售房合同合集10篇

1、售房合同关于售房合同合集十悬在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是避免争端的最 好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的售房合 同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。售房合同篇1出卖方（简称甲方）：买受方（简称乙方）：甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本商品房认购林议书，以资 甲、乙双方共同遵守：一、乙方认购甲方开发的位于 住宅小区的下列物业1o商品住宅：号楼 座 号，建筑面积 平方米02o商铺：号楼 号，建筑面积 平方米。3o车位（库）号，建筑面积 平方米。二、上述房屋的价格1o商品住宅：人民币每平方米 元，合计

2、人民币：元。优惠价为,实际成交价格为人民币：元。（买受人如选择公积金按揭贷款方式，商品住宅的优惠价为 元，成交价格为 元）2o商铺：人民币每平方米 元，合计人民币：元。优惠价为,实际成交价格为人民币：元,3o车位：人民币每间（位）元，合计人民币：元。以上 项合计人民币： 元（大写）佰 拾 万 仟佰 拾 元整。三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币 万元整（其中住宅定金 万元，商铺定金 万元，车位定金 万元）甲方另开收款收据。四、乙方选择的付款方式1。一次性付款：乙方须在签订商品房买卖合同的同时，一次性付清购房款（已付的 定金抵作价款）2o分期付款:(1)首期付款：乙方须在签订商

3、品房买卖合同时交付总房价款的%,计人民币 元。(已付的定金抵作首期付款)(2)第二期付款：乙方须于签订商品房买卖合同后 天以内，交付总房价款%,计人民币 元°(3)第三期付款：乙方须于签订商品房买卖合同后 天以内，交付总房价款%,计人民币 元。(4)第四期付款：乙方必须在商品房买卖合同约定的交房时间之前 天付清余款，即人民币：元，乙方付清余款后，方可办理房屋交接手续，甲方通知延期交 房的，交款时间顺延。3o银行按揭(商品房个人按揭贷款)(1)乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。(2)乙方须在签订商品房买卖合同时，交付不低于总房价款的%作为首期付款 (已付的

4、定金抵作首期付款)，计人民币 元，余额计人民币 元，由乙方向银行办理个人银行住房贷款。(买受人的按揭申请由银行审批确定，如银行认为需要买受人增加首付 款或不同意放贷，买受人须增加首付款或更换付款方式。)(3)按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。五、乙方在答订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的商品房买卖合同、商品买卖合 同补充协议、前期物业服务合同及业主临时公约，完全清超合同内容并予以接受。六、乙方应在签订本协议书之次日起 日内主动到 售楼部与甲方签订商品房买卖合同、商品房买卖合同补充协议及签署业主临时公约。甲方可以另行 指定签约地点。七、乙方前来签订上述合同等法律文件时，应当携带下述证照及文件

5、(1)个人购房的，须持本人身份证及本协议书：(2)委托他人代购房产的，代理人须另持购房人签署的授权委托书和本人身份证；(3)单位购房的，须持单位证明、法定代表人证书及本协议书，经办人不是该单位法定 代表人的，须持该单位授权委托书及经办人的身份证。八、非因甲方原因，乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订商品房买卖合 同、商品房买卖合同补充协议及签署业主临时公约并交纳相应的购房款的，视为乙 方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权，甲方有权将乙方原认购的物业转售他人，乙方 无权收回所交定金。九、如甲方在本协议书第六条约定的期限内，未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另 售他人的，双方的认购关

6、系即行解除，甲方应双倍返还乙方所交定金，不承担其他赔偿责任。十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后，签约定金即转为履约定金。十一、本协议书所有手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。十二、本协议书自双方签字（盖章）后生效。十三、本协议书一式 份，甲方 份，乙方 份。甲方（签章）:法定代表人：乙方（签章）:法定代表人：日期：年 月 日售房合同篇2甲方（卖方）：乙方（买方）：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：一、甲方自愿将坐落在娄底市委星区甘贵路80号移民基地4、5层（建筑面积192平方 米）房屋出卖给乙方，弁将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。二、双方议定上述

7、楼层总价款为人民币大写式拾肆万玖仟陆圆整：即人民币小写249600. 00 元。三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写100000.00元整© （后续款以收据为准）白、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）,五、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担，甲方提供有关资料六、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方 名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。七、甲方应在20xx年2月交房给乙方；交房后乙方付清余款。八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方加倍赔偿违约金。九、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双

8、方签字之日生效。甲方（卖方）：（印）身份证号：住址：电话：乙方（买方）：（印）身份证号:住址：电话：证明人：售房合同篇3出卖人（甲方）：身份证号码：买受人（乙方）：身份证号码：甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。1、甲方愿将其拥有完全产权的位于市 城区的房屋（房屋所有权证编号：建筑 面积 平方米）以人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰拾 元整（¥元）的价款出售给乙方,2、本合同签定前，该房屋如有应缴纳的一切税费，概由甲方负担。本合同发生的契税， 土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定各自负担。3、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每期逾期1

9、天按房价总额千分之。，计算违约 金缎带与乙方。逾期超过 个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币 元。4、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日 %。计算的违约金给甲方。逾期超过 个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的 作为甲方的损失赔偿金。5、如果甲方出售的房屋存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使， 一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。6、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决：林商不成的按下述第 种方式解决。7、提交 仲裁委员会仲裁。依法向人民法院起诉

10、。8、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充 协议与本合同具有同等法律效力。9、本合同一式2份，甲乙方各执一份。甲方：乙方：年月日售房合同篇4客户方：以下简称甲方中介方：以下简称乙方依据中华人民共和国合同法规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，本 着“诚实守信、公开公正”的原则，就购买事宜甲方委托乙方进行咨询服务，特订立本协议。 合同双方都必需严格按合同法共同遵守执行。第一条委托事项甲方委托乙方就 购买事宜提供相关资料与服务；直至甲方委托事宜合同签署成功。第二条委托权限甲方委托乙方事项：物业主题内容联络、物业现状说明、商务性协调洽谈、协助签署合 同

11、、协助处置甲方本物业委托的相关事宜。第三条委托要求按“委托事项”要求，乙方为甲方落实本合同物业“委托事项”的专项服务。并按落实的 细则、情况、内容处理意见随时向甲方通报和开展工作。甲方委托乙方安排由甲方、物业业主 及本物业有关联的参与人员进行专项洽谈°使本物业操作过程规范化。委托期限为天（从签订合同之日起）。第四条中介服务费甲乙双方确认：甲方向乙方支付作为中介服务费。在甲方与物业业主确认签定购买房地 产买卖合同后向乙方支付中介服务费的%,即人民币元整。在乙方完成本合同约定的服务委 托事项、甲方与物业业主方（权属方）就本物业最终购买过户时之日（同日），甲方即向乙方 支付中介服务费的%,

12、即人民币元整。如果最终甲方未能与物业业主进行最终的房屋购买，交 易未成功，乙方必须无理由退还 中介服务费给甲方，之后本协议自动解除。中介服务费支付方式：由甲方将款项汇入乙方的指定银行帐户，以转账票据为凭证。或以 现金方式支付。第五条协议生效及其它1、本协议经由甲、乙双方代表签署加盖公章后即产生法律效力。2、本核议会式贰份，甲、乙双方各执壹份。每份协议具有同等法律效力。3、本桥议自甲、乙双方签署日起，任何一方单独解除合同则无效：并在此后成为履行本 物业、本协议的不可撤销之文件；在本协议第四条款履行完毕后本协议效力则自动解除。4、本协议如与之前双方签定的协议有冲突时，与本协议为准。5、附注事项：客

13、户方（甲方）：中介方（乙方）：身份证号：身份证号：联系电话：联系也话：签署日期：年 月 日签署日期：年 月日售房合同篇5卖方（甲方）：买方（乙方）：根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实 信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。第一条 甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋具体状况如 下：房屋座落在山西省绛县振兴东街山西金甲药业有限公司大门外，房屋为碣混结构商品房， 房屋在第层，面枳为平方米，布局结构为O第二条 该房地产土地所有权性质为集体所有土她；土地使用权以出让方式获得。第三条 房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负贲，室内装饰统一为

14、水泥地面，墙壁为防 水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解，自愿购买上述房地产,第四条 甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：元 整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。具体时间为：本合 同生效之日起十日内乙方交付式万元；20xx年1月30日前付伍万元：其余在产权转移时全部 交清。第五条 甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于20xx年4 月30日将上述房地产交付乙方（以房产证交付为标志）o第六条 上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。第七条 本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有

15、关规定墩纳税、费。在上述房地产 权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲 方负责支付。第八条乙方在使用期间不得搜自改变房屋结构和使用性质，乙方对该房地产有关联的公 共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。乙 方确认上述受让房地产的业主公约，享有相应的权利和承担相应的义务。第九条 甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷如上述房地产转 让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任,第十条乙方未按本合同约定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付 款之日起第二天至实际付款日止

16、，利息按银行同期利率计算，逾期30天后，甲、乙双方同意 按下列之一处理。一、乙方除应支付利息外，还应按逾期未付款的3$向甲方支付违约金，合同继续履行。二、甲方有权通知乙方单方解除合同，甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未 付款3$的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之日起 10日内向甲方支付，若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付 的.违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。第十一条除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方 的，应按已收款向乙方支付利息，利息自约定交付之日起第二天至实际交付之

17、日止，利息按银 行同期利率计算。逾期30天后，甲、乙双方同意按下列之一处理。一、甲方除应支付利息外，还应按已收款的3席向乙方支付违约金，合同继续履行。二、乙方有权通知甲方解除合同，甲方除应在接到书面通知之日起10日内向乙方返还已 支付的房款和利息（自乙方支付房款之日起至解除合同之日止）夕卜，还应按已支付房款的3% 向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的 违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。第十二条经甲、乙双方协商一致，本合同未尽事宜，在不违反本合同原则的前提下，可 订立补充条款或补充协议，甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本

18、合同不可分割的 一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。第十三条本合同自甲、乙双方签订之日起生效。甲、乙双方在签署本合同时，具有完全 民事行为能力，对各自的权利、义务清毙明白，并按本合同规定履行。第十四条本合同适用于中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若 发生争议，应协商解决。协商不能解决的，依法向人民法院起诉。第十五条本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，房地产交易管理机构一份，房地产登 记机构一份。甲方：（签章）乙方：（签幸）负责人：（签章）XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日售房合同篇6甲方（售房人）：乙方（买房人）：见证人：第一条甲方自愿

19、将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受 该房屋。该房屋具体状况如下：（一）座落于菠萝大奋子街子（小学校旁）的三格砖混结构房，建筑面枳为平方米：（二）该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并 转让。第二条 甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合 法追索。第三条 乙方一次性付清购房款人民币：（大写）壹拾叁万陆千陆佰元整，（小写）136600.0第四条 甲、乙双方定于 时正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。第五条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但签约之日起，依法对该房屋享 有共有权的权利

20、人均已等同于同意将该房屋出售给乙方。第六条该房屋正式交付时，甲方承诺该房产应无任何担保、抵押；房屋四至界限无纠纷 争议。第七条交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和堵壁及不适移动的物件。第八条 如遇不可预见的涉及该房屋的纠纷争议，甲方承诺无偿为乙方协商解决。第九条 本契约自甲乙双方签订之日起生效。第十条本契约一式叁份。其中甲方留执一份，乙方留执一份，为提交见证人一份。甲方（签章）：乙方（签章）:签约日期：售房合同篇7出卖人（以下简称甲方）：身份证号码：甲方为 省 市 区/镇 居民.甲方配偶为身份证号码：房屋地址：农村集体土地使用证号码：买受人（以下简称乙方）：身份证号码：乙方为 省 市

21、区/镇 居民根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国土地管理法及有关法律、法规的规 定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条 房屋情况 该房屋农村集体土地使用证号：房屋座落：市 区 村 路o设计用途：居民自住用房，建筑结构，建筑层数为 层。建筑面积 平方米，其中：房屋建筑面积 平方米，庭院建筑面积 平方米。该房房土地来源为：农村集体土地划拨，房屋建于 年使用至今为 年。第二条 该房屋价款规定 该房屋按照协商以总价计算，价款为 元，计（大写）第三条 房屋交付日期 经双方签订合同后，乙方付清甲方房款 日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力（

22、如自然灾害及其他不可抗力）时，且不能履行合同，双 方同意按下列第 种方式处理：1、变更合同2、解除合同3、o第四条乙方付款形式及付款时间如甲方无异议，乙方将在合同签订 日内按一次性付款形式付款：第五条 甲方逾期交付商品房的处理 如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述约定， 追究甲方违约责任：约定为：合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之 日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款 的万分之七向乙方支付违约金。第六条 乙方逾期付款的处理 如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述约定，追究乙 方违约责任：约定为：合同继续履行。乙

23、方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日 次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分 之七向甲方支付违约金。第七条房屋质量及保修责任 甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方 的承诺（特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求），未达到国家规定标 准和承诺的，甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下，承担维修责任°第八条 房屋及其土地使用权力延伸的规定该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有，且甲方于 年 月 日按照合同规定将所属房屋售于本村村民乙方。乙方作为购买者依法享有该房屋及其土地使用的一切 权

24、利，且双方需声明乙方在合法购买该房屋后，拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处 置权利（包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得，与甲 方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿）O该合同由双方所在村委会给予认可，甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方， 乙方在法律规定和适当机会下予其作废，并在村委会的证明和市/区政府给予的条件下重新办 理乙方对于该房屋的农村集体使用证。第九条公证人的规定本合同在 省 市 区 村村委会的公证下签订，双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。公证人（签章）:甲方：乙方：年 月 日 年 月 日售房合同悬8被代理人（甲方）：代理

25、人（乙方）：第一条订立合同的基础和目的依据国家有关法律、法规和有关规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就 乙方接受甲方委托，代理甲方订立房地产（买卖/租赁）合同，并完成其他委托服务事 项达成一致，订立本合同。第二条代理事项（一）委托交易房地产的基本情况1 .座落：;2 .建筑面积：平方米；3 . *又属:o（二）代理事项 0第三条合作期限（一）本合同代理期限为 个月，自 年 月 日至年 月 日。在本合同到期前的 天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长 个月。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。（二）在本合同有效代理期内，除非甲方或乙

26、方违约，双方不得单方面终止本合同。（三）在本合同有效代理期内，甲方不得在 地区指定其他代理人。第四条费用负担本项目的推广费用（包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、制作沙盘等） 由甲方负责支付。该费用应在费用发生前一次性到位。具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。第五条销售价格销售基价（本代理项目各层楼面的平均价）由甲乙双方确定为 元/平方米，乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的 附件。第六条佣金支付（一）乙方完成本合同约定的甲方委托的事项，甲方按照下列第 种方式计算支付佣金；（任选一种）1 .按该房地产（总价款/月租金

27、计）的%,具体数前为 元支付给乙方；2 .按提供服务所需成本计 元支付给乙方。（二）乙方未完成本合同约定的委托事项第 项的，应当按照合同约定的佣金的%,具体数额为 元，给付甲方。第七条预收、预支费用处理乙方（预收/预支）甲方费用 元，用于甲方委托的 事项，本合同履行完毕后，双方按照合同约定再行清结。第八条双方当事人权利义务（一）甲方在合同生效之后，对乙方在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可 随时研究协商；（二）乙方应认真负责行使甲方授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺 骗被代理人；第九条违约点任（一）双方商定，有下列情形之一的，承担违约责任：1 .完成的事项违反合同

28、约定的；2 .擅自解除合同的；3 .与他人私下串通，损害对方利益的；4 .其他过失损害对方利益的。（二）双方商定，发生上述违约行为的，违约方按照本合同约定的佣金总额的%, 计 元作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失，应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。第十条声明及保证甲方：（一）甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。（二）甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。（三）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲 方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。（四）甲方为签署本合同所需的内部授权

29、程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表 人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：（一）乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。（二）乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。（三）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙 方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。（四）乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表 人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营

30、信息及其他 商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘 密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为 年。售房合同篇9卖方（以下简称甲方）：姓名：地址：联系电话：买方（以下简称乙方）：姓名：地址：联系电话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、林商一致的基础 上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条房屋的基本情况：层户，房屋结构为，房产证登记面积平方米，房屋所有权证编号：O第二条价格：元（大写拾 万仟佰元整），（含附属设施费用）:2、甲、乙双方达成

31、一致意见，双方交易税费由乙方负担。第三条付款方式：乙方于本合同签订当日内向甲方支付交首付款 万元。元（大写 拾 万仟佰 元整）在 房屋过户手续办理完毕之日支付。甲方房屋坐落于位于第1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币（大写 拾万仟佰元整），余款第四条房屋交付期限：房屋合同由社区各位领导鉴证，交纳税费20xx元整，由乙方负责交纳。第五条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权 纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括 水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。第六条甲方保

32、证在办理完过户手续之日起 日内，招户口迁出，逾期超过日，乙方每日按已付款的%收取违约金。第十条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可 依法向该房屋所在地人民法院起诉。第七条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充林议，补充协议与本合同 具有同等法律效力。第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同 等法律效力。甲方（签名或盖章）：乙方（签名或盖章）：鉴证方（签名或盖率）签订日期：年 月 日售房合同篇10卖方（甲方）：买方（乙方）：根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实 信用的原

33、则，订立本合同，以资共同遵守。第一条 甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋具体状况如 下：房屋座落在山西省绛县振兴东街山西金甲药业有限公司大门外，房屋为砖混结构商品房， 房屋在第 层，面枳为 平方米，布局结构为。第二条 该房地产土地所有权性质为集体所有土地;土地使用权以出让方式获得。第三条 房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责，室内装饰统一为水泥地面，墙壁为防 水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解，自愿购买上述房地产。第四条 甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：元整。 甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。具体时间为：本合同生 效之日起十日内乙方交付贰万元产年1月30日前付伍万元；其余在产权转移时全部交清°第五条 甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于*年4月 30日将上述房地产交付乙方（以房产证交付为标志）。第六条 上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。第七条 本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有关规定激纳税、费，在上述房地产 权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费