建设工程施工劳务分包合同

1、建设工程施工劳务分包合同劳务发包方： (下面简称甲方)劳务承包人： (下面简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凉水井安嚣小区建设工程劳务分包事项协商达成一致签订施工劳务分包合同，订立本合同，共同遵照执行。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：工作地点：金梅片区面 积：本工程约56000，支付工程进度款的估计面积按施工图建筑面积计算，依据国家现行规范计算实际竣工面积按_元/平方米结算。二、合同工期： 总日历工期为_个月，从地下室垫层开始之日起计算(甲乙双方签字为准)。三、乙方承包的范围及工作内容：

2、 施工图范围内除甲方另行分包的工程以外的全部内容所涉及土建的人q-,机械、管理费用以及劳务公司所承担的有关保险费用、具体内容如下： (1)泥工组：设计文件、施工图、图纸会审记要、设计变更通知与泥工有关的内容，包含填充墙拉筋的安装。从地下室垫层开始含清基，人工、小机具、辅助材料费。即：所有室内外抹灰、楼地面找平，(含碗柜，灶台和厕所、厨房、阳台的瓷砖地砖)屋面的全部工作内容。含电梯、楼梯、前室、大厅、地面、门套的铺装，及门、窗、和各种管线的后塞口堵塞。机具设备要求：乙方自备小型机具，振动机、振动棒、翻斗车、泥桶、铲子、绳、线、水管、抬杠、放线、抄平、灰槽、线锤、安全帽以及其他低质易耗品包括修理自

3、理。(2)钢筋组：设计文件、施工图、图纸会审纪要、设计变更通知与钢筋有关的内容，具体包括人工费及独立使用的机械、扎丝、电焊条，自本工程地下室垫层开始到工程完工所有的钢筋配料计算、下料、制作、绑扎安装到位、电焊、闪光对焊、水平及垂直运输、拉墙筋加工、预埋件的制作、钢筋进场后下车堆放整齐、止水片的安装等内容，含套筒机械连接的机械不含套筒材料。机具设备要求：本工种所需的钢筋机械(如切断机、闪光对焊机、电焊机、弯曲机等)由乙方自行解决，其中12钢筋(含12)必须焊接。(3)架工组：工程上所有使用的架管及租金、扣件及租金、外架搭设、转运、人工，安全网、平网、所有防护、卸料平台搭拆，及安全防护用品中的安全

4、防护架材以及刷漆(外脚手架为全封闭)。(4)机械组：本工程所使用的施工电梯、塔机、搅拌机租金安拆维修，及操作机手人工工资。(5)施工管理组：包括施工技术控制及分部分项工程验收的组织和资料提供；安全文明施工及安全施工管理工作、乙方负责全部测量放线、协助抽样送检，甲方对所有的测量放线进行复查确认。(6)木条、架板：工程所用木条、架板。(7)木模板：工程所用木模板。(8)资料组：协助甲方把资料整理汇总。(9)水、电费：施工时段水电费由甲方负责。(10)安全风险、文明施工：工程中安全文明措施以及安全风险、各种施工人员意外伤害保险等费用。施工过程中如出现安全事故，除保险责任赔付外的经济责任由甲乙双方各负

5、责50%。因人力不可抗拒原因造成的人身伤亡事故按国家有关法律法规处理。(11)临设：工程所用工棚、临时施工办公室由甲方承担，甲方向乙方提供施工水源和施工电源的一级配电点(箱)，甲方承担所使用的水电费。(12)木工组：内衬、穿墙拉杆、防水丝杆、火钩、拉片、电钻、电锤、手提刨木机、粘胶带及其它零星工具用具及辅材等。基础、墙、柱、梁、现浇板模板的支、拆，扣件的水平运输、垂直运输。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，浇砼时护模、天棚打磨，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打及垃圾的清运。零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底预留空洞的留设，及安装

6、所使用的洞口的封堵(含下通风口、烟道洞口等)；所有预制构件模板、预留盒制作、安装。负责预制墙、梁内撑的制作及转运，所有模板工程必须达到市优质结构要求，模板最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。四、未在乙方承担范围内的甲方分包的分项、分部工程及材料：(一)甲方分包的项目：土地大开挖和回填(其中夯实由乙方承担)、地基处理、基坑护臂支护、挖孔桩的土石方工程、通风、消防工程、空调、吊项、门窗工程、栏杆及其它金属构件安装工程、油漆涂料腻子工程、外墙保温、电梯安装、高低压配电箱和洁具及二次装修、施工手续的办理的人工费及材料由甲方负责。(二)乙方承包的内容甲供

7、材料：工程上的钢材、水泥、商品砼、机械连接的套管(范围：三级钢材为20及以上钢筋、二级钢筋为25及以上钢筋)、标砖、空心砖、瓦、砂、石、珍珠岩、后浇带使用的钢板。(三)甲方提供钢材、商混、水泥三大主材。钢材损耗应控制在图算量的3(含)以内，超过3部分由乙方自行负责材料费用，对商混高低标号差高标号超出预算用量15(不含15)以上部分，由乙方承担高低标号差价。五、质量标准1、质量标准A、工程质量：必须按照国家及本市现行的建筑工程施工质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300200 1)，本工程质量评定必须达到合格等级；B、乙方必须对承保范围内的工程质量负责，施工中必须有完整的质量保

8、证体系，并且严格按照国家及当地质监标准进行质量检验与控制。C、分项工程验收不合格的进行整改(其发生的所有费用由乙方负责)。D、满足国家现行施工验收规范、质量评定标准及甲方的质量要求，保证结构安全及外型美观。E、每月25日甲方质检及技术人员对已经完成的工程部位进行检查验收，填写分项工程质量检验评定，以此确认质量完成情况，作为进度结算依据。但最后质量认定以质量监督部门认可的结果为准。F、本工程按现行建筑工程验收规范必须达到主体合格、观感优良工程。本工程所有现浇墙、梁、柱、板均为清水面，其平整度、垂直度、光洁度、阴阳角方正均达到中级抹灰墙面质量要求，所有分项工程必须达到分户验收标准，经甲方、监理验收

9、，达不到质量要求的必须重新返工，一切经济损失均由乙方负责。G、乙方必须按施工图纸、工程施工验收规范及相关技术要求精心组织施工，确保工程质量。对甲方检查发现的违反施工规范问题必须返工，所发生的一切费用由乙方自行承担，工期不变，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。六、合同文件及解决顺序1、本合同及其附件；2、标准、规范及有关技术文件；3、图纸。七、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1、国家现行施工规范及验收标准；2、工程质量必须达到合格的质量验收目标；3、四川省遂宁市操作规范规程和标准。八、图纸甲方应在乙方工作开工 3 天前，向乙方提供图纸 3 套(超出3套的，费用由乙

10、方自理)，以及与本合同工作有关资料。九、新增工程量或设计变更，技术核定等需要增加费用按以下办法计算：(1)、变更金额累计在_元以下的不计；(2)、变更金额累计在_元以上的，甲方负责补偿或扣除。十、项目经理(负责人)l、甲方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为_。2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为_，技术负责人为_，其它主要管理人员(施工员、安全员、测量员)至少需要 5 人组成本项目管理机构。乙方承诺，未经甲方审查许可，不得更换项目负责人和技术负责人，不得减少项目管理人员(另附：乙方施工管理机构人员名单及身份证号码)。如乙方管理人员不满足施工要求及施工管理人员不称职，甲方有权要

11、求乙方更换管理人员。十一、甲方义务1、对乙方分包范围内的质量、安全、工期全权负责监督。2、对施工场地进行硬化，提供临时用电一级配电箱(总箱)，负责给乙 方提供水源至施工现场及生活区内。3、负责由专业资质单位进行的工程测量定位(仅限于楼栋红线控制点)， 组织图纸会审，乙方协助甲方安排交、竣工验收。4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证施工需要。5、按本合同约定，按时向乙方支付劳务合同价款。6、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。7、按照施工图、技术核定单、变更通知对乙方每道工序完成后进行检查，在乙方每道工序完工后，进行验收核定。十二、乙方责任l、对本合同承包范围内

12、的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的技术管理人员和熟练工投入工作；自觉遵守法律法规有关规章制 度。2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，以及与完成上述阶 段、时段施工相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格施工。3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严

13、格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款。4、自觉接受甲方及相关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，对本工程所有分包工程进行统一管理；与现场其他分包单位协调配合，照顾全局。5、按总平面布置统一规划堆放材料、机具、按甲方安全文明工地的要求，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。6、按时提交报表、完整的原始经济技术资料及完成完整的竣工验收资 料。7、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已玩工程部分的成品保

14、护工作。8、妥善合理使用甲方提供给乙方使用的设施。9、乙方须服从甲方及工程师的指令。10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行与其工作有关的所有义务及工作程序。11、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的施工质量问题，负责免费修理。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，由乙方自行负责。12、已完成工程交验前，乙方按合同条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间自身承包内容所发生的损失，乙方自行负责。13、乙方配合甲方收集整理竣工资料，并移交档案馆。14、乙方必须无条件服从甲方每月下达进度计划，组织好各个工种人员精心施工，不得无故拖延工期，否则甲

15、方有权单方面要求乙方退场，。十三、安全施工与检查1、乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定，并制定相应的管理制度，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在组织施工中，必须按规定设置专兼职安全员，完善安全保障体系，乙方进入施工现场10日内必须与甲方工程项目部签订建筑工程劳务分包施工安全生产目标责任书和建筑工程劳务分包工程质量目标书，避免重大伤亡事故和火灾事故的发生，施工操作人员严格使用“安全三宝”，“四口五临边”必须设置安全防护，严禁在高处抛弃物品。行人出入口、通道等上空搭设双层水平防护棚。施工过程中，严格执行国家及省市有关安全法律法规、施工组织设计及甲方管理人员要求

16、执行，所有安全防护设施及施工作业操作必须符合(JGJ5999)标准。 2、乙方应建立完善的安全管理制度，乙方项目负责人为本工程的直接安全负责A O乙方施工区域内发生的一切安全事故，应在发生后10分钟内通知甲方，由甲方按照国家有关规定进行处理、上报。3、乙方在施工中使用的机具、材料、周转材料、临时堆放材料均应放在甲方规定的区域内，并自行承担消防保卫工作。4、工程完工后，乙方应在甲方限定期限内将属于乙方的物品全部清退出场。5、乙方在完成上道工序要进行下道工序之前，对所完成工序必须书面形式通知甲方，经甲方及有关部门验收合格后，才能进行下道工序施工，否则，造成的一切责任由乙方承担。 十四、安全防护1、

17、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其 他保护用品)，由乙方自己提供，费用由乙方承担。2、安全帽必须统一分色，工人进入现场必须佩戴安全帽。3、外架必须采用双排挑架，每道挑架首层满铺硬质防护，水平网和立网采用合格安全网。 4、本工程必须达到市级文明标化工地要求。十五、保险1、该项目的建筑安全责任险，由甲方负责办理。2、乙方在工程现场所有施工人员、机具的意外伤害险等有关保险，由乙方负责办理并承担费用3、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施，防止事态扩散和减少事故损失。甲方应协助配合乙方工作。4、若发生事故，建安险的理赔由甲方协助乙方办理，意外险的理赔由乙方负责。双方应以风险转移

18、为目标，办理有效、可行的保险，投保业务在项目所在的保险机构办理。如乙方未办理足额保险，导致建安险支付之外风险不能转移的，甲方有权终止合同，扣留履约保证金，以弥补保险的不足部分。十六、材料、设备供应1、甲供材料计划由乙方提供，乙方须至少提前7天(钢材须提前5天，商品砼须提前2天)提出标明了质量、品种、规格、型号、数量和供应时间的使用材料的计划，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，乙方应就外观能识条件验收(如外观品质、品种、规格、型号等)，如不符合要求，乙方应在收货时提出并拒绝使用，由甲方负责处理。甲方所供应材料保证质量，并符合相关规定；因甲方材料供应不及时造成总工期

19、延误，工期顺延；因甲方材料供应不及时造成乙方停工待料的有关机具、周材、钢管、扣件、塔机、标节等的租赁及管理人员工资，工人工资等方面的损失，经双方签证确认，由甲方承担。若甲方无正当理由拒绝签证，则按合同争议程序解决处理。2、乙方应妥善合理使用甲方供应的材料、设备。因使用不善发生丢失、损坏、浪费，乙方须照价赔偿，并承担因此造成工期延误发生的一切经济损失。3、甲方负责供应的商品砼总量为图算量，运至施工现场的商品砼数量必须经甲方、乙方和商品砼供应共同确认。具体采购计划提交时间约定按附件材料采购规定执行。十七、劳务合同价款及支付1、双方约定本合同签订五日内，乙方向甲方交纳20万元的履约保证金后，甲、乙双

20、方签订本施工合同起即日完全生效。2、本工程的劳务合同价款按承包范围内容，采取固定劳务单项单价。乙方工作内容发生变化的，合同价款进行相应的增加或减少，增减项目的费用，依据设计变更，结合合同报价，只计取人工费、机械费、现浇砼计算支模费用，具体实施时经双方签证认可。其单价结算依据为：模板按接触面每平米_元计算，钢筋制作、安装、焊接按每吨_元计算，地下室垫层以上钢筋制作、安装、焊接按实际增加面积计算，室内抹灰每平米元计算，外墙抹灰每平米_元计算，砖砌体每立方_元计算，砼浇筑每立方_元计算。3、风险承包范围：双方约定在本合同规定的工期范围费用不调整，因甲方原因导致的停工或工期延误，延期施工期间的人工费按

21、合同报价的人工费结合国家有关政策进行调整(人工费调整金额在竣工结算时兑现)。由乙方原因导致的停工或工期延误，延期施工期间的人工费不调整。4、付款方法按月支付，主体按每月已完工建筑面积乘以240元支付，砖砌体按每月已完工建筑面积乘以30元支付，抹灰工程按每月已完工建筑面积乘以20元支付。在本工程所有钥匙移交给西部物流港管委会后支付7，余3作为质量保修金，保修金的退还按国家相关法律规定执行。十八、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方现场负责人应提前7天以书面形式向乙方发生变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：A、更改工程有关部

22、分费标高、轴线、位置和尺寸。B、增减合同中约定的工程量。C、改变有关的施工时间和顺序。D、其它有关工程变更需要的附件工作。2、 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担；延误的工期不予顺延。十九、施工验收l、乙方应确保所完成施工的质量，应符合国家和本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收：隐蔽工程由甲方通知有关部门及时验收；分项工程2日内验收；分部工程3日内验收；如因质安站原因未验收，期限相应顺延；甲方应当在收到乙方的上述报告后在上述时间内请示监理部门、建设单位、质监部门等相关部门对施工成果进行验收。但甲

23、方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致甲方的相关损失。2、全部工程竣工经验收合格，乙方承担对其分包范围内的施工质量在质量保修期内的质量保修责任。二十、施工配合l、甲方应承担的违约责任A、甲方不按约定支付劳务费用或劳务合同价款及尾款时，按央行同期货款利率向乙方支付所欠劳务费的利息。施工期间，乙方在甲方不按合同约定支付劳务费时，乙方应白甲方违约之日起，继续施工一个月；若甲方仍然未按合同约定支付劳务费，则乙方有权停工，因停工造成的一切损失由甲方承担并按合同价款每天1支付违约金。B、甲方不履行或不按约定履行合同义务的其它情况发生时

24、，除承担本合同约定和法律规定责任外，甲方按合同金额的l向乙方支付违约金。2、乙方应承担的违约责任：A、乙方施工质量不符合国家现行规定及本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行国家安全法律法规组织施工，乙方应赔偿因违约给甲方造成的直接经济损失并承担合同金额1的违约金。B、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，除承担本合同约定和法律规定责任外，乙方按合同金额1向甲方支付违约金。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。4、乙方应合理安排工程进度，每提前一天完工，甲方奖励乙方200元。若因乙方原因造成工期延误，每顺延一天，甲方向乙方罚款200元(

25、双方签证确认)。5、因乙方原因造成的重大安全责任事故，甲方应在合同单价中扣除每平米2元(以建筑面积为准)。二十一、争议1、 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以白行和解决要求有关主管部门解释，任何一方不远和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列方式解决争议：双方达成仲裁协议，向遂主直仲裁委员会申请仲裁或遂宁市法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成工作成果：A、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。B、调解要求停止合同工作，且为双方接受。C、法院要求停止合同工作。二十二、禁止转包乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包给他方，否则

26、，一旦发现有转包的现象，甲方有权将其驱逐出场，同时乙方将依法承担责任。二十三、不可抗力本工程建设过程中发生不可抗力事件时，按国家有关规定执行。二十四、合同解除1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方共同协商，可以解除合同。2、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完成工作劳务合同价款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。二十五、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务合同

27、价款支付完毕，本合同即告终止。二十六、合同份数本合同共4份，甲方执2份，乙方执2份。二十七、补充条款 1、现场管理方面的其它约定：A、乙方必须服从甲方管理人员合理正确的安排，不得故意拖延，乙 方在施工过程中有不听甲方的正确的工作安排而擅自施工且造成损失及后果由乙方自行负责。B、乙方必须有严格的管理体系，配合与本工程相适应的项目管理班 子(详见附件三)，乙方不得随意更换管理人员，如需更换管理人员须经甲方批准。C、乙方须遵守甲方所制定的工地现场规章制度及其处罚条例。(详见工地管理条例)。D、若乙方在甲方已按合同支付劳务费的情况下，有工人到施工现场或本公司索要人工工资的现象，视其情节，每发生一次，在

28、工程款中扣除2000元人民币予以惩罚，若连续发生此类情况，且情节恶劣，甲方有权以乙方违约的理由解除合同，其损失及后果由乙方负责并承担行政部门的各种处罚。2、质量安全与文明施工方面的其它约定：A、乙方在施工中造成技术、质量问题，返工的材料费按购进单价赔偿(钢材、砂、石、水泥、商砼等)。B、在乙方承包范围内的质量、安全必须按标准完成，否则甲方有权对不符合要求的予以金额不等的罚款，并在支付给劳务公司的劳务费用中扣除。C、乙方施工区域现场应达到文明工地合格标准并承担由此而产生 的文明施工费用(该费用已包含在合同价中)。若被有关部门评为不合格工地，乙方应在两天内按要求整改合格完毕，并承担经济处罚。3、钢

29、筋及模板工程的相关约定：A、除钢筋外与钢筋有关的所有材料、人工、机具准备必须充足，周转材料必须根据工期进行有序的配备。B、乙方对钢筋的级别、规格、数量、位置、连接方式、预留、预埋等认真熟悉图纸和施工规范要求，严禁出现返工和其它浪费情况，若出现则返工和浪费的材料数量由乙方承担。墙拉筋采用直筋，钢筋焊接采用对焊(若钢筋可焊接也可搭接则必须采用焊接，否则接头数扣罚乙方20元个)。C、钢筋加工的形状、尺寸应符合设计和规范要求。其偏差不能超过相关规范规定，乙方必须对本工程的所有图纸进行熟悉，不能对甲方的任何材料造成浪费，若发现乙方无故对该工程的钢筋错下料或多下料等的浪费，甲方将以浪费材料的双倍罚款。D、

30、钢筋安装完毕后，必须对照施工图进行检查，其安装的品种、规格、级别和数量必须符合设计要求，若乙方原因造成的返工和材料浪费则上述的相关条款执行。E、模板支撑系统方案经济合理、拆模后的混凝土面内实外光，垂直平整。F、乙方按附件八约定的时间向甲方提交书面材料计划，若乙方不按表中约定提交计划从而给乙方造成的工期延误损失全部由乙方承担。4、工期延误方面的其他约定：乙方在施工过程中，如遇连续停电超过24小时，工期顺延。5、凡乙方出现或发生下列情况，甲方有权决定终止合同的履行：A、工程发生重大质量事故；B、工期达不到双方约定的节点考核要求；C、发生重大安全重大事故，且现场管理混乱；D、发现乙方有转包本工程行为。甲方依据上述情况的发生终止合同后，乙方有义务保