马城铁矿矿区配电工程招标文件(定稿)

1、马城铁矿矿区内10KV临时输配电工程招标文件 河北钢铁集团矿业有限公司马城铁矿矿区内10KV临时输配电工程招 标 文 件 招标编号：HBCT-12231189 招 标 人：河北钢铁集团矿业有限公司（盖章）招标代理机构：河北省成套招标有限公司（盖章）日 期: 2012年10月总 目 录招标公告 2第一章 投标人须知前附表及投标须知 .3第二章 合同条款18第三章 工程建设标准29第四章 图纸（另附）37第五章 工程量清单及编制说明38第六章 投标文件投标函部分格式41第七章 投标文件商务部分格式49第八章 投标文件技术部分格式65第九章 评标标准和办法79招 标 公 告河北省成套招标有限公司受河

2、北钢铁集团矿业有限公司委托，对其马城铁矿矿区内10KV临时输配电工程进行国内公开招标，欢迎合格投标人参加投标。一招标编号、内容：HBCT-12231189 马城铁矿矿区内10KV临时输配电工程二招标内容：本工程由架空线路、10KV电缆敷设、电气设备的安装调试、试验及相关土建四部分组成。三 投标申请人需提供以下资料：（1）投标人应具有有效的法人营业执照（复印件盖鲜章并核验原件）；（2）法人代表授权委托书（原件）；（3）法人授权代表身份证（复印件盖鲜章并核验原件）；（4）投标人需具有送变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质（复印件盖鲜章并核验原件）；（5) 近三年相关业绩

3、（复印件盖鲜章并核验原件）；（6）银行信誉等级证书（复印件盖鲜章并核验原件）；（7）投标人财务状况（复印件盖鲜章并核验原件）。四标书费：2000元人民币（邮购需加邮寄费50元），售后不退。五报名时间：2012年10月9日至2012年10月15日，上午9：0011：30，下午2：005：30（北京时间），节假日除外。六报名及购买招标文件地点：唐山市世纪花园小区二期201号楼1单元1001室(唐山市建设北路和龙富南道交口西北角)七联系方式：单位：河北省成套招标有限公司 电 话唐山） 传 真系人：张学诚、韩雍第一章 投标人须知前附表及投标人须知一

4、、投标人须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求11.1工程名称马城铁矿矿区内10KV临时输配电工程。21.1建设地点河北钢铁集团矿业有限公司马城铁矿矿区。31.1工程概况本工程由架空线路、10KV电缆敷设、电气设备的安装调试和试验及相关土建四部分组成。41.1承包方式包工包料（不包含招标人提供的设备材料）。51.1质量标准合格。62.1招标范围本工程由架空线路、10KV电缆敷设、电气设备的安装调试和试验及相关土建四部分组成。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。72.2工期要求合同签订后60天内完成。83资金来源自筹。94.1投标人资质等级要求具有独立企业法人资格，具备建设行政主管部门颁发

5、的送变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质。105.1踏勘现场投标方要进行现场踏勘，详细了解现场情况，充分结合现场实际组织投标报价。1112.1投标报价方式及最高限价投标报价方式：工程量清单报价最高限价：13573004.63元（大写：壹仟叁佰伍拾柒万叁仟零肆元陆角叁分）超出此限价范围的投标报价作废标处理1214.1投标有效期90日历日（从投标截止之日算起）。1315.1投标保证金投标保证金金额为25万元，投标人应在投标截止时间3日前（以到账日期为准）交纳，可以是银行汇票、电汇、支票或现金，并按下列信息缴纳：（1）开户名称：河北省成套招标有限公司；（2）开户银行：河北银行

6、金桥支行；（3）账号：63712010200479。1416.1投标文件份数正本壹份，副本肆份。投标人须知前附表（续）项号条款号内 容说 明 与 要 求151819.1投标文件提交截止时间及地点截止时间:2012年11月20日上午9:00(北京时间)；地点: 河北钢铁集团矿业有限公司锦峰商务酒店2楼209室。1623.1开标时间及地点开标时间: 2012年11月20日上午9:00(北京时间)；地点: 河北钢铁集团矿业有限公司锦峰商务酒店2楼209室。1731.4评标方法及标准综合评估法。1831.3确定中标人方式评标委员会推荐三名中标候选人，招标人确定中标人。 1933.1中标公示及发出中标通

7、知书中标人确定后，招标人将中标结果通知各投标人，招标代理机构将中标结果公示3个工作日且无异议后，向中标人发出中标通知书。20履约保证金中标人应在收到中标通知书并与招标人签订合同后向招标人提交合同金额5%的履约保证金 (履约保函) 。21代理机构联系方式联系人：张学诚、韩雍；电 话唐山）；传 真地 址：唐山市世纪花园小区二期201号楼1单元1001室。二、投 标 人 须 知（一） 总 则1、工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表；1.2本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规、地方性法规和部门规章，通过公开招标

8、方式选定承包人。2、招标范围及工期2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。详见图纸及工程量清单，以工程量清单及图纸中包含的范围为准。2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。工期要求应充分考虑技术措施因素、组织措施因素和履约保证金的返还约定等内容。3、资金来源本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。4、合格的投标人4.1合格的投标人详见本须知前附表第9项。5、踏勘现场5.1投标人将按本须知前附表第10项要求，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。5.2招标人向投标人提供的有关

9、现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、投标费用6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。（二） 招标文件7、招标文件的组成7.1招标文件包括下列内容：第一章 投标人须知前附表及投标人须知第二章 合同主要条款第三章 工程建设标准第四章 图纸（另附）第五章 工程量清单（另附）第六章 投标文件投标函格式第七章 投标文件商

10、务部分格式第八章 投标文件技术部分格式第九章 评标标准和办法7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，如有残缺等问题应在获取招标文件后 3日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定

11、，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清或者修改8.1投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至或传真至河北省成套招标有限公司，传真地址：唐山市世纪花园小区二期201号楼1单元1001室。8.2招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。8.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后24小时内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的

12、内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。8.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制9、投标文件的语言及度量衡单位9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。10、投标文件的组成10.1投标

13、文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。10.2投标函部分主要包括下列内容：10.2.1法定代表人身份证明书（如果法定代表人参加开标会，应携带企业营业执照、有效身份证，开标时均需提供原件）；10.2.2法定代表人授权委托书；10.2.3投标函；10.2.4投标报价汇总表；10.2.5招标文件要求投标人提交的其他资料：（1）企业营业执照副本复印件；（2）资质证书副本复印件；（3）注册建造师证复印件；（4）安全生产许可证复印件；10.2.6投标人认为有必要提交的其他资料。10.3商务部分主要包括下列内容（1）投标总价；（2）工程量清单报价说明；（3）工程项目总价表；（4）单项工程费汇总表；

14、（5）单位工程费汇总表；（6）分部分项工程量清单与计价表；（7）措施项目清单与报价表；（8）其他项目清单与计价表；（9）暂估价表；（10）总承包服务费计价表；（11）主要材料价格表；（12）分部分项工程量清单综合单价分析表；（13）措施项目费分析表。10.4工程量清单填报必须按照招标人提供的工程量清单顺序和格式填写盖章，否则该投标文件将按无效处理。10.5技术部分主要包括下列内容：10.5.1施工组织设计（1）施工总平面布置图；（2）主要施工方法；（3）工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划；（4）劳动力安排计划及劳务分包情况表；（5）确保工程质量的技术组织措施；（6）确保安全

15、生产的技术组织措施；（7）确保工期的技术组织措施；（8）确保文明施工的技术组织措施；（9）施工总进度表或施工网络图；（10）扬尘治理措施。10.5.2项目管理机构配备情况（1）项目管理机构配备情况表；（2）建造师简历表；（3）项目技术负责人简历表；（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料。（5）投标方项目管理人员、技术人员近三年所缴纳三险一金证明材料11、投标文件格式投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。12、投标报价12.1本工程的投标报价采用本投标须知前附表第11项所规定的方式，本工程限价详见本投标须知

16、前附表第11项规定；12.2 除非合同中另有规定，报价是应考虑施工设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、配合协调费、停水停电、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。12.3 投标人应按招标文件提供的清单格式进行报价，除另有说明外，均认为招标范围内全部工程包含在报价中。投标人所提供的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。13、投标货币13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。14、投标有效期14.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以

17、根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。15、投标保证金15.1投标人应按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。15.2投标人应按要求提交投标保证金，投标保证金的形式可为现金、支票、电汇或汇票，投标保证金递交截止时间为开标截止时间前3个工作日（以到账时间为准），递交至河北省成套招标

18、有限公司（如电汇，请注明项目名称、项目三处和联系人）。请按下列账号办理投标保证金： 开户名称：河北省成套招标有限公司开户银行：河北银行金桥支行 账号：63712010200479 15.3对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。15.4未中标的投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签定合同后五个工作日内予以退还。15.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签定合同后五个工作日内予以退还。15.6 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：15.6.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；15.6.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同

19、协议书或未按招标文件规定提交履约担保。16、投标文件的份数和签署16.1投标人应按本须知前附表第14项规定的份数提交投标文件。16.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件采用胶订方式装订。16.3投标文件封面（或扉页）、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件正本中须同时提交投标文件签署授权委托书原件，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件的要求，否则投标文件签署授权委托书

20、无效。法定代表人参加开标会议的，开标时出示投标人企业营业执照原件、法定代表人身份证原件；委托代理人参加开标会议的，携带代理人身份证原件和法定代表人授权委托书原件。16.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的提交17、投标文件的密封和标记17.1投标文件应装订成册并用密封袋密封，如正副本分别密封应在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；17.2在投标文件密封袋上应：17.2.1写明招标人名称和地址；17.2.2 注明下列识别标志：（1）投标人名称；（2）招标编号；（3）工程名称；（4）投标日期；（5） 年

21、月 日 时 分开标，此时间以前不得开封。17.3除了按本须知第17.1款和第17.2款所要求的识别外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第20条规定情况发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。17.4如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。17.5投标文件的密封袋应加盖投标人法人单位公章作密封章。18、投标文件的提交18.1投标人应按本须知前附表第15项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。截止时

22、间前未送达本招标文件规定地点的投标文件，招标人将拒绝受理。19、投标文件提交的截止时间19.1投标文件提交的截止时间见本须知前附表第15项规定。19.2招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。19.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。20、迟交的投标文件投标人在本须知第15条规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。21、投标文件的补充、修改与撤回 21.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间

23、之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”或“修改”字样。21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。（五）开标、评标和定标22、投标文件的有效性22.1开标时投标文件有下列情形之一的，该投标文件按无效处理：22.1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；22.1.2未按照招标文件的要求加盖密封章的；22.1.3投标人未按照

24、招标文件的要求提供投标保证金的。22.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：22.2.1投标函及工程量清单报价表未按规定格式填写或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；22.2.2投标文件封面或扉页、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴；22.2.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；22.2.4投标报价文件无加盖造价工程师执业专用章的或造价员资格专用章的；22.2.5拒绝接受按第29条原则修正投标报价的；22.2.6未通过资格审查的；22.2.7投标报价高于上拦标价的或低于成本价的；22.2.8投标文件未实质上响应招标

25、文件的。23、开标23.1招标人按本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开开标，所有投标人应按时参加。23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。23.3开标程序：23.3.1开标由招标代理公司主持；23.3.2由投标人的代表检查投标文件的密封情况；23.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、承诺和投标文件的其他主要内容。23.4在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，除未按要求密封的投标文件招标人予以拒绝并退还给投标人外，开标时都将当众予以拆封、宣读。23.5对开标

26、过程进行记录，并存档备查。24、评标委员会与评标24.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利害关系的专家不能担任评委。24.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。评标委员会成员名单于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。25、评标过程的保密25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。25.2

27、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。26、投标文件的澄清为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第29条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。27、投标

28、文件的初步评审27.1 开标后，经审查只有有效的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。27.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。27.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。28、资格审查28.

29、1本工程采取资格后审。29、投标文件计算错误的修正29.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：29.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；29.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；29.2按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件

30、处理。30、投标文件的评审、比较和否决31.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。31.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。31.3评标委员会依据本须知前附表第17项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐三名合格的中标候选人。31.4评标标准和办法（见第九章）综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、施工组织设计等内容用综合评估的方法，推荐出中标候选人。（六）合同的授予32、合同授予标准本招标工程的施工合

31、同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。33、中标通知书33.1中标人确定后，招标人将在发布招标公告的网上进行中标公示，中标结果公示3个工作日后，向中标人发出中标通知书。33.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。33.3中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。34、合同协议书的签订34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，中标人应在与招标人签订合同后向招标人提交合同金额5%的履约保证金。招标人和中

32、标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。34.2招标人如不按本投标须知第34.1款的规定与中标人订立合同或提交履约保证金，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正。中标人签订合同时应有法人代表签字盖章并承担相应法律责任。34.3中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分子以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。招标人确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人将确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以

33、确定排名第三的中标候选人为中标人。所有中标候选人或招标人授权评标委员会确定的中标人由于上述原因不能履行合同的，招标人将依法重新组织招标。34.4中标人与未中标人的投标保证金，最晚在中标人与招标人签订合同后5日内退还。不退还投标文件，不解释未中标原因。34.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。35、其他35.1本次招标过程中，招标人提到的时间，均以北京时间计算。35.2本次招标过程中，招标人提到的所有截止时间，以到达时间为准。35.3对招标文件的确认：本招标文件是招标人发出的要约寻求，只要投标人递交了投标文件，即意味着已经理解并同意了招标文件

34、及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款等所有要求完成全部委托任务。35.4经招标人与招标代理机构约定，由中标人按国家发计委计价格20021980号文件规定标准向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务收费计算基数为投标报价，按差额定率累进法按照下表方法计算：中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10000-1000000.05%0.05%0.05%10000

35、00以上0.01%0.01%0.01%例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元（1000-500）×0.55%=2.75万元 （5000-1000）×0.35%=14万元（6000-5000）×0.2%=2万元 招标代理服务收费合计=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）35.5招标活动解释：本招标文件的解释权属于招标人。第二章 合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-020

36、1）第一部分 合同协议书发包人（全称）： 河北钢铁集团矿业有限公司承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：马城铁矿矿区内10KV临时输配电工程 工程地点：河北钢铁集团矿业有限公司马城铁矿矿区 工程内容：本工程由架空线路、10KV电缆敷设、电气设备的安装调试和试验及相关 土建四部分组成。资金来源： 自筹 二、工程承包范围承包范围：本工程由架空线路、10KV电缆敷设、电气设备的安装调试和试验及相关 土建四部分组成。具体内容以施工图纸及工程量清单为

37、准。 三、合同工期：开工日期： 2012年 月 日 竣工日期： 2012年 月 日 合同工期总日历天数45天四、质量标准工程质量标准： 合格 五、合同价款金额（大写）： 元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、本合同专用条款、本合同通用条款、中标通知书、投标书及其附件、招标文件、标准、规范及有关技术文件、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定

38、的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：       年         月        日合同订立地点： 本合同双方约定 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码第二部分通用条款（略） 第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序、本合同协议书、本合同专

39、用条款、本合同通用条款、中标通知书、投标书及其附件、招标文件、标准、规范及有关技术文件、图纸 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不再使用其它语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：执行河北省和唐山市政府及有关部门发布的地方性法规、规章、规范性文件。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家、行业、地方标准及规范及其它相关规范性文件。发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前7天，提供施工图纸一式三份。发包人对图纸的保密要求： 执行通用条款 。使用国外图纸的要求及费用承担

40、： 无。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 总监理工程师 发包人委托的职权：执行监理规范有关总监理工程师、监理工程师有关职责条款。需要取得发包人批准才能行使的职权：签发开工令、停工令、复工令、批准工程延期及涉及向承包人支付各种工程款项的事项。5.3发包人派驻的工程师（发包人代表）姓 名： 职务： 项目经理 职 权： 行使本文件规定的发包人的有关职权 项目技术支持管理单位派驻的工程师（项目管理代表）姓 名： 职务： 职 权： 行使技术支持管理合同中约定的有关职权 5.6不实行监理的，工程师的职权： 7、项目经理姓 名： 职 务： 8、发包人工作8.1发包人应

41、按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签定一周之内，承包方完成进场工作，并达到开工条件。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：无（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与座标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作： 8.2发包人委托承包人办理的工作： 9、承包人工作9.1承

42、包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人临建设施自行解决，场地由发包人指定。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续： （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：（8）施工场地清洁卫生的要求：（9）双方约定承包人应做的其他工作：施工所需的水、电、电讯线路由承包人负

43、责。三、施工组织设计和工期 10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：10.2群体工程中有关进度计划的要求： 13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：如因承包方的原因每耽误一天按工程总造价的5%扣除。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位： 19、工程设备等系统调试五、安全施工施工过程中发生的安全事故，由中标人负责，招标人负责协调管理和安全监督。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用本条（1）方式确定。（1）本工程采用固定单价合同。由于发包人（或设计）原因发生的设计变更、现场签证以及工

44、程量清单变化导致项、量变化，其综合单价确定原则如下：（1）已标价工程量清单中有适用的子目，采用该子目的单价；（2）已标价工程量清单中有类似的子目，参照该子目的单价（3）已标价工程量清单中无适用的子目，按以下方法进行结算。定额2003年河北省建筑工程预算定额材料调价范围及价格材料调差范围：执行矿业发规字201168号文件（详见附件）。调价方法： 有招标人批价的，按招标人批价执行； 无招标人批价的，按当地施工期造价信息执行，对于信息价没有的材料，必行有招标人批价才能调差。工程造价按投标时下浮费率进行下浮（投标下浮费率指投标价与招标控制价之差与控制价之比）百分数保留两位小数。对于以上规定不明确的计价

45、原则，按河北钢铁集团矿业有限公司现行规定执行。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 不采用。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额：本工程无预付款。扣回工程预付款的时间、比例：不适用。 25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日。26、工程款（进度款）支付的方式和时间：进度款按完成工程量的百分比支付，施工单位每月25日前报送当月工程量月报表，经发包人审核后，支付金额为经双方核定价款的80%，工程竣工验收合格，结算并审计后，付至合同总价款的95%，留合同总价款的5%作为质量保修金。所有付款均为承兑

46、汇票。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料： （4）到货地点与一览表不符： （5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间与一览表不符：27.6发包人提供材料设备的结算方法：28、承包人采购设备28.1承包人采购材料设备的约定：八、工程变更由设计单位出具变更方案，经发包方工程项目指挥部批准后进行调整。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收前提供3套。32.6竣工时间：整体

47、工期要求在合同签订后60天内完成。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任：双方协商解决。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。双方约定的发包人其他违约责任： 35.2本合同关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：绝对工期30天，工期计算从业主批准中标方提交的开工报告之日算起，每拖延一天扣除合同价款的千分之二。质保期一年，从工程竣工验收合格之日算起。本合同通用

48、条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：37、争议37.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：（一）提交唐山市仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1工程发包人同意承包人分包的工程：不允许分包。39、不可抗力39.1双方关于发生在当地不可抗力的约定：1）6.5级以上的地震；2）10级以上持续2天的大风 ；3）50年来未发生过，持续3天以上高温天气的；4）30年来未发生过，持续3天严寒天气的；5）50年以上未发生过的洪水；6）50年以上未发生过的大雨；7）出现不明坠落物；8）战争或其他政治、

49、政策因素的；9）其他合同双方认定的不可抗力的情况。上述事项发生且已经影响工程的实施条件下界定为不可抗力。不可抗力发生后确实不能履行的合同终止履行；合同可以履行的要求进行延期履行的，双方协商延期履行；造成的损失，各自承担相应的损失。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无 。 （2）承包人投保内容：执行国家及地方规定。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：无担保合同作为附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金或银行履约担保合同作为附件。（3）双方约定的其它担保事项： 46、合同份数46.1双

50、方约定合同副本的份数：合同副本12份，双方各执6份。 47、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：房屋建筑工程质量保修书（略）附件4：矿业发规字201168号文件第三章 工程建设标准一、本工程招标范围本工程由架空线路、10KV电缆敷设、电气设备的安装调试和试验及相关土建四部分组成。1、架空线路的施工架设本线路架空线路分为A线路、B线路、C线路、D线路和E线路，总长度约12.5公里，杆塔分为钢管杆和钢筋混凝土杆两部分，其中A线路

51、、B线路、C线路采用钢管杆，单杆双回路，双分裂导线，导线选用LGJ-240/30型钢芯铝绞线，线路长度约为7.5公里；D线路、E线路采用钢筋混凝土杆（其中转角及终端杆采用钢管杆），单杆单回路，导线选用LGJ-120/20型钢芯铝绞线，长度约为5公里。线路施工包括各台断路器、故障指示器、智能配电终端的安装等，还包括各条电缆的敷设、固定、接线、电缆头的制作和各种所需的电气试验等，详情见施工图纸。2.电气安装电气安装包含：2座10kV高压配电室内所有电气设备设施的安装、调试及各种所需的电气试验等，24台10kV/0.4kV变压器的安装、试验，及各变压器至所对应箱式变电站间母线桥的制作、安装等。3.土

52、建土建工程包括：2座10kV高压配电室（包括院内绿化）的建设，12座10kV/0.4k箱式变电站基础和12座10kV/0.4kV变压器基础的建设。（每2台变压器安装在一座基础之上）二、两座10KV高压配电室内成套电气设备的安装要求：每个10kV高压配电室内的成套电气设备和高压10KV电缆由发包方统一购买，见图258C2-D-2和图258C2-D-4)承包方负责安装调试和电气试验。除发包方所购买的电气设备和电缆外所需的各种主材、辅材、导线、电缆等均由承包方根据图纸和发包方的要求自行购买。开关柜和直流屏安装要求：1、开关柜均安装在基础槽钢上，允许偏差应符合表2.1的规定。基础型钢安装的允许偏差 表

53、2.1项 目允 许 偏 差mm/mmm/全长不直度< 1< 5不平度< 1< 5位置误差及平行度< 52、开关柜、直流电源柜、信号屏安装的垂直度、水平偏差以及柜面偏差和柜间接缝的允许偏差应符合表2.2的规定。高压开关柜、直流电源柜安装的允许偏差 表2.2项 目允许偏差（mm）垂直度（每米）< 1.5水平偏差相邻两柜顶部< 2成列柜顶部< 5柜面偏差相邻两柜边< 1成列柜面< 5柜间接缝< 23、开关柜、直流电源柜和信号屏的接地应牢固。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。4、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验必须符合现行国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006的规定。5、开关柜、直流电源柜和信号屏金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，装有电器的门可开启，门和框架的接地端子间应