玉林玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程

1、玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程谈判文件项目编号： YZCGG20151224A采购人：玉林市玉州区人民法院采购代理机构：广西科联招标中心2016年 01月目 录第一章竞标人须知 .3竞标须知前附表3一、总则5二、谈判文件5三、竞标报价说明6四、响应文件的编制7五、响应文件的递交10六、开标11七、评标、定标办法12八、授予合同15第二章合同条款及格式.17协议书 ( 格式 )17通用条款20专用条款20第三章响应文件格式.27第四章招标控制价 .35玉州区政府采购履约保证金退付申请表36玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程采购公告受采购人委托，广西科联招标中心拟对玉林市玉州区法院前楼

2、第壹审判庭维修工程项目进行国内竞争性谈判采购。现将有关事项通知如下：一、采购项目名称及内容：项目名称 ：玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程项目编号： YZCGG20151224A本项目招标控制价：人民币贰万柒仟叁佰玖拾玖元肆角陆分（￥27399.46 元）竞标内容： 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程施工，具体施工内容详见玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程招标控制价包含的所有内容。二、竞标人资格：1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件；2、且具备建筑装饰装修工程专业承包叁级以上( 含叁级 ) 资质的施工单位；3、拟投入的项目经理必须具备贰级以上（含贰级）注册建造师资质等

3、级，且为本单位在职职工。4、根据玉办发20112号玉林市人民检察院关于在全市政府投资工程建设领域推行行贿犯罪准入制度的规定文件要求， 竞标单位必须在开标前取得人民检察院出具的报名单位、法定代表人及拟任项目经理的行贿犯罪档案查询记录资料( 提供证明函原件及其身份证复印件加盖单位公章）。三、响应文件递交截止时间和开标时间：2016 年 01 月 11 日北京时间 10 时 00 分四、响应文件递交地点和开标地点：玉州区公共资源交易中心 ( 玉林市城站路8 号，玉林市玉州区政务服务中心三楼 )五、谈判文件的获取 ：1、有意参与竞标的单位于 2016年01月04日至 2016 年 01 月 08 日(

4、 法定公休、节假日除外北京时间每日上午 9：0012：00, 下午 14:30 17:30)到 广西科联招标中心（广西玉林市广场东路 105 号）购买谈判文件。2、谈判文件（不含图纸等参考材料）每份售价50元，逾期不售，售后不退。本项目谈判文件（含图纸等参考材料）不办理邮寄。六、联系电话及通讯地址：采购代理机构：广西科联招标中心地址：广西玉林市广场东路105 号联系人：韩金凤联系电话：务部：真：购人：玉林市玉州区人民法院地址：玉林市教育中路522 号采购人联系人：莫春梅联系电话：、网

5、上查询：广西壮族自治区政府采购网（）及玉林市玉州区政府门户网（）广西科联招标中心2016年01月04日第一章竞标人须知竞标须知前附表项号条款号内容规格工程名称：玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程项目编号： YZCGG20151224A项目地点：玉林市玉州区人民法院发包方式： 综合单价包干，包工包料工程质量要求： 合格11.1招标控制价：人民币贰万柒仟叁佰玖拾玖元肆角陆分（￥27399.46 元），随谈判文件一起发放。计划开工时间：签订合同后，具体以业主下达的开工时间为准工期： 十天竞标范围：玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程施工，具体施工内容详见玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程招

6、标控制价包含的所有内容。22.1资金来源：预算内竞标人资质要求 ：1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件；2、且具备建筑装饰装修工程专业承包叁级以上( 含叁级 ) 资质的施工单位； 3、拟投入的项目经33.1理必须具备贰级以上（含贰级）注册建造师资质等级，且为本单位在职职工。4、根据玉办发 20112号玉林市人民检察院关于在全市政府投资工程建设领域推行行贿犯罪准入制度的规定文件要求，竞标单位必须在开标前取得人民检察院出具的报名单位、 法定代表人及拟任项目经理的行贿犯罪档案查询记录资料( 提供证明函原件及其身份证复印件加盖单位公章）。4 12.1竞标有效期为： 60 天（日历天）竞标

7、保证金金额为： 人民币伍佰元整( ￥ 500.00元 ) ，由竞标人自行选择以转账、电汇或银行保函、银行汇票等方式于2016 年 01 月 08 日北京时间17 时 30分(到账时间 ) 前递交至采购代理机构以下账户。513.1开户名称：广西科联招标中心玉林分部开户银行：中国工商银行玉林分行营业部帐号： 2111701009201018389614.1踏勘现场：视项目情况而定715.1响应文件份数：正本一份、副本三份响应文件递交：响应文件须在2016 年 01月 11 日北京时间 10 时 00 分前递交至玉817.1州区公共资源交易中心 ( 玉林市城站路8号，玉林市玉州区政务服务中心三楼)

8、由广西科联招标中心工作人员接收。开标时间： 2016 年 01 月 11日北京时间10时 00分919.1地 点：玉州区公共资源交易中心( 玉林市城站路 8 号，玉林市玉州区政务服务中心三楼 )1024.8评审办法：最低评标价法履约保证金：成交单位的履约保证金由其所交纳的竞标保证金自动转成，由采购代1129理机构直接转入玉林市玉州区财政局。成交服务费：本项目成交服务费按计价格20021980号文件的规定收取，具体按12 30成交金额的 0.9 % 计取，在成交通知书发出前由成交人一次性向采购代理机构付清，请各竞标人在竞标报价时综合考虑该项成本。一、总则l 、工程说明1.1工程的说明见竞标须知前

9、附表（以下称“前附表”）第1 项所述。2、资金来源及落实情况2.1本工程的资金来源于预算内，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。3、竞标人资质与合格条件的要求3.1有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前附表第3 项所列的最低资格标准。4、竞标范围4.1按相关的工程量清单要求5、竞标费用5.1 竞标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。5.2 本文件资料需收取成本费人民币50 元。二、谈判文件6、谈判文件的组成6.1本项目的谈判文件包括下列文件及所有按本须知第7 条发出的补充通知和第14 条所述的答复文件。谈判文

10、件包括下列内容：第一章竞标人须知第二章合同格式第三章响应文件格式第四章工程招标控制价6.2竞标人应认真审阅谈判文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式及要求。如果竞标人编制的响应文件不能符合谈判文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。7、谈判文件的澄清与修改7.1 竞标人在收到谈判文件后，若有问题需要澄清，应于竞标截止时间2 日前以书面形式( 如时间关系可以先传真后递送原件) 向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有获得谈判文件的竞标人。答复将同时在采购公告发布媒体上公布。为确保项目的如期完成

11、，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。7.2 在竞标截止日期前，采购人可能会采用补充通知的方式对已发出的谈判文件进行必要的修改。补充通知须在谈判文件要求提交响应文件截止时间2 天前，在采购公告发布媒体上公布，并以书面形式通知所有购买谈判文件的竞标人，补充通知作为谈判文件的组成部分，对竞标人起约束作用。7.3 若修改谈判文件的时间距竞标截止时间不足2 天，则应相应延长竞标截止时间。7.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间。需要延长竞标截止日期和开标时间的， 应至少于原定竞标截止时间2 天前以书面形式通知所有购买谈判文件的竞标人，并同时在采购公告发布

12、媒体上公布延期公告。三、竞标报价说明8、竞标报价8.1 本工程采用综合单价包干、包工包料，竞标报价为竞标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。本工程竞标报价采用工程量清单报价。竞标人在报价中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。本项目为一次性报价。竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在填报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：(1) 合同中已有适用于

13、变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算( 土石方除外) ，并乘以下浮系数( 成交价/ 经审定的工程招标控制价) 计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价或双方签订的价格；无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商；新增项目的单价应经财政部门审定。国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。竞标单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：（ 1）有工程数量的应报单价和合价。

14、（ 2）无工程数量的项目不报价。（ 3）除非采购人对谈判文件予以修改，竞标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞标人未填单价或合价的工程项目， 在实施后，采购人将不予以支付， 并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内， 承包人必须按工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总价的工程细目，但不能得到支付与结算。采购人所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的单价中：承包人的

15、临时占地（含预制厂、 料厂、拌和站、 借弃土场、 项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿） 、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责； 由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。竞标人可先到工地踏勘现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。竞标人在进行工程量清单竞标时，应按照采购人的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目名称、计量单位、工程数量无法

16、一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3 项以上（含本数） 或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（含本数） ，视为不响应谈判文件实质性内容，作为无效竞标处理。8.2如工程量清单汇总表的总价与竞标函中的报价不相符的，将被视为无效竞标。8.3计算依据：本工程的计算依据：工程量：根据工程设计图设计说明及其附图及实际进行审核。定额指标：2008年广西壮族自治区安装工程消耗量定额、2013年广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额及其配套的费用定额的通知进行计算。取费标准：按广西壮族自治区建设工程造价管理总站编制的2008年广西壮族自治区安装工

17、程费用定额、2013 年广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额进行取费。设备材料价格： 设备按市场价， 其他按玉林市建设标准工程造价管理站2015年 11月份玉林建设工程造价信息。安全防护、文明施工措施费按照广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则（桂建质(2006)22号）及有关文件执行，单独列项报价，但不得高于采购人提供的价格，且不参与竞价，但含在报价里。本工程的安全防护、文明施工措施按规定的费率计算；8.4竞标货币响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。四、响应文件的编制9、响应文件编写的注意事项9.1响应文件及竞标人与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文

18、件均应使用中文 。9.2响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。9.3竞标人应仔细阅读谈判文件， 并按谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按谈判文件要求提交响应文件，或没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。9.5对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、施工任务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。10、响应文件的组成10.1响应文件编写的响应文件主要包括以下内容（竞标人必须按下列顺序自编目录及书内页码装订成册，否则文件失散以及由此引起的后果由竞标人自负）；竞标函竞标报价表法定代表人身份证复印件

19、授权委托书原件及授权委托代理人身份证复印件( 委托代理时必须提供，加盖单位公章)竞标人资格审查证明材料（按本须知第11 条要求的内容提供）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书竞标工程量清单报价表10.2竞标人必须使用谈判文件第三章提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第13 条规定办理。11、竞标人资格审查证明材料11.1本项目采用资格后审的方式对竞标人资格进行审查。各竞标人必须按要求提供以下有效的资格审查证明材料( 要求提交原件的必须在递交响应文件的同时提交，复印件要求必须清晰可辩并加盖单位公章) ： 竞标人申请人 有效的 “企业法人营业执照”副

20、本复印件 竞标人申请人有效的 由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件 （如为三证合一的则不须提供，加盖单位公章）； 竞标人申请人 有效的 “企业资质证书”复印件 ( 要求且具备建筑装饰装修工程专业承包叁级以上 ( 含叁级 ) 资质复印件，且在有效期内) 竞标人申请人 有效的 “安全生产许可证”复印件 竞标人申请人 有效的 提交的“竞标保证金缴纳证明”复印件 竞标人申请人拟派项目经理的注册建造师证书复印件( 要求必须具备具备贰级以上（含贰级）注册建造师资质，且为竞标申请人本单位在职职工，项目经理的注册建造师证书必须在有效期内并获得安全生产考核合格证。若建造师证正在办理延续注

21、册手续的，则必须提供相关证明材料原件) 经检察机关出具的竞标单位、法定代表人及拟定项目经理的行贿犯罪档案查询记录资料复印件 ( 要求查询资料必须在有效期内，凡有行贿犯罪记录的单位或个人，一律不得参加本项目的竞标)11.2如竞标人未按上述要求提交资格审查证明材料或提交的材料经审查有任何一项不满足要求均会被视为资格审查不合格而被取消竞标资格。12、竞标有效期12.l响应文件在本须知前附表规定的竞标截止日期后60天（日历天）内有效。12.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。 竞标人须以书面形式予以答复， 竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标

22、保证金。 同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其响应文件， 但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第 13 条的规定仍然适用。13、竞标保证金13.1竞标人应按竞标须知前附表第5 项规定的金额、时间、方式交纳竞标保证金，并将竞标保证金缴纳证明按要求装订于响应文件中。13.2办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，以免耽误竞标。13.3对未按谈判文件要求交纳竞标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。13.4 未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5 个工作日内予以退还，不计利息（未成交竞标人请及时

23、联系采购代理机构财务部，以便办理退款）。成交人的竞标保证金将自动转成履约保证金，由采购代理机构转入玉林市玉州区财政局。13.5如竞标人有下列情况，其递交的全部竞标保证金将被没收上缴国库:成交的竞标人无正当理由未能在成交通知书发出之日起的规定期限内签署合同协议；竞标人在竞标有效期内撤回响应文件的。14、踏勘现场和竞标答疑14.1竞标人可在竞标截止时间前，自行对项目现场进行踏勘。踏勘过程中发生的一切风险及费用由竞标人承担。14.2采购人向竞标人提供的有关施工现场的数据资料以及竞标人在踏勘现场中所获取的项目有关周边环境情况，供竞标人在编制响应文件时参考利用。采购人对竞标人由此作出的判断和决策概不负责

24、。14.3竞标人在踏勘现场后须向采购人提出的与竞标有关的任何问题须在竞标截止时间2 日前的正常工作时间内，以书面形式送达采购代理机构。采购代理机构将以书面形式予以答复，并同时将该答复送达所有获得谈判文件的竞标人。14.4为保证项目如期完成，各竞标人在收到谈判文件后，如认为有必要，应及时组织进行现场踏勘。 并按谈判文件的规定将踏勘中的发现的须采购人澄清的问题以书面形式向采购代理机构提出，否则采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的问题不予答复。15、响应文件的份数和签署15.l竞标人按须知前附表第7 项的规定，编制一份响应文件“正本 ”和前附表第7 项所述份数的“ 副本 ”。响应文件正本和

25、副本如有不一致之处，以正本为准。15.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其竞标无效。15.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。五、响应文件的递交16、响应文件的密封、装订与标志16.1 竞标人应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。16.2竞标人应将响应文件（包括正本及副本）一并装入响应文件袋中

26、加以密封；并在封口处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。16.3 响应文件袋上应写明（空格内要求写明具体内容）： 采购代理机构：广西科联招标中心 项目名称： 项目编号： 投( 竞) 标单位： 开标前不得拆封16.4 竞标人须按上述要求和文件袋样式包装。16.5 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。16.6 竞标人在递交响应文件时外包封袋未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。16.7竞标人在提交响应文件时应出示法人授权委托书原件，法定代表人或委托代理人身份证原件及已交纳的竞标保证金缴纳证明等资

27、格证件，以便采购代理机构工作人员及评标委员会成员核查。17、竞标截止期17.1竞标人应在前附表第8 项规定的日期和时间之前将响应文件递交至玉林市城站路8 号，玉林市玉州区政务服务中心三楼，由广西科联招标中心工作人员签收，凡逾期送达或未按时送达指定地点的响应文件将视为无效响应文件处理。17.2采购人可以按本须知第7 条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务， 将适用于延长至新的竞标截止期。17.3竞标人在竞标截止期以后送达的响应文件采购人将予以拒绝，并原封退给竞标人。18、响应文件的撤回18.1在规定的竞标截止时

28、间之前，竞标人可以修改或撤回已递交响应文件，但必须以书面形式通知采购人。18.2 竞标人修改或撤回已递交的响应文件的书面通知应按本章第15 条要求签字或盖章。18.3修改的内容为响应文件的组成部分，修改的响应文件应按本章第四、第五条规定进行编制、密封、标记各递交，并标明“修改”字样。六、开标19、开标19.l采购人将于前附表第9 项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人 ( 凭个人身份证原件 ) 或授权委托代理人 ( 凭个人身份证原件和授权委托书原件 ) 签名报到，以证明其出席开标会议。19.2 开标会议由采购代理机构主持人组织并主持。对按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予

29、开封。19.3 开标会议程序(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；(2) 介绍参加开标会议人员名单；(3) 由采购人代表检验参加开标会的各竞标单位法定代表人或其委托代理人的资格证件（按19.1 条要求提交） ，同时检验各竞标单位是否按要求提供了竞标保证金( 提供竞标保证金缴纳证明原件检查 ) ；若无有效的资格证明或未按要求提交竞标保证金的，视为竞标无效；(4) 主持人当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称等采购代理机构认为需要宣布的其他内容；(5) 由各竞标单位代表交叉检验各响应文件密封的合格性，检查完毕由主持人当众宣布检查结果；(6) 由采购代理机构启封响应文件( 对提交了合格撤

30、回通知及逾期送达的响应文件不予启封 ) ；(7) 唱标：由采购代理机构工作人员启封响应文件，并由唱标人宣读竞标单位在其竞标函上承诺的竞标报价、工期、质量等级以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。唱标顺序为竞标人递交响应文件的先后顺序； 对已唱标的竞标内容进行唱标勘误，完毕后由各竞标人代表对唱标的内容签字确认； 公布招标控制价； 开标会议结束。20、无效的响应文件20.1 响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对谈判文件作出实质性响应，按无效响应文件处理：逾期送达或者未送达指定地点的；响应文件未按照本须知第16 条的要求装订、密封和标记的；响应文件未按规定的格式填写、内容不全或关键

31、内容字迹模糊、无法辨认的；本须知第11 条规定的响应文件有关内容未按要求盖章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或虽有委托代理人签字或盖章，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；响应文件内容不真实；响应文件实质上没有响应谈判文件的要求；竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；竞标人未按照谈判文件的要求提供竞标保证金的；竞标人资格审查不合格的；竞标人未按要求在其响应文件中对农民工工资保障金的交纳与使用作出承诺；竞标人提交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一竞标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；20.1.12竞标报价超出本采购项目有效报价范围

32、的；20.1.13对有围标、串标或挂靠等违法行为的；20.1.14作废的清单项目达到3 项以上 ( 含 3 项 ) 或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的 2%(含 2%)的；20.1.15工程量清单汇总表的总价与竞标函中的报价不相符的；20.1.16改变谈判文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；21、废标21.1 谈判采购项目出现下列情形之一的，应予废标：出现影响采购项目公正的违法、违规行为的；所有竞标人的报价均超过本工程招标控制价，采购人不能支付的；符合相应资格条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的不足三家的；因重大变故，采购任务取消的；21.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知

33、所有竞标人。21.3废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标，需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。七、评标、定标办法22、评标小组成员及评标原则22.1本采购项目的评标小组成员分别由采购人代表及有关专家代表共三人以上( 含三人 ) 单数构成。22.2 评标活动必须遵循公平、公正、科学和择优的原则。23、评标内容的保密23.1公开开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。23.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予

34、合同的过程中，竞标人对采购人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。24、评标、定标办法24.1 资格审查本项目采用资格后审的方式对竞标人进行资格审查。参加本次竞标的单位必须按本须知第11条规定提交合格的资料审查证明材料并经审查合格后才能获得竞标资格。24.2 响应文件的符合性鉴定在详细评标之前，评标小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了谈判文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞标人的权利和竞标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应谈判文件要求的响应文

35、件的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。如果响应文件实质上不响应谈判文件各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。24.3 响应文件的澄清为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求竞标人澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。24.4 响应文件计算错误的修正评标小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：（ 1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；（ 2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准

36、，除非评标小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。（ 3）当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改总额。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，竞标人同意后，调整后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其竞标将被拒绝，并不影响评标工作。响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。24.5 合理工期确定竞标工期在竞标须知第1.1 条所规定内视为合理工期。24.6 招标控制价本项目的招标控制价在竞标截止期三日前发给各购买谈判文件的竞标人。24.7 有效竞标报价的确定有效竞标报价应符合以下所有要求：

37、（ 1）有效报价的范围为：竞标报价招标控制价（ 2）经评标小组确定为资格审查合格、实质上响应谈判文件的要求、工期为合理工期的响应文件的竞标报价。在评标过程中， 评标小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的， 由评标小组认定该竞标人以低于成本报价竞标， 报价严重不平衡、 不合理，其竞标应作废标处理。24.8 评审标准： ( 最低评标价法)本项目采用 最低评标价法确定成交人，具体办法如下： 将资格审查的合格、 实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件按其竞标报价由低到高的

38、顺序依次排出名次。评标小组将各竞标人有效的竞标报价按由高到低的顺序进行排名后推荐前三名为成交候选人，报价最低的为第一成交候选人，报价依次第二、第三低的分别为第二、第三成交候选人。如出现两个及以上相同报价时，则由评标小组集体决定推荐顺序；评标小组各方意见不一致时，应采用记名表决的方式决定，遵循少数服从多数的原则，表决结果要书面结果归档备查。24.9 推荐成交人原则采购单位应当确定评标小组推荐的第一成交候选人为成交人。第一成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定第二成交候选人为成交人。第二成交候选人因前款规

39、定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定第三成交候选人为成交人，其余以此类推。24.10 成交价的确定(1)有效竞标价参照本评标、定标办法第24.7 款的要求确定；(2)成交价等于成交人的竞标报价。八、授予合同25、合同授予标准25.1采购人将把本合同授予其响应文件实质上响应谈判文件要求和按本须知评标、定标办法规定评选出的成交人，确定为成交的成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。26、评标结果公告26.1在评标结束并由采购人确认后，采购代理机构在发布采购公告的网站上公告评标结果，公告期为7 个工作日。成交公告内容按中华人民共和国财政部令第19 号政府采购信息公告管理办法第十二条执行。2

40、6.2竞标人如对评标结果有异议，在公告期可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。26.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法（桂财采200611号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。27、成交通知书27.1采购代理机构在发布成交公告的同时，向成交人发出成交通知书。27.2确定出成交的竞标人后，在竞标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的竞标

41、人。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。27.3成交通知书为合同的组成部分。27.4采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。28、合同协议书的签署28.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得订立背离合同实质性内容的其它协议。竞标人应派其法定代表人或授权代表前往与采购人进行签订合同。28.2 如成交供应商不按有关规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成

42、交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还上缴同级财政国库。28.3 如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保障金存入建设行政主管部门指定的账户的，采购人将取消其成交资格。28.4 成交结果公布以后，拟派的项目经理未经采购人及建设行政主管部门同意不得更换。29、履约保证金29.1成交人的履约保证金由其交纳的竞标保证金自动转成，由采购代理机构直接转入玉林市玉州区财政局。29.2待至工程竣工验收合格并达到合格质量后，成交人凭采购人开具的验收合格证明，填写相关申请退款表格(见格式 )并经采购单位确认后，由玉林市玉州区财政局如数 (无息 )退回。如成交供应商不按双方所签订合同的规定履约，其全部履约保证金将

43、不予退还，由此造成损失的，成交人将要负上相应的法律责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。29.3在到达履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知玉林市玉州区财政局，否则由此产生的后果由成交人自负。30、成交服务费30.1 本项目成交服务费按计价格20021980号文件的规定收取，请各竞标人在竞标报价时综合考虑该项成本。成交服务费详见本须知前附表第12 项规定，在成交通知书发出前由成交人一次性向采购代理机构付清，否则，视之为违约，取消该成交决定其提交的全部竞标保证金也将不予退还。31、有关事宜31.1 所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址

44、联系：广西科联招标中心玉林分部通讯地址：广西玉林市广场东路105 号邮政编码： 537000电话： 0775- 2092008传真： 0775- 2092008玉林市玉州区政府采购监督管理办公室通讯地址：广西玉林市玉州区财政局六楼邮政编码：537000电话：真：二章合同条款及格式协议书 (格式)发包人 (全称 )：承包人 (全称 )：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、中华人民共和国政府采购法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：

45、工程地点：工程内容：资金来源：预算内二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额 ( 大写 ) ：人民币元，￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书；2、成交通知书；3、本合同专用条款；4、本合同通用条款；5、最终澄清及承诺书；6、响应文件中的商务部分；7、响应文件中的施工组织设计；8、谈判文件答疑、补遗；9、谈判文件中的竞标须知；10、安全施工保证书；11、工程质量保证书；12、履约保证金的缴纳证明。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有

46、关词语含义与通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字和盖章并加盖单位公章后生效。发包人： ( 公章 )承包人： ( 公章 )住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：附件 1：承包人承揽工程项目一览表( 略 )附件 2：工程质量保修书附件 2：工程质量保修书工程质量保修书发包人 (全称 )：承包人 (全称 )：为保证(工程名称 ) 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供