建筑安装工程承包合同_2

1、建筑安装工程承包合同建筑安装工程的承包方（以下简称甲方）:承包方（以下简称乙方）:根据中华人民共和国经济合同法 、 建筑安装工程合同条例及煤炭部的有关规定，经双方协商一致，结合本工程的具体情况，签订本合同。第一条项目 1 、项目名称:2 、项目地点 :3 、资金来源:4 、合同范围、项目内容:1 。合同范围 :2。项目内容（详见表 1-1 、 1-2）:3。其他 :5 、合同价格1。合同总价:万元。2.合同价格的定价依据（1）年度书面下达的预算定额（统一基价）（2）年度书面下达的成本标准（3）年度书面批准的人工成本单价（4）年度地区预算价格（5）其他 :第 2条:双方责任 1 、甲方责任 1。

2、办理项目永久用地的征用和施工组织设计规定的临时用地的租赁、幼树补偿、清除项目现场障碍物 （包括架空和隐蔽）并提供相关的隐蔽障碍物信息。2.办理施工许可证及其他应由甲方办理的证件3.1 月前完成施工现场的四通一级接入，即水源、电源、通信线路、运输道路、场地平整满足施工用水、用电需求。负责场外运输道路的维护，安排现场排水沟的流向。（如甲方不能承担四向一级工作，可委托乙方承担。4 .协调当地工农关系， 改善施工环境， 确保正常使用水、 电、道路、通讯工程。5 .合同签订后天内提供完整的建筑安装设计说明书和施工图纸一式两份（包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等。）并在天内提交水准点和坐标控制点，

3、进行现场验证。6 .组织乙方、设计单位及相关部门参加施工图交底审查，并编制交底审查纪要，在审查后一天内分发给相关单位。7 .向经办银行提交资金依据，及时办理资金和结算。8 .按时参加工程月末验收、 中间验收（如双方同意，甲方也可负责组织月末和中间验收 ） 、隐蔽工程验收负责组织工程竣工验收并按照国家和行业相关规定及时拨付工程价款、签证申请和竣工结算。9 .委派同志作为甲方的现场代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证申请，接受各种报告，并与其他有关方面协商解决甲方应及时解决的问题。对于监理项目，甲方委托总监理工程师代替甲方。甲方代表和总监理工程师由甲方代替， 甲方应提前7 天

4、通知乙方继续履行其前任在合同中约定的权利和义务。10 、乙方责任 1。负责施工区域内临时道路、临时设施、下沉设施、水电管线敷设、管理、使用和维护。11 编制施工组织设计（或施工方案）并做好所有施工准备。12 严格按照施工图说明进行文明施工，满足环保要求，确保工程质量按合同规定的时间按期完成和交付。13 及时向甲方提交隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，并向甲方提交月度施工作业计划、 材料设备、 成品半成品及其他进场计划（包括月度计划、水、用电计划 ）进行月末验收和中间验收计划、施工统计报告、工程事故报告等。14 工程竣工后及时清理场地，工程竣工后清理场地。提出完整的竣工验收资料， 办理竣工验收手续

5、， 并在规定时间内提出工程决算。15 竣工房屋、结构和安装设备应在双方同意的交接日期保存。16 使用永久性建筑物和设备负责建筑物和设备的维修和保养，以确保矿山移交时建筑和安装工程的质量。使用永久性建筑物和设备所产生的所有维护和修理费用由乙方承担17 指派同志作为乙方代表负责施工现场的管理和与甲方的联系第三条工程工期为 1 、 总工期为天（日历天）， 从工程开工之日起至竣工验收之日止。2 、 甲方未能按协议完成四通一级工程、 未及时提供的不完整图纸和材料、 设备和工程配置不及时和不可抗力、 对外关系和其他非乙方原因造成的开工延误、工程中途停工和经甲方签证的工期延误。3 、 若因乙方施工管理不善或

6、因乙方责任造成工程质量返工导致工期延误、事故处理，工期不顺延。四项、 提前或延期完成的工程按每天工程造价的万分之一计算。支付提前完工费或承担违约金。第四条工程质量和验收 1 、乙方必须按照施工图纸、规范和相关国家标准、 规定和标准进行施工， 并接受甲方代表和项目监理的监督。4 、甲方提出的竖井巷质量等级、土建工程、安装及其他单元工程 （见表 3）。工程质量标准应按国家或行业工程质量标准进行检验。5 、竣工验收合格后，甲方应按工程造价的 % 支付优质工程费 （最高不超过工程原预算造价的%）。6 、乙方在施工中必须遵守以下规定。 1. 主要材料、设备、成品、半成品（包括甲方提供的）必须按有关规定进

7、行检验和复验。材料的任何变更或替代必须经原设计单位和甲方批准7 .施工中发生质量事故，乙方应及时向甲方、监理工程师和工程质量监督站报告。重大质量事故处理方案由上级、设计单位、质监站、甲方等单位共同研究，经甲方和设计单位签字后实施。由此产生的费用由乙方承担，工期不得顺延。五、项目验收 1。月末验收和中期验收。甲乙双方应组织相关单位进行月度验收和中期验收。 验收合格后，各方应签署验收证书。8 .隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前一天书面通知甲方或监理单位参加检查。双方确认工程合格后， 乙方应签署工程验收证书。如甲方不能按期派人参加检查，乙方可自行检查验收，并做好隐蔽工程验

8、收记录。甲方应予以承认。工程隐蔽后， 如甲方提出复验， 合格后， 乙方同意延期复验。如不合格，甲方应承担复检费用。复检费用由乙方承担，期限不得顺延。如果乙方未通知甲方， 而甲方在未通知甲方的情况下提出自行复检隐蔽工程，则无论费用是否合格，工期均不顺延。9 .竣工验收。乙方应在单位工程预计竣工的前一天向甲方提交竣工报告及相关图纸、资料，甲方应在天内组织相关单位完成验收。单位工程质量等级评定和认证应签署验收证书。验收不合格的， 责任方应承担费用和工期， 直至达到合格标准。10 竣工验收后，乙方应按照有关规定准备好全部竣工资料并一式两份移交给甲方。六、工程保险。乙方应按国家和行业规定的保修措施负责保

9、修。保修期为 :土建工程年、安装工程年（供暖工程以一个供暖期为基础 ），井巷工程不保修。第五条建筑材料、设备供应、验收及差价处理1 、甲方提供的以下材料、实物设备数量（详见表 2）。11 、非甲方提供的材料、设备由乙方购买。12 、任何一方提供的材料、设备应按时提供、按质量提供、按合同规定的数量提供。 必须附上产品证书或质量检验证书， 方可用于对另一方提供的材料进行复验。如果任何一方认为另一方需要复验，则应允许复验。只有复检后符合质量要求的方可用于本工程。 复验费用由要求复验的一方承担， 不符合质量要求的不得用于工程施工， 并应在规定时间内远离施工现场。复验费由材料、设备供应商承担。13 、材

10、料供应商应对不合格材料造成的损失（包括仓储费 ）负责。五、根据项目需要，经甲方代表批准，乙方可以使用替代材料。甲方应承担因甲方原因使用时的经济费用， 乙方应承担因乙方原因使用时的费用。六、如果材料和设备不能及时供应，造成材料停工，停工损失、由供应商承担。七、 本项目材料价差按 煤炭建筑安装工程造价价差调整办法的有关规定计算。第六条工程价款的支付和结算， 按照国家基本建设工程价款结算的有关规定执行。1 、合同签订后的第二天内，甲方按合同总价（或当年计划）的%向乙方支付备料款人民币10， 000.00元。临时设施费 1 万元，凿井费 1 万元。2 、 甲方必须在收到乙方月度工程进度报告后天内， 根

11、据核实的工程进度支付进度款。当进度款达到合同总价的 %时，甲方应按规定比例逐步扣除准备款。3 、 当工程价格达到调整后合同总价的95%时，不再按计划支付。 工程竣工验收后， 保修期满后仍合格的工程价款和未支付的工程价款及利息一次性支付给乙方。隧道工程竣工验收后，应进行一次结算。4 、 工程价格的结算基础应包括:1。 施工组织设计或方案 2。设计变更文件3 。隐蔽工程、工程变化、岩石硬度变化、材料替代和其他签证 4。 矿井涌水量和地质条件变化的实测数据。 差价调整数据。与项目成本增减相关的其他合同文件的通信或签证。五、双方同意采用本项目定额（或基价 ） 、费用标准、人工、材料、设备价格及国家（自

12、治区、直辖市）人民政府或授权部门规定的其他调整，合同价格应相应调整。六、 由于甲方延迟支付进度款或余款， 甲方每天应向乙方支付延期付款金额的万分之十的滞纳金。7 、若因甲方延迟支付工程价款造成乙方停工或窝工等损失、甲方代购材料差价，由甲方承担。八、合同价格的结算方式为 :。九、 乙方应在所有项目完成后天内将竣工结算文件发送给甲 方和经办银行进行审核。乙方负责解释评审中的疑问。如甲方在收到文件之日已完成审查， 且未在期限内提出任何书面异议，乙方可要求经办银行批准拨款。第七条施工和设计变更1 、甲方提供的设计图纸、规范及相关技术资料应作为施工的有效依据。 甲方应在开工前组织设计交底和三方会审，形成

13、会议纪要，作为施工的补充依据。甲乙双方不得擅自修改。2 、施工过程中，如果设计出现任何错误或不合理，双方应及时书面通知对方。 甲方应及时会同相关设计单位研究确定修改意见或设计变更。乙方应按修改或变更后的设计进行施工。因设计修改或变更而增加或减少的费用（包括返工损失、停工损失、 停工损失、 人员和机械设备转移材料和部件的实际积压损失、数量增加或减少等）。 ）由甲方承担和调整，合同价格的工期也应相应调整。3 、 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下， 对修改设计、 修改过程提出合理建议。 经设计或相关技术部门审查并经甲方同意后，乙方采用并实施节约价值，并按国家规定进行分配。4 、 如果甲方需

14、要修改或变更设计， 原设计单位必须发出正式的变更通知或修改图纸，乙方才能实施。只有在投资实施证书、 技术数据和设计图纸完整时， 重大修改或成本增加必须单独协商并由乙方实施。5 、施工中如发现地下埋藏文物、文物等障碍物，乙方应立即通知甲方报告文物管理部门处理并立即采取补救措施。甲方应对由此增加或减少的数量和费用负责， 并相应调整工期。第八条项目监理在实施项目监理时， 应认真执行煤炭工业部1996 年 254 号文件发布的煤炭工程建设监理条例 。甲方应正式通知乙方监理单位和监理人员名单、监理职责、监理范围。监理单位应将监理工程师名单及其专业通知乙方。乙方应配合监理单位对建设项目进行监督管理。甲方、

15、 乙方和监理单位应建立有效的沟通渠道， 按照规定的方式进行信息交流。第九条违约责任乙方违约责任 1 、工程质量不符合合同规定时，负责修复或返工。因维修或返工造成逾期交付违约金。6 、若因乙方责任导致工程无法在合同规定的时间内交付，乙方应支付逾期违约金。7 、 保修期如有质量问题， 乙方应在接到甲方通知后天内修复， 否则甲方有权要求施工单位另行修复， 由此产生的修复费用由乙方承担甲方的违约责任 1 、除了延迟竣工日期之外，甲方还应赔偿承包商因未能履行合同规定的责任而造成的实际损失。二、 工程中途停工、 因设计变更和设计错误造成的延误施工或返工应采取措施弥补或减少损失，乙方应赔偿由此造成的实际损失

16、。3 、 甲方应对因甲方早期使用或未经验收擅自使用项目而产生的任何质量或其他问题负责。第十条争议解决: 本合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，可向煤炭部主管部门申请调解。协调不成或调解不成的，双方同意由仲裁委员会仲裁 （如双方未在本合同中约定仲裁机构事后不能达成书面仲裁协议的， 可向人民法院提起诉讼） 。第十一条施工安全乙方应按照煤矿安全规程及有关规定进行安全施工， 并承担因自身安全措施不力而造成的责任及由此产生的费用，并应立即向有关部门报告，并按有关规定通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事故，责任方应承担责任及相关费用。第十二条补充条款1 、 本合同一式两份（含附件）。 甲乙双方各持一份正本和一份副本， 由甲方提交经办银行、 当地工商行政管理机关、煤炭工业部地区工程造价管理站、质量监督站、监理单位和建设