建筑法规复习题含答案

1、学而不思则惘，思而不学则殆一、单选题（共10题，每题1分，共10分）1、政府投资建设某小学的教学楼，根据有关法律规定，其勘察设计合同估算价在（）万元人民币以上必须招标。A 25B、 50C、100D、2002、某市建设行政主管部门派出工作人员王某，对该市的体育馆招标活动进行监督，则王某有权（）A、参加开标会议B、作为评标委员会的成员C、决定中标人D、参加定标投票3、根据有关法律规定，施工投标保证金最高额不超过（）万元人民币。A、80B、 100C、120D、1404、某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现 投标人少于3个，此时应该（）A、应正常开标B、依法重新招标C

2、、可进行议标D、可改为邀请招标5、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交投标文件截止日期为20XX年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。20XX年11月18日，投标人向投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）A、招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B、招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C、招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D招标人允许投标人撤回提交的投标文件6 高速公路项目进行招标，按照招投标法律规定，开标后允许（）A、投标人更改投标书的内容与报价B、投标人再增加优惠条件C、评标委员会要求投标人澄清问题D招标人更改招标文件中说明

3、的评标定标办法7、对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是（）A、中标通知书就是正式合同B、中标通知书是要约邀请C、中标通知书是要约D、中标通知书是承诺8、关于招标代理的说法正确的是（）A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部 门批准B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C、如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜9、根据招标投标法有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）A、三分之一B、三分之二C、四分之一D、四分之二10、下列可以不执行招

4、标投标法的有关规定的活动是（）A、私企项目B、国企项目C、住房公积金投入的项目D、私企在国外的项目二、多选题（共5题，每题2分，共10分）1、 县级以上人民政府有关行政主管部门对设计施工图的审查内容包括（）A、涉及公共利益B、涉及公众安全C、涉及工程建设强制性标准D、设计城市规划E、工程建设规模2、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位 应当在设计中提出（）的建议。A、防范生产安全事故 B、施工安全的重点部位C、预防生产安全事故的措D保障施工作业人员安全的措施E考虑施工安全操作3、某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了质量保修书，保修书 中应明确规定（）。

5、A、保修范围B 、保修质量C、保修期限D保修费用E、保修责任4、下列属于工程建设强制性标准的是（）。A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设设计、施工等使用的标准C、工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标 准D工程建设需要的行业信息技术标准E、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准5、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。 其监督检查的方式是（）。A、重点检查B、定期检查C、专项检查D、巡视检查E、抽查 三、名词解释（共4题，每题5分）1. 转包指承包人在承包工程后，又将其承包的工程建设任务转让给第三人，转让人退

6、出现场承包关系，受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。2. 共同投标某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一 个投标人的身份去投标的行为。3. 合同当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同， 受法律保护。4. 索赔指在合同履行过程中，合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务或 者未能实践承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出索赔要求 四、简答题（共4题，每题5 分）1、简述建设工程总承包的方式。1设计采购施工(EPC ) /交钥匙总承包设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、 采购、施工、试运行服务

7、等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全 面负责。交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一 个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。2设计一施工总承包(D-B)设计一施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施 工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计一采购 总承包(E-P )、采购一施工总承包(P-C)等方式。2、简述监理单位的安全责任。对安全技术措施或专项施工方案进行审查、 依法对施工安全事故隐患进行处理、 承担建设工程安全生产的监理责任。3、简述施工单位的质量责任和

8、义务。(1) 施工单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内 承揽工程。(2) 施工单位不得转包或违法分包工程。(3) 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。(4) 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设 计，不得偷工减料。(5) 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、 建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使 用。(6) 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程 监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。(7) 建设工程实行质

9、量保修制度，承包单位应履行保修义务。4、简述可以按废标处理的情况。1. 无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的2. 无法定代表人出具的授权委托书的3. 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的4. 投标有效期不满足招标文件要求的5. 未按格式填写，内容不全或字迹无法辩认的6. 多份投标文件或一个投标文件中多个报价，且未声明哪一个有效7. 未按招标文件要求提交投标保证金的8. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的因有效投标不足三个的，如法律规定必须进行招标的项目，应当重新招标五、案例分析题(20分)1. 某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定

10、工程由承包商 (乙) 为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘查设计任务，而乙不 具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签 订了工程勘察设计合同和工程施工合同。 勘察设计合同约定丙设计公司负责综合 办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定 丁根据丙设计公司提供的设计图纸进衍施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关 规范造成的。后甲就工

11、程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由 拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。问题：(1) 本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？请说明理 由。合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定， 发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、 施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总 承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工 作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和

12、建筑法的规定， 承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工 程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承 包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上 述规定，应认定合同无效。(2) 本案工程出现的质量问题责任应如何划分？本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。(3) 甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？请说明理由。甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位 的，分包单位

13、应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责， 总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。521承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。 因此，乙将由自己总承包的施工工作全 部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大损 失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。 理由：甲与丙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分 包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总

14、承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。2、某建筑公司（乙方）与某学校（甲方）签订了教学楼承建合同，合同约定由 于甲方责任造成总工期延误I天，甲方应向乙方补偿1万元，若乙方延误总工期 1天，应扣除乙方工程款1万元；施工中实际工程量超过计划工程量 10%以上时, 超出部分按单价的90%计算。双方就施工进度网络计划达成一致（如图）。施工过程中发生如下事件：3事件1： A基础土方工程原合同土方量为 400 m，因设计变更实际土方量33为450 m （原定单价为75元/ m）施工进度计划（单位：天）事件2： B工程施工中乙方为保证施工质量，将施工范围土方边缘扩大，33将计划土方

15、量由260 m 增加到320 m。事件3： C工程施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符， 经剥露检查确实有误，延误工期 2天，发生费用1.5万元。事件4： I工程施工中发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改图纸 致使乙方施工拖延3天，发生费用3万元。事件5： G工程施工中乙方租赁的设备出现故障，使乙方施工拖延2天，发生费用1万元。问题：（1）该工程计划工期为多少天？35天请指出关键线路的关键工作。A-C-F-J-M（2）上述事件中哪些应进行工期补偿？哪些应进行费用补偿？具体数额 是多型2各事件素赔原则如下：事件一：工期、裁用索赔均成立理由：AX作是关键线路上的关铸工作，由干工作量变化

16、博因导致的工期与踏用增加*属甲方应负的贵 任。按霍A工作原计划工期E周完成AOQmd则毎周完成Mm3,现实际工理量增加事件二：工期、裁用索赔均不 成立理由：乙方为了探证工程质量而采取的措施，雇乙方施工技术措施故索赔不成立。事件二：工期*葫用索赔均不成立理由：再次剥离检查，如合格，则工期、费用损失由甲方承担；如不合格，则工期、裁用均由乙方承 担。事件四：工期索齬不成立，费用索藍均成立理由：谡计图纸错误导致的工期延误及裁用损失，JI业主责任.程I工作在非关键结路上，虽延误3周， 但对总工期无影响，故工期索赔不成立。乙方可茯得的議用素踣为3万元O事件五：工期3赛用索赔均不成立理由：G1：作淘甲指分句

17、项目，底然为分包，匮与乙方签订分包合同，乙方对其负有总包责任.事件五 的素赔应为乙方向分包方提出的索踣，而不是Z方向甲方提出索踣"(原题以周为单位)(3) 该工程实际工期为多少天？应扣除或补偿乙方工程款多少万元？原计划工期为35天，甲方应承担的工期索赔为 1天，乙方完成该工程时间应为 36天。实际工期为38天，故甲方扣除乙方工程款 2万元。某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项 目的所有施工任务，建设单位分别与 A公司签订了建筑主体土建工程施工合同；与 B 公司签订了机电设备安装合同；与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定 了由建设单位全面协

18、调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利条件。合同履行过程中，发生了如下事件：事件1： A公司在签订合同后因自身管理能力相劳务组织人员存在困难，遂于 承包商D签订分包合同，将部分工程交由其施工，同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用，一切责任由承包商 D承担。事件2:由于A公司施工时间拖延15天，造成B公司开工时间相应顺延，B 公司遂向A公司提出索赔要求。事件3:建筑主体结构完工后，A公司立即拆除了主体外围脚手架工程，C公司原计划由建设单位协调使用 A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为 此重新调整施工方案组织施工。后 C公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建

19、设单位提 出索赔。问题：(1) 事件1中A公司的做法是否正确7 .如何定性？(2) 事件2中B公司能否向A公司提出索赔要求？若不能，请指出正确做 法。(3) 事件3中C公司向建设单位提出索赔是否正确？理由是什么？某政府机关新建高层办公大楼幕墙工程公开招标， 有6家具有建筑幕墙施工资质 的企业参加投标。开标后，招标人按照法定程序组织评标委员会进行评标，评标的标准和方法在开标会议上公布，并作为招标文件附件发送给各投标人。评 标委员会在对各投标人的资信、商务、技术标书评窜过程中发现：A投标人出具 的安全生产许可证已过期；投标人 B在投标函上填写的报价内容，大写与 小写不一致。经综合评审按照得分的多少

20、，评标委员会推荐C、D、E公司分别为第一、第二和第三中标候选人，后招标人认为D公司具有办公建筑幕墙工程丰富的施工经验，最后确定由 D公司中标，但D公司投标报价略高于C公司， 招标人要求其以C公司的报价承包本项目，D公司欣然同意并做出了承诺。问题：(1) 本案工程评标的标准和方法在开标会议上公布是否合法？请说明理由。(2) 投标人A的投标是否为有效标？请说明理由。(3) 投标人B的投标是否为有效标？请说明理由。(4) 招标人确定D公司为中标人有无不妥？请说明理由。(5) 招标人同D公司签订合同的行为有无不妥？请说明理由。1. 不合法。根据招标投标法的规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求和评标

21、标准等实 质性要求和条件，即评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明，并不得随意改变。 凡未在招标文件中公开的评标标准和评标方法，不得作为评标依据。2. 投标人A的投标为无效标。按照安全生产法的规定，企业无安全生产许可证和其安全生产许可证过期都不允 许开展经营活动，故投标人 A主体不合格。3. 投标人B的投标为有效标。此情况属于细微偏差，对其投标函投标报价大写与小写不一致的，按照大写为准处理 即可。4. 招标人确定 D公司为中标人不妥。按照评标委员会和评标方法暂行规定第48条的规定，对于使用国有资金投资或者国家融资的项目，排名第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者 未在招标

22、文件规定期限内提交履约保证金的，招标人才可以确定排名第二的中标候选人为 中标人。5. 招标人与D公司签订合同前进行价格磋商不妥，不得以此作为签订合同的条件。一、单选题（共10题，每题1分，共10分）1、对建设工程安全生产管理条例中的理解正确的是（）。A、施工企业主要负责人是指单位的法定代表人B项目经理应保证本单位安全生产条件所需资金的投入C管生产必须同时管安全D施工单位的项目负责人应当由取得建造师资格证书的人员担任2、 下列有关项目负责人的表述错误的是（）。A、项目负责人在工程项目中处于中心地位B对建设工程项目的安全全面负责C制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D应及时、如实报告生

23、产安全事故3、 需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括（）。A、起重吊装工程B地下暗挖工程C爆破工程D大模板工程4、 施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当（）。A、安排专人昼夜值班，防止无关人员进入危险区域B设置安全防护围栏，禁止无关人员进入危险区域C设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意D报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备5、对建设工程安全生产管理条例中的理解正确的是（）。A、施工企业主要负责人是指单位的法定代表人B项目经理应保证本单位安全生产条件所需资金的投入C管生产必须同时管安全D施工单位的项目负责人应当由取得建造师资格证书的人员担任6、 下列有关

24、项目负责人的表述错误的是（）。A、项目负责人在工程项目中处于中心地位B对建设工程项目的安全全面负责C制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D应及时、如实报告生产安全事故7、 需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括（）。A、起重吊装工程B地下暗挖工程C爆破工程D、大模板工程8、 施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当（）。A、安排专人昼夜值班，防止无关人员进入危险区域B设置安全防护围栏，禁止无关人员进入危险区域C设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意D报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备9、实行总承包的工程，分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险的保

25、险费由 付。A、分包单位B、总承包单位 采集者退散C建设单位D、劳务分包单位10、 建设工程安全生产管理条例有关建筑施工企业规定，理解正确的是（A、工程开工前，项目经理应向有关人员进行安全技术交底B集团公司设置专职安全生产管理人员人数至少为5人C总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位D企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销二、多选题（共5题，每题2分，共10分）1、县级以上人民政府有关行政主管部门对设计施工图的审查内容包括（）。A、涉及公共利益B、涉及公众安全C涉及工程建设强制性标准D设计城市规划E、工程建设规模2、 采用新结构、新材料、

26、 新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在 设计中提出（）的建议。A、防范生产安全事故B、施工安全的重点部位C预防生产安全事故的措施D保障施工作业人员安全的措施E、考虑施工安全操作3、某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了质量保修书，保修书中应明确规定（）。A、保修范围B 、保修质量C保修期限D 、保修费用E、保修责任4、 下列属于工程建设强制性标准的是（）。A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B工程建设设计、施工等使用的标准C工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准D工程建设需要的行业信息技术标准E、工程建设重要的通用的试验、检验和评

27、定方法等标准5、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。其监督检查的方式是（）。A、重点检查B、定期检查C 专项检查D、巡视检查E、抽查三、名词解释（共 4题，每题5分）1. 转包2 共同投标3合同4索赔四、简答题（共4题，每题5分）1、简述建设单位的安全责任。2、简述监理单位的安全责任。3、简述施工单位的质量责任和义务。4、简述建设工程勘察设计文件的审查、交底和修改。五、案例分析题（20分）1.20XX年某市一重点工程项目， 采用工程量清单方式公开招标。 经资格预审后，确定A、B C D E共5家施工单位为合格投标人。招标人规定发放招标文件的开始时间为4月20 日,

28、截止时间为4月23 日,并要求投标人在领取招标文件的同时递交投标保证金50万元，购买招标文件费1200元。A、B C D等4家施工单位按时购买了招标文件，后E单位发函放弃投标。招标文件规定：投标截止时间为5月8日，投标有效期截止时间为6月20日。招标人分别安排各投标人踏勘现场，各投标人按时递交了投标文件，所有投标文件均有效。评标办法规定，商务标权重 60分（包括总报价20分、其他内容40分），技术标权重 40 分。总报价的评标方法是，评标基准价等于各有效投标总报价的算术平均值下浮2个百分点。当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，投标总价每高于评标基准价 1个百分点时扣2分，每低于评标基准价

29、 1个百分点时扣1分。各投标人总报价见下表。投标数据表投标人ABC总报价（万兀）3180.002988.003215.00除总报价之外的其他商务标和技术标指标评标得分见下表。投标人其他部分指标得分表投标人ABC商务标（除总报价之外）得分283029技术标得分303438问题：（1）在该工程开标之前所进行的招标工作有哪些不妥之处？请说明理由。（2）应选谁为第一中标候选人？（3）评标工作于评标结束当天确定中标人。5月10 日,招标人向当地主管部门提交了评标报告；5月16日，招标人向中标人发出中标通知书；6月10日，双方签定了施工合同；5月25日，招标人将未中标结果通知给另两家投标人，并于6月20日将投标保证金退还给未中标人。请指出评标结束后招标人的工作有哪些不妥之处并说明理由。2. 建设单位就某建筑工程项目同施工单位签订了建设工程施工合同（示范文本）。由于该工程的特殊性，工程量无法事先确定，但工程的性质清楚。施工合同文件明