公路工程造价案例分析精讲班第28讲

1、公路工程造价案例分析精讲班第28讲讲义第三节工程计量和工程价款支付方法案例第三节工程计量和工程价款支付方法案例一、工程计量与支付计量的任务是 确定实际工程数量 的多少。 计量以净值为准。计量必须准确、真实、合法和及时；工程价款支付方法 可分为预先支付(即预付)、期中支付、交工支付和最终支付四种。计量支付的一般程序如下： 对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。 取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。 造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量，签发计量证书给承包商。 承包商凭质量认证和计量证书向造价工程师提岀付款申请。 造价工程师审核申报资料，确定支付款额，

2、向业主提供付款证明文件。二、变更工程的单价确定原则(1) 工程量清单中有相应工程细目者，原则上应按工程量清单中相应的工程细目的单价来确定工程造价；(2) 小型变更工程，可根据监理工程师的指示使用计日工单价作为计价的依据;(3) 工程量清单中虽有相应工程细目单价但不适应时，如满足下列条件，则(对超岀部分)由监理工程师组织业主、承包人协商确定新的单价作为计价依据： 该工程细目涉及的款额超过合同价格的2 %; 该项目细目实施时的实际工程量超岀或少于工程量清单中规定的工程量的25%。(4) 如果工程量清单中没有相应工程细目的单价，则监理工程师应根据授权和业主、承包人协商确定新的工程细目单价。且下列文件

3、是协商确定变更工程单价的依据： 公路工程预算定额及预算编制办法； 承包人投标时提交的单价分析资料及工程量清单中相关细目的单价。【案例五】X X公路工程工作量计 600万元，计划当年上半年内完工， 主要材料金额占施工总产量的62.5 %，预付备料款占工程款 25%，当年上半年各月实际完成施工产值见下表所示。单位：万元1月2月3月4月5月6月合同调整额608010012012012080问题：1 工程价款结算的方式有哪些？2 计算本工程的预付备料款和起扣点。3 计算按月结算的工程进度款。4 计算本工程竣工结算工程款。解题思路：本案例主要考核工程 价款结算方式，按月结算工程款的计算方法，工程预付备料

4、款和起扣 点的计算等。预付备料款：工程价款总额X预付备料款额度起扣点=工程价款总额-预付备料款+主要材料所占比重参考答案：1 工程价款结算的方式工程价款的结算方式主要分为：按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双 方议定的其他方式。2 .预付备料款：600X 0.25 = 150（万元）起扣点：600 150- 0.625 = 360（万元）3 .各月结算的工程进度款1月份：工程款 60万元，累计完成 60万元；2月份：工程款 80万元，累计完成140万元；3月份：工程款100万元，累计完成 240万元；4月份：工程款120万元，累计完成 360万元，5月份：已达到起扣点情况下的应收工

5、程款为：工程款二当月已完工作量一（当月累计已完工作量一起扣点）X主材所占比重二120 （360+120 360） X 0.625 = 45（万元）累计完成405万元；6月份：工程款=当月已完工作量X （1 主材所占比重）=120X （1 0.625） = 45（万元）4 本工程竣工结算工程款405+45+ 150+80 = 680（万元）【案例六】【案例六】X X公路工程公司于某年3月10日与某业主签定一工程施工承包合同。合同中有关工程价款及其支付的条款摘要如下：1 合同总价为6 000万元，其中工程主要材料和结构件总值占合同总价的60%;2 预付备料款为合同总价的25%，于3月20日前拨付给

6、承包商；3. 工程进度款由承包商逐月（每月月末）申报，经审核后于下月5日前支付；4. 工程竣工并交付竣工结算报告后30日内，支付工程总价款的 95 %，留5%为工程质量保修金, 保修期（1年）满后，全部结清。根据经业主代表批准的施工进度，各月计划完成产值（合同价）如下表所示：单位：万元月份456789完成产值8001 000l 2001 2001 000800在工程施工至8月16日时，因施工设备岀现故障，停工2天，8月份实际产值比原计划少30万元。工程施工至 9月6日，因业主提供的某种材料质量不合格、效果差，业主决定更 换材料，因拆除、重修使工期延长5天，最终工程于 9月29日竣工。费用索赔共

7、计162370元。问题：1 按原施工进度计划，为业主提供一份完整的逐月拨款计划。2. 8月份和9月份，承包商应申报的工程结算款分别为多少？解题思路：本案例主要考核工程结算按月结算的计算方法。参考答案： 1按原施工进度计划的逐月拨款计划： 预付备料款：6 000 X 0.25 =1 500（万元） 预付备料款的扣点：6 000 1 500 - 0.6 = 3 500（万元） 逐月拨款计划：4 月份：工程款 800 万元，累计完成 800 万元；5 月份：工程款 1 000 万元，累计完成 1 800 万元；6 月份：工程款 1 200 万元，累计完成 3 000 万元；7 月份：已达到起扣点情况

8、下的应收工程款为：工程款=当月已完工作量一（当月累计已完工作量一起扣点）X主材所占比重=1 200 （3 000+1 200 3 500） X 0.6 = 780（万元）累计完成 3 780 万元；8月份：工程款二当月已完工作量X （1 主材所占比重）=1 000 X （1 0.6） = 400（万元）累计完成 4 180 万元；9月份：工程款二当月已完工作量X （1 主材所占比重）保留金=800X （1 0.6） 6 000 X 0.05=2 0（万元）累计完成 4 200 万元。2. 8月份承包商应申报的工程结算款为：400 30= 370（万元）9月份承包商应申报的工程结算款为：20+1

9、6.237 = 36.237（万元）【案例七 】X X 路基上、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订 的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。 根据合同的规定， 承包商必须严格按照施工图及承 包合同规定的内容及技术规范要求施工， 工程量由造价工程师负责计量， 工程的总价款根据承包 商取得计量证书的工程量进行结算。 工程开工前， 承包商向业主提交了施工组织设计和施工方案 并得到批准。问题：1. 根据该工程的合同特点，造价工程师提出了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错 误的地方。 对已完成的分项工程向业主申请质量认证。 在协议约定的时间内向造价工程师申请

10、计量。 造价工程师对实际完成的工程量进行计量，签发计量证书给承包商。 承包商凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。 造价工程师复核申报资料，确定支付款项，批准向承包商付款。2. 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包商为了使压实质量得到保证， 将压实范围适当扩大， 施工完成后， 承包商将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计 量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师为什么会作出这样决定?3. 在工程施工过程中，承包商根据业主指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价 款应根据什么原则进行确定 ?4. 在土方开挖工程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开

11、挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石， 排除孤石拖延了一定的时间； 二是施工过程中遇到数天季节性小雨， 由 于雨后土壤含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了部分工期。 随后， 承包商按照正常索赔程序向造价工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问造价工程师是否该受理这两起索赔事件 ?为什么 ?解题思路：本案例主要考核工程计量及工程款支付程序， 造价工程师在工程合同管理中的地位和作用， 造 价工程师的工作职责， 工程变更价款的确定原则， 以及因工程地下障碍、 气候条件等事件引起工 程费用增加和工期延长的责任的划分原则。参考答案：1计量支付的要点：对已完成的分项工程向业主代表申请质量认

12、证。 取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。 造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量，签发计量证书 给承包商。 承包商凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申请。 造价工程师审核申报资料，确定支付款额，向业主提供付款证明文件。2造价工程师拒绝的原因： 该部分的工程量超岀了施工图的要求，一般地讲，也就超岀了合同约定的工程范围， 不属于造价工程师计量的范围。造价工程师、监理工程师均无权处理合同以外的工程内容。 该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，监理工程师或造价工程 师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施， 一般在业主没有批准追加相应费用

13、的情况下， 技 术措施费用应由承包商自己承担。3变更价款原则的确定： 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算，变更合同价款。 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。 合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包商提岀适当的变更价格，造价工 程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。 4对两项索赔的处理： 对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予受理。 由于阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先应估计的因素，在合同期内 应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。【案例八】国内X X工程参照FID

14、IC合同条件规定，承包商要求索赔成立的条件必须具备如下四条件：1与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；2造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失； 3按合同规定不应由承包商承担的风险； 4承包商在事件发生后的规定时限内提岀了书面的索赔意向通知。由于该工程项目工程变更，使钢筋混凝土项目与原合同估算工程量8 300m3（单价150元/用,超过25%以上才允许调整单位价格 ）增加成12 500m3。因此承包商按上述条件要求在规定的时限 内向造价工程师提岀了书面的索赔通知。问题： 通过造价工程师的努力，最后与承包商达成一致意见，超岀部分的钢筋混凝土单价为135美元/ m。请问业主应付给承包商总计多少美元？解题思路： 本案例主要考