施工合同合集10篇1

1、施工合同合集10篇 施工合同 篇1 发包单位（以下简称甲方）：云南红河送变电工程公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、国家电监会电力生产事故调查暂行规定、南方电网公司安全生产工作规定以及电业安全工作规程等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。必要时，必须在各个阶段的书面安全技术

2、交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。一、工程项目名称： 220kv大南i、ii回送电线路工程二、工程地址：个旧市官家山三、工程范围：1、n1n10组立铁塔四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及安全生产工作规定、建设工程安全生产管理条例及电业安全工作规程等制度、规定。2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消

3、防器材不准挪作他用。3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。5.甲方安全责任5.1 对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近3年的安全施工记录。5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内，符合安全生产要求。5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。5

4、.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的配有专职安全员；30人以下者设有兼职安全员。5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底，指明在施工中应注意的安全事项，并做好记录及相关资料。5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业，如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，须事先进行安全技术交底，并要求乙方结合工程实际制定保证安全的

5、“四大措施”（组织、安全、技术、文明施工措施），并认真审查，对“四大措施”不合格者，禁止乙方开工作业。5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等，应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏（不包括乙方自行设置的违栏和标识）。 施工合同 篇2 甲方：乙方：甲方将20xx年期间的部分零星维修工程（每次的预算工程造价在20xx元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：一、工程地点： 随甲方指定的施工任务确定，在主城区范围。二、工程内容：三、工期 ： 。四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至20xx年12月31日止。五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。执行现行国家规

6、范、标准。六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。七、付款方式：施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。双方责任：（一）、甲方责任：1、协调工作由甲方负责。2、按时支付工程款。（二）、乙方责任：1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务；工程保修期1年（如法律法规规定保修期超过一年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。2、 按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。3、乙方全权委托： 履行本合同。八、违约责任：按合同法有关规定执行。九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份

7、乙方一份。甲方：乙方：法人代表： 法人代表：经办人：经办人：年月日年月日 施工合同 篇3 发包方(甲方)：承包方(乙方)：一、 工程概况：1、 工程名称： 小区道路硬化工程2、 工程地点： 小区3、 承包范围：包工包料4、 合同工期：45天5、 开工日期：20xx年4月25日6、 竣工日期：20xx年6月10日7、 合同价款：总价款约为：328万元，工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)，乙方报工程预算，甲方审定。二、 甲方职责：1、 依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。2、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。3、 按

8、照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。4、 根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。5、 负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。三、 乙方职责：1、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。3、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质4、 抓好本施工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。5、 未按照施

9、工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。四、 工程决算：工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。五、 付款方式：依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，双方协商解决。 本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(

10、签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇4 甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。3、放线、拉线及相关工作量。二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350

11、元，青坪变压器的每根390元。2、以上工价包括二次搬运费。3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。2、中途不预支工资。六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）年 月 日 年 月 日 施工合同 篇5 建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，房屋建筑工程质量保修办法就规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（1）地基基础工程和主体结

12、构工程，为设计文件规定的该工程 的合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 建设工程质量管理条例第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

13、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此

14、可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必须由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。第二，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。第三，工程质保金如何直接扣

15、减维修费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的一定时间内书面通知施工企业前来维修处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行委托第三方处理，相关费用就可以直接扣除。因此，作为开发商来讲，一定要注意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。第四，工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说，工程质保金不计利息。在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。（一）建设工程质保期

16、。国务院建设工程质量管理条例第40条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。（二）建设工程质量保证金。建设工程质量保证金管理暂行办法第二条规定：本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约

17、定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。第九条、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日

18、内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 施工合同 篇6 甲方：XXX乙方：XXX根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20xx平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6

19、万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。二、施工期限工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方：1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、（二）乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人

20、员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 代表（签字）：_ 代表（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇7 甲方：_乙方：_依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工

21、程概况1）、工程地点：_2）、工程名称：_3）、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎_mm厚，-_°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：“聚酯胎_mm厚，-_°防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）3、施工厚度要求：采用

22、外_mm厚“_”防水卷材4、全部包工包料，单价为_元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1）、工程质量标准：合格工程质量标准。2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242-20xx）及地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-20xx），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合

23、格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积_元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款

24、支付办法：1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，_日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的_%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；2、在土方回填后_日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的_%；若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时

25、间，直至承包人解决好所发现的问题；3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的_日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的_%；4、承包人剩余_%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、隐蔽工程和中间验收所有分部分项工程、

26、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人承担。十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的.变更通知；工程变更涉及费用

27、增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。十五、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长

28、时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十七、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十八、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、

29、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款_%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲

30、方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款_%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。7、在保修期间（保修期为_年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知_小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全部完工

31、后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直

32、接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。二十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）：_甲方负责人签字：_乙方（盖章）：_乙方负责人签字：_签约日期：_年_月_日,签约日期：_年_月_日 施工合同 篇8 出租方：（以下简称甲方）承租方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条：租赁机械的名称、型号、机号、数量、附

33、件。第二条：租赁机械的期限：租赁期从报停日收回。第三条：租金机械的期限交纳方式、期限：租金的计算：租金的支付方式：春节期间扣除15天租金（每月均按30天计算）以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。第四条：租赁期间机械的维修、保养和各类事故的处理：1、维修：出租方负责，其费用由出租方承担。2、保养：出租方负责，其费用由出租方承担。3、机械故障：出租方负责，其费用由出租方承担。4、安全事故；责任方承担，其费用由责任方承担。第五条：出租方与承租方的变更1、租赁机械的所有权属出租方、在租赁期间，出租方若将所有权移交第三方，出租方应在所有权移交日的15天前书面通知承租方，承

34、租方与出租方的合同关系自然过渡至第三方。2、在租赁期间，承租方若将使用权移交第三方，承租方必须在使用权移交日的15天前向出租方提出书面要求，在付清租金款的同时，取得出租方的签证认可方可移交，承租方租出租方的合同关系过渡至第三方。第六条：违约责任1、未经双方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，违约方按合同法的有关条款处理。2、承租方不按规定支付租金，出租方有权要求承租方及时支付租金。3、因出租方原因造成租赁机械不能按期交付，出租方应承担每延误一天向承租人支付1000元的违约金。4、出租方必须确保每台电梯双笼15小时运行，15小时外保证单笼24小时可以运行。5、机械如发生故障若4小时不能及时修复

35、，承租方有权扣除当日租金。6、出租方派出的操作工应持证上岗，服从承租方工作安排。第七条：其它约定事项：施工升降机楼层呼叫装置分机，如正常损坏由乙方承担，如人为损坏或丢失由甲方承担（发射头每个90元，分机每个110元）。第八条：争议的解决方式：如发生争议，由双方协商解决。第九条：在本合同规定的租赁期届满前15天内，如承租方要延长租赁期限，应与出租方协商，并办理重新签订合同的手续。本合同一式五份，甲方三份，乙方贰份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇9 合同编号：_发包人（以下简称甲方）：_住所：_身份证号：_联系电话：

36、_承包人（以下简称乙方）：_营业执照号：_住所：_法定代表人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1、工程地点：_2、户型结构：_套内面积_平方米。3、工程承包，采取下列第_种方式：（1）乙方包工、包全部材料。（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。（3）_4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币_，大写：_。单价明细详见附件一工程报价单。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。5、开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。第二条工程图纸和

37、工程变更工程图纸由_方负责提供，施工前_日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。第三条甲乙双方的义务（一）甲方义务1、开工_日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。5、竣工验收前甲方不得擅自入住。（二）乙方义务1、全面检查水、电、燃气、管道、楼

38、（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方。2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备；在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。第四条材料设备的提供1、材料、设备应当符合工程报价单的要求。2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，则由对方承担。第五条工程质量和验收方式1、室内环境

39、污染控制应当符合民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-20xx）的标准。2、本工程质量应当符合以下标准：（1）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-20xx）（2）住宅装饰装修工程施工规范（GB50327-20xx）（3）深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准（4）_（5）_3、工程验收方式由双方约定：_4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：_第六条工程款支付1、工程款支付方式如下：（1）_（2）_（3）_2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据；工程款结清后，乙方应开具税务发票。第七条违约责任1、一方当事人未按约定履行本合

40、同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_的违约金。3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_元违约金。4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。第八条争议解决方式本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决；也可以向深圳市消费者委员会申

41、请调解解决。或者迳按下列第_种方式解决：（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁。（2）向_人民法院提起诉讼。第九条附则1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。第十条其它约定1_2_3_甲方（签章）：_乙方（签章）：_委托代理人：_委托代理人：_电话：_电话：_签订日期：_年_月_日签订地点：_ 施工合同 篇10 发包方（甲方）：_联系人：_承包方（乙方）：_联系人：_按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_

42、1.3 承包范围：_1.4 承包方式：_1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：_1.7 合同价款（人民币大写）：_第二条 甲方工作2.1 开工前7天，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电信等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 负责承担周围建筑物及装修结构或设备管线、古树名木、绿地等不受损坏的保护费用。2.4 如确实需要拆改原

43、建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条 乙方工作3.1 进行现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指派驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销

44、纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及阴雨天气等不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于

45、工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj73-1991）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj300-1998）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其验及返工费用由乙方承担，但工期应予顺延。5.4 由于甲方提供的材料、设备质量

46、不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲主应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采用第（3）种：（1）固定价格。（2）固定价格，加（_ %）包干风险系数计算。（3）可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。支付次数支付时间支付金额占总金额（%）第一次开工后