莲都供电局碧湖供电所工程(第二次)

1、 莲都供电局碧湖供电所工程（第二次） 设计招标文件招标序号：莲设公招2010 003号招 标 单 位（盖章） 丽水市莲都供电局 法定代表人（签名或盖章） 招标代理机构（盖章）浙江明业项目管理有限公司法定代表人（签名或盖章） 备 案 单 位（盖章） 登 记 单 位(盖章)2010年 11 月 19 日 2010年 11 月 19 日目 录第一章 投标须知前附表一前附表二招标公告一、总则二、投标人资格三、招标文件四、投标报价书五、投标文件的编制六、投标文件的递交七、开标八、评标九、授予合同十、合同格式第二章 投标文件格式第三章 附件材料第一章 投标须知前附表一项目名称莲都供电局碧湖供电所工程设计招

2、标人丽水市莲都供电局建设规模项目总概算投资约3700万元，最终投资额以发改批复概算为准。 总建筑面积21983.86 m2 【其中办公楼7508.6m2；营业楼8353.21 m2；机房用房（一）4557.05 m2；机房用房（二）1565.02 m2】,总用地面积约15460.90平方米（出让地块面积以土地出让合同为准）。招标联系人谢春琴、叶巧莲联系电标方式公开招标组织方式委托代理招标代理机构资质等级甲级法定代表人何关明招标内容莲都供电局碧湖供电所工程的施工图设计及相应的工地设计代表服务工作以及按规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。投标人条件（1）投标申请人

3、资质类别和等级：具有建筑工程专业设计乙级及以上资质。（2）项目总负责人要求：具有国家一级注册建筑师，且在投标单位注册。（3）工商注册地在丽水市行政区域外的企业参加本项目投标的，须到丽水市政府行政审批中心建设窗口办理丽水市市外勘察设计企业进丽承接业务登记证(具体参照丽建发2009170号文件)。未办理丽水市市外勘察设计企业进丽承接业务登记证的投标单位，拒绝参加本项目的投标。进度要求合同签订后50日历天内完成施工图设计。最高限价人民币290000元（投标人报价高于最高限价的作废标处理）。投标保证金人民币 伍仟 元（不计息）在开标截止时间前到达丽水市招标投标中心帐户； 投标保证金缴纳方式交纳的注意事

4、项：1、收款单位名称：丽水市招标投标中心 开户行：丽水市建行莲城支行 银行帐号：3300 1696 1350 5000 58792、 交纳方式：银行汇票，其它方式一律不予认可。3、投标人须在投标截止时间前递交到市招标投标中心。招标文件工本费300元人民币投标有效期60日历天投标文件份数一套正本， 肆 套副本投标文件递交递交至： 丽水市招标投标中心 开标大厅地址： 丽水市解放街373号三楼 接收人： 丽水市莲都供电局 (招标人名称)投标截止时间： 2010年11月26日9:00时开 标时间：同投标截止时间地点： 丽水市招标投标中心 开标大厅评标办法详见招标文件注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

5、前附表二招标活动日程安排表序号工作内容时 间 安 排地 点1发布招标公告2010年11月19日丽水采购与招标网( 2发放招标文件同发布招标公告时间获取方式1、网络下载：丽水采购与招标网2、书面索取：浙江明业项目管理有限公司3现场踏勘各投标人自行前往碧湖镇文一路西侧4投标人质疑时间投标截止时间5日前提交方式：1、传真书面递交：浙江明业项目管理有限公司5招标文件澄清或修改时间投标截止时间4日前获取方式1、网络下载：丽水采购与招标网2、书面索取：浙江明业项目管理有限公司6招标人发布紧急公告时间和媒介投标截止时间3日前具体事宜详见招标文件7交易席位费和招标文件工本费投标截

6、止时间前以现金方式交纳具体事宜详见招标文件8投标文件截止时间同前附表一交纳地址：丽水市招标投标中心9开标时间同投标文件截止时间丽水市招标投标中心10预中标公示公示3个工作日丽水采购与招标网11发中标通知书公示结束后1、书面发送给中标单位；2、在丽水采购与招标网告知其他投标人中标结果。12签订合同中标通知书发出之日起30日内地点：丽水市莲都供电局 13招标人对中标人资格复核发中标通知书前。拟中标人必须全面配合，提供依据，否则对其作最不利处理具体事宜详见招标文件，招标人向招标行政监督机构交核查报告14投标保证金的退还（不计息）按招投标中心有关规定执行注：后面与本表有矛盾的以本表为准。前附表三序号事

7、项解释说明或注意事项备注1开标时必须到场的人员a、法定代表人（或总经理）持法定代表人（或总经理）资格证明书原件和有效身份证明参加；或代理人持委托书原件、至投标前连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险交纳证明原件或当地社保处出具相关证明原件和有效身份证明参加（法定代表人或总经理参加开标的可不提供养老保险交纳证明）b、投标书中载明的项目总负责人持国家注册建筑师原件和有效身份证明参加。项目总负责人与法定代表人（或总经理）或其委托的代理人不为同一人。详见招标文件2开标时应提交的证件原件1、企业营业执照副本2、企业资质证书副本3、项目总负责人国家注册建筑师4、丽水市市外勘

8、察设计企业进丽承接业务登记证（市外企业提供）3相应合同条款1、合同签署后，中标人无特殊情况未经招标人同意不得变更项目负责人。2、承担因限额设计需要增加的设计修改工作，不另计费用。3、招标单位需要中标单位派代表到场处理有关设计问题时，中标单位在接到通知后48小时内到达现场解决问题，不另计费用。4、参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。4中标人履约担保金额履约担保金额为人民币贰万元整。5其他要求1、中标人投标时确定的设计班子成员不得擅自更换2、中标人应积极配合工程施工单位，负责交代设计意图和重要部位衔接内容，解决施工过程中因设计引起的技术疑点、难点问题，并做好施工现场有关设计

9、技术指导工作。6投标文件编制注意事项1、按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。否则提交的投标文件做废标处理。详见招标文件注：后面与本表有矛盾的以本表为准 莲都供电局碧湖供电所工程设计招标公告（第二次） 招标序号：莲设公招2010 003号一、我方 丽水市莲都供电局的建设项目莲都供电局碧湖供电所工程设计已经主管部门批准建设。工程所需资金来源是自筹，现已落实。现公开择优选择设计单位。浙江明业项目管理有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。二、工程概况：1、规模：项目总概算投资约3700万元，最终投资额以发改批复概算为准。总建筑面积2198

10、3.86 m2 【其中办公楼7508.6m2；营业楼8353.21 m2；机房用房（一）4557.05 m2；机房用房（二）1565.02 m2】,总用地面积约15460.90平方米（出让地块面积以土地出让合同为准）。2、进度要求：合同签订后50日历天内完成施工图设计。 3、最高限价：人民币290000元（投标人报价高于最高限价的作废标处理）。三、招标内容：莲都供电局碧湖供电所工程的施工图设计及相应的工地设计代表服务工作以及按规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。四、投标人资格条件:1、投标申请人资质类别和等级：具有建筑工程专业设计乙级及以上资质。2、项目总负责人要求：具有国家一级注册建筑

11、师，且在投标单位注册。3、工商注册地在丽水市行政区域外的企业参加本项目投标的，须到丽水市政府行政审批中心建设窗口办理丽水市市外勘察设计企业进丽承接业务登记证(具体参照丽建发2009170号文件)。未办理丽水市市外勘察设计企业进丽承接业务登记证的投标单位，拒绝参加本项目的投标。五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。六、招标文件索取途径：1、书面不计名索取：2010年11月19日起丽水采购与招标网不计名购买，每本收取工本费300元人民币。联系人：谢春琴 电话：05782205260。2、网上下载：时间：2010年11月19日起，网址：。七、其它规定1、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为

12、的，将不退还投标保证金。招标人：丽水市莲都供电局 招标代理机构:浙江明业项目管理有限公司地 址：丽水市大洋路458号 地址:丽水市中东路21号自来水公司8楼联系人：汤先生 联系人:谢春琴 叶巧莲电 话：05782560072 联系电话 期: 2010年11月19日一、总 则（一）工程概况 1、工程名称：莲都供电局碧湖供电所工程设计。2、建设规模：项目总概算投资约3700万元，最终投资额以发改批复概算为准。 总建筑面积21983.86 m2 【其中办公楼7508.6m2；营业楼8353.21 m2；机房用房（一）4557.05 m2；机房用房（二）1565.02 m2

13、】,总用地面积约15460.90平方米（出让地块面积以土地出让合同为准）。3、建设地点：碧湖镇文一路西侧。4、建设资金：建设资金由财政拨款。现已基本落实，并能满足工程进度要求。5、现场考察1)投标人自行对工程现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件以及一旦中标签约时所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自负。2)现场考察过程中，投标人如发生人身死亡、财产或其它损失，不论何种原因造成，招标人概不负责。（二）进度、质量、技术及售后服务要求1、进度要求：合同签订后50日历天内完成施工图设计。 2、质量要求：各专业人员应按国家技术规范、标准、规程和当地有关部门的审批要求及招标人提出的要求，进行工程设

14、计，向招标人提交质量合格的成果资料，并对其负责。若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新设计，并按设计费的5%进行处罚。3、技术要求：设计先进，技术可靠；工艺设计科学合理；总平面布置科学合理，正确处理好过渡、衔接关系；工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理；附属设施、人员编制合理；保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。4、售后服务：工程实施中重要阶段或遇到重大问题，应按招标人要求及时派遣设计小组赶赴现场。及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他业主认为必须参加的工作。（三）招标内容莲都供电局碧湖供电所工程的施工图设计及相应的工地设

15、计代表服务工作以及按规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。（四）投标费用投标人在投标过程中发生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自负，招标人对上述费用不负任何责任。二、投标人资格（五）投标人资格条件1、投标申请人资质类别和等级：具有建筑工程专业设计乙级及以上资质。2、项目总负责人要求：具有国家一级注册建筑师，且在投标单位注册。3、工商注册地在丽水市行政区域外的企业参加本项目投标的，须到丽水市政府行政审批中心建设窗口办理丽水市市外勘察设计企业进丽承接业务登记证(具体参照丽建发2009170号文件)。未办理丽水市市外勘察设计企业进丽承接业务登记证的投标单位，拒绝参加本项目的投标。4、资格

16、审查方式：资格后审。（六）资格审查投标人须提交的资料1、投标人必须提交营业执照副本、资质证书副本、项目总负责人注册建筑师证书、丽水市市外勘察设计企业进丽承接业务登记证（市外企业提供）等原件。投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的将被拒绝投标。三、招标文件（七）招标文件的组成1、招标文件包括本文及所有按第（八）条发出的修改澄清通知。招标文件必须经相关部门备案后有效。2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件的要求，责任由投标人自负。（八）招标文件的澄清1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后按招标重要

17、事项表所列时间内以书面形式（包括传真）向招标人提出，招标人将所有问题在前附表规定时间内通过丽水采购与招标网形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。2招标人发布紧急公告，将在前附表规定时间内通过丽水采购与招标网网通知所有投标人。（九）招标文件的修改1、在前附表规定时间内，招标人通过丽水采购与招标网通知所有投标人的方式修改招标文件，并经有关行政监督管理部门备案。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在丽水采购与招标网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。2、为使投

18、标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改通知中写明。3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。四、投标报价 （十）投标报价1、最高限价：人民币290000元（投标人报价高于最高限价的作废标处理）。2、投标人的报价应包括因承包本次设计项目实施所需的设计费、材料、出具图纸、出具设计报告、管理、税费等一切相关的费用。3、下列内容投标人在报价时应考虑:1）提供最终确定的完整各专业设计施工图各10套；2）设计补图和工程施工阶段的联系单；3）按招标人意见对整个设计过程的修改、整合和优化设计；4) 根据工程实际需要设计人员提供

19、现场服务；5) 投标人还应考虑其它为完成最终成果而产生的一切费用。五、投标文件的编制（十一）投标文件的组成1、投标函（格式见附件一）；2、法人代表资格证明书（格式见附件二）；3、法定代表人授权委托书（格式见附件三）；4、项目班子人员承诺书（格式见附件四）；5、服务承诺书及优惠措施（格式见附件五）；6、总负责人委托书（格式见附件六）；7、投标人基本情况表（格式见附件七，后须附营业执照副本及资质证书复印件）；8、拟派项目设计班子成员汇总表（格式见附件八）；9、拟派项目设计班子人员简历表（格式见附件九，后须附毕业证书及职称证书复印件）；10、投标书报价（格式见附件十）；六、投标文件的递交（十二）投标

20、文件的装订与密封1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，并在密封处加盖投标人印章和法定代表人或委托代理人印章。2、标志：所有封袋外面都必须写明工程名称、招标人名称和投标人的名称全称。3、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改都是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖印鉴。5、未按上述规定密封的投标文件，招标人将不予签收。（十三）投标文件的截止期1、投标人必须在招标文件规定的截止时间前将投标文件送达指定地点。

21、送达地点：丽水市招标投标中心（丽水市解放街373号三楼）2、招标人如果决定推迟递交投标文件的截止时间，将会至少在原定截止日期三天前将此决定以书面形式通知（包括传真）所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。3、招标人对截止时间以后送到的投标文件将不予签收。（十四）投标文件的更改与撤回1、在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标人法定代表人或其授权人签署。2、更改的投标文件的递交截止时间、地点、编写格式、装订与密封要求等不变。3、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。4、投标文件截止时间以后，

22、投标文件不得更改或撤回，否则，其投标保证金将被没收，投标资格也将被取消。（十五）投标保证金1、投标保证金：人民币伍仟元整（不计息）在开标截止时间前到达丽水市招标投标中心帐户；2、投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内擅自撤回其投标文件；（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；（3）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为。3、投标保证金的退还：中标单位的投标保证金在签订合同后5个工作日内无息退还；未中标人的投标保证金在招标人与中标单位签订合同后5个工作日内无息退还。七、开 标（十六）开标1、开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，所有

23、投标人准时参加。2、开标地点：丽水市招标投标中心（丽水市解放街373号三楼）3、开标会议如投标单位定代表人（或总经理）参加开标的持法定代表人（或总经理）资格证明书原件和有效身份证明参加；或代理人持委托书原件、至投标前连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险交纳证明原件或当地社保处出具相关证明原件和有效身份证明参加（法定代表人或总经理参加开标的可不提供养老保险交纳证明）；项目总负责人持国家注册建筑师原件和有效身份证明参加。项目总负责人与法定代表人（或总经理）或其委托的代理人不为同一人，否则视同该投标人未参加开标会议。4、开标时投标人按本招标文件（第六条）要求提交资料

24、原件，以备查验。投标人未提交的证件不齐全的，其投标将被拒绝。5、开标时，招标人、投标人将当场检查投标文件的完整性。6、有下列情况之一的投标文件，将作为无效投标文件，不得进入评标：（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；（2）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；（3）开标前投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；（5）投标人未按招标文件要求参加开标会议的。八、评 标(十七)评标 1、评标工作评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。

25、评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分高到低推荐 3 名并标明排列顺序的中标候选人。(十八)评标内容的保密公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。（十九）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。投标文件有下述情

26、形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：1、投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；2、投标文件附有招标人不能接受条件的；3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；4、投标人的报价超出招标人设立的报价范围的；5、按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；6、投标函的报价和投标报价书的报价不相符的；7、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；8、投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；9、招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；10、投标人

27、提交虚假证件的；11、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；12、不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。 根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标人不足三个，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以通过表决是否否决全部投标。投标被否决的，招标人依法重新招标。因投标被否决造成投标人损失的，招标人不承担一切赔偿责任。对投标人提供证件及资料的真实性，招标人保留核对该资料的权力，如果发现资料有虚假行为，一经查实，如该投标人为预中标单位的，招标人有权取消该单位的预中标资格并没收其

28、投标保证金；如该投标人不为预中标单位的，在投标有效期内招标人有权没收其投标保证金。九、授予合同（二十）中标1、招标人按得分高低确定最高的投标人为中标人。中标人应符合国家，丽水市有关规定和实质上响应招标文件。2、招标人确定中标人后向有关部门提交招标书面报告备案。通过中标公示后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。（二十一）履约保证金中标人在接到中标通知书后，承包合同签署前，应向招标人交纳履约保证金。履约保证金数额为人民币贰万元整，采用现金形式。若中标单位未能按上述规定向招标人提交履约保证金，则招标人有权取消其中标资格并没收其投标

29、保证金，也有权在投标文件的有效期内将本合同授予其它投标人或重新组织招标。（二十二）合同的签署1、中标人应在接到中标通知书后30天内与招标人签订设计合同,合同按照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的建设工程设计合同范本，另加莲都区工程项目建设廉政合同，格式详见附件。2、合同经双方法定代表人或其授权人签署并加盖公章后生效。3、合同签署后，退还投标人的投标保证金。4、合同包括的工作范围：中标人根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证、编制建设工程设计文件；进行施工图设计、施工阶段的指导和监督。5、知识产权凡涉及到本次招标项目的任何知识产权均属于招标

30、人丽水市莲都供电局所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。如果任何第三方提出侵权指控，由中标单位负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标单位不承担由此引起的一切经济和法律责任。6、如果延误工期，中标人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为500元；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同总价的2%；提前不奖励。7、项目班子投标人拟派的班子成员必须是投标人建制内的，凡挂靠投标人的、临时拼凑的和未经招标人同意擅自更换投标文件中拟派的相关人员的，一经发现并经查实后，其全部履约保证金将被没收，合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。若因特殊情况需调换人员的

31、，必须征得招标人同意方可调换。当招标人通知要求人员到场处理有关问题，投标人应及时派人员到场，并提出有关处理意见。若投标人人员无故拖延时间或缺到，招标人将按每人每次500元扣除履约保证金。派驻的班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间招标人有权对不称职的人员提出更换，中标人不得拒绝和拖延。8、履约保证金视中标人的合同履行情况，在竣工验收合格后1个月内酌情退还（不计息）。9、缺陷通知期限自工程竣工起12个月。（二十三）勘察设计费的支付和时间本项目不付预付款，提供全部施工图并通过图审后七天内支付至合同价80%；余款20%待工程施工完毕后，经综合验收符合要求后七天内一次性付清

32、。（二十四）争议解决在履行合同过程中产生争议时请丽水市仲裁委员会调解，调解不成，可向丽水市人民法院起诉。 十、合同格式 建设工程设计合同 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： (由设计人编填)设计 证书 等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 监制发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 本合

33、同设计项目设计费：2.1双方商定，本合同的设计费为_ _万元。2.2上述费用不作调整。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条 设计的费用以人民币结算，支付方式如下：1、本项目不付预付款，提供全部施工图并通过图审后七天内支付至合同价80%；余款20%待工程施工完毕后，经综合验收符合要求后七天内一次性付清。第六条 双方责任6.1 发包人责任： 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违

34、反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通

35、等方便条件。 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任： 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计合理使用年限为50年。6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查

36、，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.3 设计方案应得到业主认可。6.4 设计过程中设计人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。6.5 设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费由设计人承担；餐费及其它费用由业主负担。6.6 如果由设计人设

37、计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不

38、审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其它8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有

39、关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时

40、，双方应及时协商解决。8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.11 其它约定事项： 。发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）授权代表：（签字） 授权代表：（签字）住 所： 住

41、所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：附件 莲都区工程项目建设廉政合同工程项目名称： 发包单位名称（甲方）： 承包单位名称（乙方）： 为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。 第一条 甲方乙方的权利和义务（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原

42、则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。第二条 甲方的责任在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的

43、费用。（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员

44、报销应由其支付的任何费用。（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条 甲乙双方约定： 。第五条 违约责任（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。（二）乙方如有违反本合同行为的，根据丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违

45、反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。第八条 本合同一式 份，由甲、乙 方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日第二章 投标文件格式附件一投 标 函致： （招标人全称） 1、根据已收到的招标序号为 的 工程设计的招标文件，我单位经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程设计招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本项目投

46、标的各项要约内容，以本投标文件向你方发包的 全部内容进行投标，总投标报价： 元。2、如果我方中标，将派出 为项目设计总负责人，证号 。3、一旦我方中标，我方保证在合同签订后 日历天内完成施工图设计。4、如果我方中标，我方将按照规定提交人民币贰万元整作为履约保证金。5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方金额为人民币 元（￥： 元）的投标保证金已递交。投标人（盖章）： 法定代表人或其授权人（签字或盖章）：单位地址： 电话：传真： 日期： 年 月 日 附件二、法人代表资格证明书单位名称： 地 址： 姓 名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。为设计 项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标单位：（盖章） 日期： 年 月 日附件三、 法定代表人授权书致： （招标人全称） 本授权委托书声明：我 （姓名）系