三、付款方式：甲方需在合同签

18、订即预付定金（人民币）￥：_，余款（人民币）￥_：于设计完成后一次性付清。四、乙方设计作品的时间、交付方式：1、乙方需在_个工作日内设计出初稿，交付甲方预审。2、定稿后，乙方以电子文件的方式交付甲方。五、知识产权约定：1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。2、甲方在未付清所有委托设计之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。六、双方的权利义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路

19、，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利；甲方义务：1、甲方按照合同约定支付相关费用；2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料以便于乙方完成设计工作；乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。七、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前

20、终止合同，其预付定金（人民币）￥：_，费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的画册设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、其它补充条款：九、合同生效本合同由甲乙双方签字盖章，并以双方最后签字日期为生效日。本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日 设计合同 篇6 订立合同建设单位(_)与勘测单位(_建筑设计院)，根据国家建委制定的勘察设计合同试行条件和_省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以

21、资双方遵守。第一条 订立合同双方必须严格执行国家建委规定的勘察设计合同试行条件和省的补充规定以及本合同规定的条款。第二条 工程名称第三条 工程地点第四条 工程范围第五条 取费标准按中财委(_)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。第六条 勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。第七条 建设单位应承担的事项和责任1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便

22、随时联系工作。3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。第八条 勘测单位应承担的事项和责任1. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”附表二(略)。2. 遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。第九条 本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。第十条 本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单

23、位份。建设单位：_(盖章)设计单位：_(盖章)_年_月_日 设计合同 篇7 委托单位： （以下简称甲方）设计及制作人： （以下简称乙方）为了明确双方责任，保证设计、制作的顺利完成，按照中华人民共和国合同法和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：一、设计、制作艺术品慨况1、艺术品名称：2、艺术品放置地点：3、艺术品制作开始日期：从合同签订日开始4、艺术品制作完成日期：二、造价及承包方式：1、艺术品设计、制作造价：四万一千四百元整2、按甲乙双方确认的艺术品构造形式进行施工，乙方包工包料，一次性报价。3、按甲乙双方确认的由乙方设计的图纸稿样作为制作参考基础，最终艺术品呈现效果以乙方制

24、作完成的艺术品实物为准，乙方具有艺术品实物的最终解释权。三、双方责任1、甲方责任：（1） 提供安装现场单位的有关协调工作。（2） 组织对所制作的艺术品的竣工验收，并按合同规定期限办理竣工结算。（3） 在施工过程中，如遇不可抗力因素而导致原设计及施工方案变更，应及时下达更改通知并负担所发生的费用。2、乙方责任：（1）按甲方审定的方案及图纸作为参考基础组织施工，并及时做好自检工作。（2）在组织施工过程中，负责制作人员的操作安全及其所制作艺术品的安全，以确保日后甲方在使用过程中不出现意外。（3） 保证艺术品的完整性、可靠性及施工周期，如因乙方不能按期完成制作，而造成甲方的损失其责任由乙方承担。四、工

25、程款支付1、合同签定后，甲方即支付乙方制作艺术品造价的50%款，即￥20700元，作为预付款。（大写：二万零七百元整）。2、艺术品泥稿制作完毕，由甲方验收合格同意进入艺术品翻制时，甲方再支付艺术品总造价的约30%，即￥13000元，（大写：一万三千元整。）作为工程进度款。3、剩余尾款，在乙方制作、安装完毕，经甲方验收合格同意后，由甲方一次性支付乙方艺术品总造价的约20%，即￥7700元，（大写：七千七百元整。）作为工程尾款。4、因甲方未将有关款项按时付给乙方，而导致的工程纠纷、经济纠纷等一切可能的后果，由甲方承担全部责任。五、艺术品后期维修艺术品安装完成后、从全部款项结算完成日算起：1、乙方免

26、费维修一年（不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。2、在免费维修到期日算起，乙方部分有偿维修二年（由乙方承担维修人工费，甲方承担维修材料费。不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。六、本合同履行中若双方发生争执，经争议双方自行调解不能解决时，提交工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁，若仍不能解决，则向有管辖权的人民法院起诉，由法院最终裁定解决。七、双方协商同意签定如下补充协议：1、乙方延误工期，拖一天罚款1000元。2、甲方付款延期，拖一天罚款1000元。八、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。委托单位（签章）：代表人：联系电话：开户行：银行帐号：联系电话：年 设计、制作人（签章）：代表人：联系电话：开户行：银行帐号：联系电话月 日 设计合同 篇8 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和有关