建设工程合同管理-268

1、建设工程合同管理 -268（ 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 缔约一方有损失B. 缔约一方有违约行为 C. 缔约当事人有过错D. 合同尚未成立解析： 解析 缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任，其成立必须具备一定的要件，否则将极 大地损害当事人协商订立合同的积极性。缔约一方受有损失；缔约当事人有过错；合同尚未成立；缔约当 事人的过错行为与该损失之间有因果关系。2. 工程师对工程索赔的影响有 （ ） 。（分数： 1.00 ）A.

2、业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任B. 工程师可以全权处理索赔C. 工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人D. 在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人解析： 解析 工程师对工程索赔的影响有业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规 定的索赔责任。3. 进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 费用由发包人承担，工期给予顺延B. 费用由承包人承担，工期不予顺延 C. 费用由发包人承担，工期不予顺延D. 费用由承包人承担，工期给予顺延解析： 解析 依照建设工程施工合同 （示

3、范文本 ）规定，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符 时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延 误的工期不予顺延。4. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（ ） 签发接收证书。（分数： 1.00 ）A. 本该进行检验日 B. 缺陷通知期内补充检验通过日C. 工程实际移交日D. 业主实际使用日解析：解析 有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣 工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按 期竣工的合

4、理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师 应以本该进行竣工检验目签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。5. 合同解除后，合同中的 ( ) 条款仍然有效。(分数： 1.00 )A. 结算和清理 B. 仲裁和诉讼C. 结算、清理、违约D. 结算、仲裁、违约解析： 解析 合同法规定，合同解除后， 合同的权利义务终止， 不影响合同中结算和清理条款的效力6. 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部 分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 保险公司承担全部

5、损失B. 保险公司承担除外责任以外的全部损失C. 业主自行承担全部损失D. 业主和保险公司协商分担损失解析：解析 建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在 合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，但工程已竣工移交，属于保险人的除外责任，所以 选项 C是正确的。7. 工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的 ( )(分数： 1.00 )A. 范围和内容应按国家规定确定B. 范围和内容应由当事人约定C. 范围按国家规定，内容由当事人约定D. 范围由当事人约定，内容按国家规定解析： 解析 建设工程实行质量保修制度

6、，具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定，保修内容由当 事人约定。8. 某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( ) 提出。(分数： 1.00 )A. 发包人B. 设计单位 C. 承包人D. 监理单位解析： 解析 依照建设工程施工合同 (示范文本 ) 规定，在施工项目保修期内，涉及结构安全的质量问 题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安 全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。9. 承包商应在履约证书颁发后 ( ) 天内向工程师提交最终报表草案。分数： 1.00 )A.

7、 28B. 30C. 42D. 56 解析： 解析 承包商应在履约证书颁发后 56天内向工程师提交最终报表草案。10. 某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按 （ ） 的市场价履行。（分数： 1.00 ）A. 订立合同时订立地B. 订立合同时履行地 C. 履行合同时订立地D. 履行合同时履行地解析： 解析 合同法规定，价款或报酬不明确的，按照订立合同的履行地的市场价格履行；依法应当 执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明 确，双方又未能达成一致，所以该部分货物的价款应按订

8、立合同时履行地的市场价履行。11. 按照建设工程施工合同 （示范文本 ） 的规定，施工合同终止的条件是 （ ）（分数： 1.00 ）A. 工程验收通过B. 承包人送交了竣工验收报告C. 办理完移交工程手续 D. 发包人支付了竣工结算款解析： 解析 按照建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工 程交付发包人，施工合同即告终止。12. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B. 工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包

9、人C. 承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D. 承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 解析： 解析 一是由承包人提出，二是由工程师确认，这是规定程序。13. 合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以（ ） 的方式变更。（分数： 1.00 ）A. 专业条款B. 补充协议 C. 双方协商D. 仲裁解析： 解析 对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变 更。14. 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ） 顺序解释分数： 1.00 ）A. 施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B. 中

10、标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C. 合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D. 施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书解析： 解析 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按合同履 行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单顺序解释。15. ( ) 不是仲裁协议的内容。(分数： 1.00 )A. 请求仲裁的意思表示B. 仲裁事项C. 选定的仲裁委员会D. 选定的仲裁 解析： 解析 仲裁协议包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项和选定的仲裁委员会等三项内容。16. 注册监理工程师管理规定于 ( ) 起施行。(分数： 1.00 )A. 2005 年

11、 4月 31 日B. 2005 年 12 月 31 日C. 2006 年 4 月 1 日 D. 2006 年 6 月 1 日解析： 解析 注册监理工程师管理规定于 2006年 4月1日起施行17. 关于保留金，下列说法错误的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 在业主手中B. 用于承包商违约赔偿费C. 应从首次支付进度款时起扣D. 不属承包商的工程款 解析：解析 保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作 为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。18. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误， 应当按照

12、 ( ) 处理。(分数： 1.00 )A. 增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B. 增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延解析： 解析 施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工 期延误，由发包人负责。19. 担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。分数： 1.00 )A. 债权人和债务人B. 保证人和债权人 C. 保证人和债务人D. 主合同当事人解析： 解析 保证必须有第三人 （即保证人 ）参加，就可以排除选项 A和选项 D，保证人是替债

13、务人履行债 务，所以只能选择选项 B。20. 施工合同的组成文件中， 结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正， 使之与通用条款共同构成对 某一方面问题内容完备约定的文件是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 协议书B. 专用条款 C. 标准条款D. 质量保修书解析： 解析 专用条款是结合各异的施工现场和外部环境，对通用条款的细化、说明和补充，是施工合 同范本的必要组成部分。21. 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 投标书及其附件 B. 招标阶段对投标人质疑的书面解答C. 资格审查文件D. 工程预算单 解析： 解析 B 、C都

14、属于招标阶段文件； D不符合条件。22. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度， 承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未 按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由 （ ） 承担。（分数： 1.00 ）A. 工程师B. 承包人 C. 工程师和承包人D. 发包人解析： 解析 工程实际进度滞后是承包人原因导致，所以承包人承担延误责任。23. 依据合同法规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上 涨，应 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 按原价执行B. 按新价格执行 C. 按原价和新价的平均执行D. 按市场价执行解析： 解析 如果执行政府定价

15、或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时 的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提 取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。24. 依照建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，因承包人的原因不能按期开工， （ ） 后推迟开工日期。（分数： 1.00 ）A. 需承包人书面通知工程师B. 应经建设行政主管部门批准C. 应经工程师批准 D. 需承包人书面通知发包人48解析： 解析 依照建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定 的开工日期前 7 天，

16、以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的 小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。 如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。25. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则（ ）（分数： 1.00 ）A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 解析：解析 抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式

17、提供一定的财产作为抵押物，用以 担保债务履行的担保方式。 当事人以土地使用权、 城市房地产、 林木、航空器、 船舶、车辆等财产抵押的， 应当办理抵押物登记， 抵押合同自登记之日起生效； 当事人以其他财产抵押的， 可以自愿办理抵押物登记， 抵押合同自签订之日起生效。建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，又办理了抵押登记，抵押合 同自登记之日起生效。所以，选项 D 为正确答案。26. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 必须适用违约金条款B. 必须适用定金条款C. 可以选择适用违约金或定金条款 D. 两者都不能适用，因约定

18、无效解析： 解析 本题考核的是承担违约责任的方式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约 时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。27. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到 （ ） 影响，属于承包商应承担的风险。（分数： 1.00 ）A. 不利的气候条件 B. 招标文件未说明的污染C. 不利于施工的外界自然条件D. 其他承包商的干扰解析： 解析 承包商不可预见物质条件的风险范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、 人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致 的地表以下的地质和水文条

19、件，但不包括气候条件。28. 裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（ ） 天。（分数： 1.00 ）A. 80B. 100C. 120D. 140 解析： 解析 裁决委员会的成员对工程的实施定期考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关 键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 140 天，离开现场前，应向业主和承包商提交 考察报告。29. 依据施工合同示范文本， 当施工过程中发生不可抗力， 致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前 造成损失，该损失应由 （ ） 承担。（分数： 1.00 ）A. 发包人 B. 承包人C. 设备供应人D. 发

20、包人和承包人分别解析：解析 因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施 工的材料、设备损害，发包人负责。30. 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务解析： 解析 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担 责任的行为。31.

21、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B. 发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C. 承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D. 承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用解析： 解析 解题思路：一个原则：谁提出，谁负责。32. 委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 以代理人的名义与对方谈判B. 商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C. 代理人在合同谈判过程中自主地提出自己

22、的要求 D. 所形成的合同由委托人和代理人共同履行解析： 解析 考生不要被题目迷惑，实际上本题考查的是代理关系，代理关系的实质就是受被代理人的委 托去行使代理权，题目中的干扰项是特别明显的。33. 施工期的起始日是 （ ）（分数： 1.00 ）A. 合同内约定的开工日B. 合同签字日C. “开工令”中指明的应开工日D. 双方协商确定解析：解析 从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的是应开工之日起，至工程接收证书注明的竣 工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工还是延误 竣工。34. 某施工企业在异地设有分公司， 分公司受其委托与材料供应商订立了采

23、购合同。 材料交货后货款未支付， 供应商应以 （ ） 为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。（分数： 1.00 ）A. 监理单位B. 分公司C. 建设单位D. 施工企业 解析：解析 代理是代理人 （分公司）以被代理人 （施工企业）的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所 设定的权利义务，当然应直接归属被代理人 （施工企业 ） 享受和承担。35. 由承包人负责采购的材料设备， 到货检验时发现与标准要求不符， 承包人按工程师要求进行了重新采购， 最后达到标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 费用由发包人承担，工期给予顺延B. 费用由承包人承担

24、，工期不予顺延 C. 费用由发包人承担，工期不予顺延D. 费用由承包人承担，工期给予顺延解析： 解析 承包人负责采购的材料设备由承包人负责， 耽误的工期不予顺延， 这是承包人的责任和义务。36. 某物资采购合同履行过程中， 由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷， 采购方拒付货款， 其行为依据 的是合同法中规定的 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 双方享有的同时履行抗辩权B. 后履行方享有的抗辩权 C. 先履行方享有的不安抗辩权D. 后履行方享有的不安抗辩权解析： 解析 后履行抗辩权包括两种情况：一是当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行的一方 未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的

25、履行要求；二是应当先履行的一方履行债务不符合规定的， 后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。 如材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后， 采购方再行付款结算， 若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准， 采购方有权拒付货款。37. 在施工合同履行中， 发包人按合同约定购买了玻璃， 现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货 清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ） 。(分数： 1.00 )A. 保管员负责赔偿损失B. 发包人承担损失责任 C. 承包人负责赔偿损失D. 发包人与承包人共同承担损失责任解析： 解析 发包人

26、在其所供应的材料设备到货前 24小时，应以书面形式通知承包人，共同清点。38. 为了保证工程质量， 对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前， 需要进行合同约定的物理和化学抽样检 验；对于此项检验应由 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B. 承包人负责检验工作，并承担检验费用C. 发包人负责检验工作，并承担检验费用D. 发包人负责检验工作，承包人承担检验费用解析： 解析 发包人采购的材料设备，应由承包人负责检验，费用由发包人负责。39. 工程竣工验收未能通过， 经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。 这种情况下， 计算承包人的实际竣工 日期应为 ( ) 日

27、。(分数： 1.00 )A. 承包人第一次提交竣工验收报告B. 承包人修改后再次提请竣工验收 C. 最终验收合格D. 办理竣工验收手续解析： 解析 承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人 修改后再次提请竣工验收的日期。40. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( ) 。(分数： 1.00 )A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式解析： 解析 合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、

28、变更、解除、终止，不影响仲 裁协议的效力。 如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议， 不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。 若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁 定施工合同是否有效及对争议的处理。41. 甲乙双方签订的施工合同， 经过了公证机关的公证。 当双方发生合同纠纷， 人民法院审理该合同纠纷时， 应认定经过公证的合同 ( ) 。分数： 1.00 )A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据 解析： 解析 按照民事诉讼法的

29、规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法 院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。42. 施工合同示范文本通用条款规定， 施工中， 发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 发包人追加合同价款，相应顺延工期B. 发包人追加合同价款，工期不予顺延C. 承包人承担发生的费用，相应顺延工期D. 承包人承担发生的费用，工期不予顺延解析： 解析 发包人供应的材料应对其质量负责，检查试验也不能解除供应人的质量缺陷责任。43. FIDIC 合同的缺陷通知期的开始日期是 （ ） 。（分数

30、： 1.00 ）A. 工程破土动工之日B. 工程投入使用之日C. 工程接收证书中写明的竣工日 D. 工程师颁发履约证书之日解析： 解析 FIDIC 合同的缺陷通知期是自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为 止的日历天数。44. 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 协调处理施工现场周围地下管线保护工作B. 按工程需要提供非夜间施工使用的照明C. 办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D. 组织设计交底 解析： 解析 A 、C是发包人的义务， D是设计人的义务。45. 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同（ 示范文

31、本 ） 的规定，如果是 （ ）（分数： 1.00 ）A. 发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B. 发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C. 承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D. 承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用解析： 解析 按照建设工程施工合同 （示范文本）规定，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工 艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊 工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。不论哪一方要求使 用他人的专利技

32、术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由责任者依法承担相应责任。46. 在 FIDIC 合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于（ ） 。分数： 1.00 ）A. 专用条款B. 通用条款 C. 协议书D. 合同清单解析： 解析 在FIDIC 合同条件下，通用条件条款包括索赔、争端和仲裁等 20个条目。47. 依据施工合同示范文本通用条款， 在施工合同履行中， 如果发包人不按时支付预付款， 承包人可以( )(分数： 1.00 )A. 立即发出解除合同通知B. 立即停工并发出通知要求支付预付款C. 在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7

33、天后停 止施工 D. 在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停 止施工解析： 解析 既然约定了预付款，发包人不按时支付就属于违约，承包人有权停工。48. 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( ) 后推迟开工日期。(分数： 1.00 )A. 需承包人书面通知工程师B. 应经建设行政主管部门批准C. 应经工程师批准 D. 需承包人书面通知发包人解析： 解析 承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。49. 有关施工合同的订立不正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 施工合同作为合同的一种，其订立也要经过要约和

34、承诺两个阶段B. 招标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同C. 签订合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标价相一致，投标书中已确定的合同条款一般不做 修改，如需修改经双方协商解决 D. 如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不退还其投标保证金 解析： 解析 签订合同的必须是中标的施工企业， 合同价应与中标相一致， 投标书中已确定的合同条款中， 涉及到工期、质量、造价等实质性内容的条款不得修改或谈判。50. 承包人在临街交通要道附近施工， 施工开始前应向工程师提出安全措施， 工程师认可后实施， 其防护措 施费由 ( ) 。(分数：

35、1.00 )A. 发包人承担 B. 承包人承担C. 发包人和承包人共同分担D. 承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付解析： 解析 本题题意是确认工程安全防护措施费用的承担主体由发包人承担费用，承包人提出措施，这 对保证安全施工起到很好的作用。二、 多项选择题 ( 总题数： 30，分数： 60.00)51. 关于资格预审，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分 B. 为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C. 资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质D. 资格预审表是以应答方式给出的调查

36、文件E. 资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍 解析：解析 资格预审须知内容包括招标工程概况和工作范围介绍、对投标人的基本要求和指导投标人填 写资格预审文件的有关说明。资格预审表开列的内容要完整、全面，能反映潜在投标人的综合素质，因为 资格预审中评定过的条件在评标时一般不再重复评定，应避免不具备条件的投标人承担项目的建设任务。 资格预审须知和资格预审表共同组成资格预审文件。52. 按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括 ( )(分数： 2.00 )A. 领有公共运输执照施工车辆的损失 B. 不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C. 施

37、工建筑物的损害D. 业主在工地的原有建筑物受到的损害E. 临时工程受到的损害解析： 解析 保险人的除外责任考试教材中介绍了10 项原因，大家需要认真理解53. 建筑工程一切险的保险期终止时间可以是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程动工日B. 全部工程验收合格日 C. 工程所有人实际占有全部工程日 D. 施工合同约定的竣工日E. 保修期满日解析：解析 建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之 时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，在工程所有人实际占用或使用或 接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，

38、保险人承担损害赔偿义务的期限不 超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。54. 下列监理人可以向委托人发出终止合同通知的情况是( ) 。(分数： 2.00 )A. 监理人在应当获得监理酬金之日起 30 日内仍未收到支付单据，而委托人未作出书面解释 B. 暂停监理业务期限已起过 3 个月C. 暂停监理业务期限已超过半年 D. 因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E. 因不可抗力导致合同履行暂停解析： 解析 监理人在应当获得监理酬金之日起 30 日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出 任何书面解释， 或暂停监理业务期限已超过半年时， 监理人可向委托人发出终止合同通知。 如果 14

39、 天内未 得到委托人答复， 可进一步发出终止合同的通知。如果第 2 份通知发出后 42天内仍未得到委托人答复， 监 理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。55. 下列关于中标通知书的说法，错误的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 中标通知书由招标人发出B. 中标通知书只对中标人具有法律效力 C. 只有招标人才能确定中标人 D. 中标通知书对招标人具有法律效力E. 中标通知书发出 30 日内签订合同解析： 解析 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的 投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果

40、的，或者 中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内， 按照招标文件和中标人的招标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其 他协议。56. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 被代理人的法人终止 B. 被代理人取得民事行为能力C. 被代理人取消委托 D. 代理事项完成 E. 代理期限届满 解析： 解析 委托代理关系终止的原因包括：(1) 代理期间届满或者代理事项完成；(2) 被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3) 代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4) 作为被代理人或

41、者代理人的法人终止。57. 下列关于监理合同协调管理的说法，正确的是( )(分数： 2.00 )A. 在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料 B. 委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见 C. 委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解D. 当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作E. 当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料 解析： 解析 当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进 行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调

42、解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。58. 监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有( ) 。(分数： 2.00 )A. 委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人 必须是依法成立的具有法人资格的监理企业 B. 委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规 C. 委托合同的标的是服务D. 委托合同应具有标准形式E. 当事人双方之间建立的债权和债务关系解析： 解析 监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：监理合同的 当事人双方应当是具有民事权力能力的民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他

43、社会组织，个人 在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。而委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的 企事业单位、其他社会组织及个人，作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的 工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合； 监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序， 遵守有关法律、行政法规；委托监理合同的标的是服务，而监理合同的标的也是服务，即监理工程师凭据 自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。59. 在招标方式中，邀请招标与公开招标相比较，其缺点主要有 ( ) 等。(分数： 2.00 )A. 选择面窄，排斥了某些具有竞争实

44、力的潜在投标人 B. 竞争的激烈程度相对较差 C. 招标时间长D. 招标费用高E. 评标工作量较大解析： 解析 邀请招标的缺点是，由于邀请范围较小、选择面窄，可能排斥了某些技术或报价上具有竞争 实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。60. 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( ) 等。(分数： 2.00 )A. 不可预见的外界条件 B. 施工中遇到文物和古迹 C. 异常不利的气候条件D. 业主或其他承包人的干扰E. 后续法规的调整 解析： 解析 可以合理补偿工期和费用的承包人索赔的条款如下：延误发放图纸：延误移交施工现场；承 包人依据工程师提

45、供的错误数据导致放线错误；不可预见的外界条件；施工中遇到文物和古迹；非承包人 原因检验导致施工的延误；对竣工检验的干扰；后续法规的调整：不可抗力事件造成的损害。61. 关于采购方的违约责任条款，下列说法错误的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 包括延期付款违约金的计算办法B. 包括延期付款利息的计算办法C. 如果采购方中途要求退货，则按退货部分设备约定价格的某一百分率计算违约金D. 包括不按时提货的违约金的计算办法 E. 还应注明一方严重违约时，对方不可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任 解析： 解析 采购方的违约责任不包括不按时提货的违约金的计算办法。还应注明一方严重违约时，对

46、方 可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任。62. 供货方供应的产品存在质量缺陷，应 ( ) 。分数： 2.00 )A. 如采购方同意，按质论价B. 如采购方同意，原价付款C. 如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换D. 不论采购方同意与否，均按不能交货对待E. 如采购方不同意，供货方负责包修或包换 解析： 解析 交付货物的品种、 型号、规格、质量不符合合同规定， 如果采购方同意利用， 应当按质论价； 当采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。不能修理或调换的产品，按供货方不能交货对待。63. 施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 办理

47、土地征用 B. 确定水准点与坐标控制点 C. 开通施工场地与城乡公共道路的通道 D. 取得安全生产许可证E. 办理施工许可证 解析： 解析 施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有：办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场 地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题；将施工所需水、电、电 信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要；开通施工场地与城乡公共道路的通 道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要；向承 包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确；办理施工许可证和临时用地、 停

48、水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、法规规定 的申请批准手续及其他施工所需的证件 （ 证明承包人自身资质的证件除外 ） ；确定水准点与坐标控制点，以 书面形式交给承包人，并进行现场交验；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。专用条款内需 要约定具体的时间；协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 （包括文物保护建筑 ） 、古树名 木的保护工作，并承担有关费用。64. 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 选定施工合同的承包人B. 批准施工合同承包人选定的分包人 C

49、. 确定工程规模D. 主持工程建设有关协作单位的组织协调 E. 审核承包人的索赔 解析：解析 监理人执行监理业务可以行使的权利主要有：监理人对设计和施工等总包单位所选定的分包 单位，拥有批准权或否决权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；在业务紧急情况下，为了工程和 人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快 通知委托人；审核承包人索赔的权利。65. “建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（ ） 。（分数： 2.00 ）A. 错误设计引起的费用B. 火灾 C. 工人恶意行为造成的事故D. 技术人员过失造成的事故E. 盗窃 解析： 解析 本题

50、的解题方法采用逐一判断法。 “建筑工程一切险”的责任范围就是两种： 一是自然事件； 二是意外事故。选项 A 是工程参与人的自身错误，所以不属责任范围；选项B和选项 E是很明显的意外事故，所以要选择。选项 c 和选项 D 是不可预料和无法控制的事件，故应选择。66. 正常监理工作酬金中的直接成本包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 监理人员的基本工资 B. 监理人员的补助费 C. 监理单位的业务培训费D. 监理单位的资料购置费E. 监理使用仪器的摊销费 解析： 解析 正常监理酬金中的直接成本费用包括监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等；用于该项工程监理人员的其他专项开支

51、，包括差旅费、补助费等；监理期间使用与监理工作相关 的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用；所需的其他外部协作费用。67. 下列属于监理人监督控制权的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 向承包人提出建议 B. 对施工进度的监督 C. 征得委托人同意，发布开工令 D. 对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E. 工程设计变更的审批解析： 解析 监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权主要表现为：对承包人报的工程施工组 织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批并向承包人提出建议；征得委托 人同意，发布开工令、 停工令、 复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检

52、验； 对施工进度进行检查、 监督，未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序 的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审 核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行 竣工验收。68. 工程师可向承包人发出变更通知的内容有 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B. 增减合同中约定的工程量 C. 改变有关工程的施工时间和顺序 D. 其他有关工程变更需要的附加工作 E. 变更工程质量标准解析： 解析 建设工程施工合

53、同 （示范文本 ）通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工 现场的实际情况，可以就以下几个方面向承包人发出变更通知：更改工程有关部分的标高、基线、位置和 尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。69. 关于停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是 （ ） 。分数： 2.00 ）A. 以计日工费计算B. 以机械台班费计算C. 按设备折旧费计算 D. 按设备租赁费计算 E. 以人工单价为准 解析： 解析 停工损失中，不应以计日工费计算。不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬，通常 采取人工单价乘以折算系数计算，停驶的机械费补偿，应按设

54、备折旧费或设备租赁费计算，不应包括运转 操作费用。70. 发包人原因延期开工时，工程师应 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 以书面形式及时通知承包人 B. 赔偿承包人由此造成的损失C. 批准工期顺延 D. 审核由此给承包人造成的损失 E. 口头通知承包人解析：解析 因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开 工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延 工期。71. 下列可以对合同价款进行相应调整的情况有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 地方税收的变化 B. 工程造价部门公布的价格调整 C. 市场价

55、格变化 D. 行政法规影响到合同价款 E. 一周内非承包人原因中断通信累计超过 8 小时解析： 解析 采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价 款进行相应的调整： 法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款； 工程造价部门公布的价格调整； 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；双方约定的其他因素。72. 下列对索赔的表述，正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 索赔要求的提出不需经对方同意 B. 索赔依据应在合同中有明确根据C. 应在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告D. 工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E. 承包人必须执行工程师的索赔处理决定解析： 解析 索赔要求的提出不需经对方同意，工程师的索赔处理决定超过权限时应报