建设工程合同管理-296

1、建设工程合同管理 -296（ 总分： 109.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 下列关于代理的叙述， （ ） 是不正确的。A代理的民事责任由被代理人承担 B 代理人以自己的名义实施代理行为 C被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：2. 非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保 证监理行为的 （ ） 。A公正性 B 系统性C完整性 D 合法性（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：3

2、. FIDIC 合同条件规定，包含在合同价格之内的暂列金额使用归 （ ） 控制A业主 B 工程师 C承包商 D 工程师和承包商共同（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：4. 监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得 （ ） 的认可。 A发包人 B 委托人 C承包人 D分包人（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：5. 在建设工程合同的订立过程中， ( ) 行为是承诺。A投标递交投标书 B 双方签订合同 C招标人发出中标通知书 D 招标人的招标公告(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：6. 因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出 ( ) A扣除税

3、金后的监理酬金总额 B 监理酬金总额C正常的监理酬金与税金总额 D 正常的监理酬金与利润总额(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：7. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙 公司订立了购买水泥的合同，则该合同 ( ) 。A有效，但应由采购员向乙公司支付货款B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C无效，由采购员向乙公司支付货款D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：8. 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( ) 。A公共当局引起的延误 B 对竣工检验的干

4、扰C业主提前占用工程 D 施工中遇到古迹(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：9. 采用综合评分法评标时，以 ( ) 为最优 A报价最低标书 B 报价最高标书C报价接近标底标书 D 得分最高的投标书(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 决标成交阶段的主要工作内容10. 甲与乙签订了采购 lot 水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t ，这种情况表现为 ( )A债务承担 B 债务人向第三人履行债务C债权转让 D 由第三人向债权人履行债务(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：11. 在施工合同的履行中， 如果建设单位拖欠工程款， 经催告后在合理的期限内仍未支付，

5、 则施工企业可以 主张( ) ，然后要求对方赔偿损失。A撤销合同，无须通知对方 B 撤销合同，但应当通知对方C解除合同，无须通知对方 D 解除合同，但应当通知对方 (分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：合同解除，是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思 表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的的，(2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；(4) 当事人一方

6、延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；(5) 法律规定的其他情形。 当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。12. 某物资采购合同履行过程中， 由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷， 采购方拒付贷款，其行为依据 的是合同法中规定的 ( ) 。A双方享有的同时履行抗辩权 B 后履行方享有的抗辩权C先履行方享有的不安抗辩权 D 后履行方享有的不安抗辩权分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：13. 依据合同法的规定，出现 ( ) 订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同 A对方以胁迫手段 B 损害国家利益C对方有过错 D 损害当事人利益(分数： 1.

7、00 )A. B.C.D.解析：14. 可撤销的合同只涉及当事人 ( ) 问题，因此法律对撤销权的行使有一定的限制。 A违反法律、法规 B 意思表示不真实 C有重大误解 D显失公平(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 从合同法的规定来看，可撤销的合同主要是意思表示不真实的合同。意思表示不真实不 符合合同生效条件，但当事人订立合同时可能并没有故意违反法律、行政法规的强制性规定以及社会公共 利益，显而易见，这与政府采购法所规定的可撤销合同是有质的区别。15. FIDIC 分包合同条件规定，属于业主对分包合同管理的是 ( ) 。 A依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使

8、确认权或否定权 B对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准 C对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理 D对分包商的施工进行监督、管理和协调(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：16. 经过修改的设计文件应 ( ) 后使用。A报总监理工程师审核批准 B 按设计管理程序经有关部门审批 C由设计人签字盖章 D 由发包人审查批准分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：17. 招标人向建设行政主管部门办理 ( ) 手续认可后才可进行招标工作。 A立项批准 B 征地许可 C安全许可 D申请招标(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 招标备案18. 担保方式中的保证要

9、求 ( ) 订立书面保证合同 A债权人和债务人 B 保证人和债权人 C保证人和债务人 D 主合同当事人(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：解析 本题是考核保证方式中的三方法律关系的区别。保证必须有第三人(即保证人 )参加，就可以排除 A和 D，保证人是替债务人履行债务，所以只能选择B。19. 监理合同规定，合同内约定由业主提供的设施改由监理单位自备， 则应按( )方法计算设施使用补偿费。 A设施在工程上使用时间占折旧年限的比例×设施原值B设施原值×设施在工程上使用时间×设备折旧率C设施原值×设施折旧率 +管理费D设施在工程使用时间占折旧年限的比

10、例×设施原值+管理费(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 双方的义务20. 留置作为一种担保方式，只能通过 ( ) 产生留置权。 A合同约定 B 优先受偿 C依法行使 D财产转让(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：21. 债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( ) 年内行使。A1 B2 C3 D5(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：22. 在 ( ) 内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方 的支出费用。A设计合同 B 监理合同 C施工合同 D物资采购合同(分数： 1.00 )A.B. C.

11、D.解析： 解析 P87 在委托监理合同示范文本中规定，当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔 的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出。23. 在施工过程中， 承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制， 当承包人采购的材料设备与设计 或者标准要求不符时，错误的做法是 ( ) 。A工程师可以拒绝验收B承包人承担由此发生的费用 C承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D由此造成工期延误不予顺延(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料 设备与设计或者标准要求不

12、符时，工程师可以拒绝验收；承包人承担由此发生的费用；由此造成工期延误 不予顺延。24. 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( ) 。A发包人承担 B 设计人承担C双方各自承担 D 设计审批部门审批(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 设计合同履行管理中双方的违约责任25. 依据 FIDIC 施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( ) 提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A延误移交施工现场B设计图错误返工C施工中遇到有文物价值的古迹所做的保护工作D业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：26.

13、审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( ) 的资质能力A设计单位负责人 B 设计负责人C专业设计人员 D 所有设计人员(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：27. 施工期间施工承包人从节约工程投资的角度， 向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。 发包人接受 建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人 同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改 的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由 ( ) 承担责任。A修改单位 B 设计人 C 施工承包人 D 监理工程师(分数： 1.00 )A.

14、B.C.D.解析： 解析 P99 3 委托其他设计单位完成的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位 完成设计变更工作， 如变更增加的设计内容专业性特点较强； 超过了设计人资质条件允许承接的工作范围； 或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下， 发包人经原建设工程设计人书面同意后， 也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察 ?设计单位修改。 修 改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。28. 发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，确定双 方权利和义务的协议是建

15、设工程 ( ) 。A施工合同 B 勘察设计合同C委托监理合同 D 物资采购合同分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：29. 按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在( ) 万元人民币以上，必须进行招标。A10 B50 C100 D200(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 P52-P53 依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模 标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于勘察、设计、监理等服务的采购，单项合 同估算价在 50 万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。30. FIDIC 施工合同条件规

16、定，在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构 提供的保函两类格式。保函均为不需 ( ) 确认违约的无条件担保形式。A工程师 B 业主C指定分包商 D 承包商(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：31. 协调处理现场周围的保护工作是 ( ) 的义务 A承包人 B 监理人 C发包人 D设计人(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 发包人的义务32. 招标人确定中标后 ( ) 天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。 A7 B14 C15 D30(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：33. 某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的

17、设备。 外商提交的设备制造图纸及设备的基础土 建设计文件应由 ( ) 进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位 B 发包人C监理工程师 D 设备安装承包商(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：34. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 ( ) A无偿归监理人所有B按使用前的原值付款后归监理人C归还委托人，监理人无须支付费用D归还委托人，监理人支付折旧等费用分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 P85( 一)委托人义务。物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生 活条件等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监

18、理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。如 果双方议定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。P86(4) 任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应 将设施和剩余物品归还委托人。35. 材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是( )A有效合同 B 无效合同C效力待定合同 D 可变更、可撤销合同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：36. 合同法律关系的要素不包括 ( ) 。A合同法律关系主体 B 合同法律关系客体C合同法律关系行为 D 合同法律关系内容(分数： 1.00

19、)A.B.C. D.解析： 解析 合同法律关系的要素包括合同法律关系主体；合同法律关系客体；合同法律关系内容。37. 因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做A工程变更索赔 B 合同被迫终止索赔C工程延误索赔 D 意外风险和不可预见因素索赔(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：38. 施工单位承担违约责任常用的方法是 ( ) A继续履行 B 赔偿损失 C采取补救措施 D 支付违约金(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：39. 监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位( )A向业主支付使用费并归还业主 B 向业主支付折旧费后带走C将设

20、备免费带走 D 不必向业主支付费用，将设备归还业主(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：40. 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自 ( ) 之日起生效。 A签订 B 登记 C履行 D主合同生效(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自登记之日起生效。41. 工程建设监理招标 ( ) 。A只能编制一个标底 B 能编制多个标底 C不编制标底 D 标底价格与投标者商定分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：42. 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )A业主提前占用工程B异常不利的气候条件

21、C施工中遇到废弃物和古迹 D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：43. 工程开工后，承包人应按照 ( ) 确认的进度计划组织施工 A项目经理 B 发包人 C设计人 D 工程师(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：44. 监理合同的有效期是指 ( ) 。 A合同约定的开始日至完成日 B合同签订日至合同约定的完成日 C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D合同约定的开始日至工程验收合格日(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：45. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为，下 列说

22、法正确的是 ( ) 。A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C应由承包商和指定分包商共同承担责任 D应由指定分包商直接对业主承担责任(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要 承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责 任。如果一般分包商有违约行为， 业主将其视为承包商的违约行为， 按照主合同的规定追究承包商的责任。46. FIDIC 施工合同条件 规定， 施工阶段的合同管理， 承包商应在合同约

23、定的日期或接到中标函后的 ( )d 内开工。A7 B15C42 D78(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：47. 某建设工程物资采购合同， 采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约， 按合同约定计算的违约 金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付 ( ) 万元承担违约责任。A4 B8 C10 D14(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：48. 某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由 ( ) 进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位 B 发包人C监理工程师 D 设备安装承包商(分数： 1.00 )A

24、. B.C.D.解析：49. 为了正确区分合同风险的责任归属， FIDIC 施工合同条件中定义的“基准日”是指( )A投标截止日 B 风险事件发生日C投标截止日前第 28 天 D 承包商接到中标通知书日（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 解析 P148 三、风险责任的划分。 FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截 止日期前第 28 天为“基准日”。 从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承 担。50. 依据 FIDIC 施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商 更换，则 （ ） 。A增加的费用和工期延误

25、责任都由发包人承担 B增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 59.00）51. 对定金罚则的相关表述中，正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保 B. 债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回 C. 收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D. 给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金E. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，

26、对方只能选择适用违约金 解析：本题考核的知识点为定金罚则。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行 债务后定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一 方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，义约定定金的，一方违约时，埘方可以 选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。52. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（ ） 请求撤销合同。（分数： 2.00 ）A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构 C. 人民法院 D. 设计单位E. 工程师解析：53. 建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，

27、属于承包人应当完成的工作有 （ ）(分数： 2.00 )A. 办理施工所需的证件B. 提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C. 按规定办理施工噪声有关手续 D. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 E. 负责已完成工程的成品保护 解析：54. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程加速索赔B. 工程变更索赔C. 合同中明示的索赔 D. 合同外的索赔 E. 合同中默示的索赔解析： 解析 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。55. 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( ) 等。(分数： 2.00

28、 )A. 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B. 竞争的激烈程度相对较差 C. 招标时间长D. 评标工作量较大E. 招标费用高 解析：56. 委托监理合同中，属于委托人可行使的权利有( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程建设有关协作单位组织协调主持权B. 工程施工单位选定权 C. 工程设计变更审批权 D. 监理人调换总监批准权E. 工程款支付审核权 解析：委托人的权利包括：(1) 授予监理人权限的权利。(2) 对其他合同承包人的选定权。(3) 委托监理工程重大事项的决定权。(4) 对监理人履行合同的监督控制权。57. 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )分数

29、： 2.00 )A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失B. 因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C. 因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D. 任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出E. 因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 解析：58. 随着工程项目管理的规范化发展， 施工合同条件增加了一些土木工程施工合同条件没有包括的 内容，如 ( ) 等，使条款涵盖的范围更为全面、合理。(分数： 2.00 )A. 业主的索赔 B. 质量管理体系 C. 业主的资金安排 D. 通用条件条款的标题E. 争端裁决委员会 解析：59. 施工合同示范文本规定，因

30、( ) 等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。(分数： 2.00 )A. 不可抗力 B. 承包商基础施工超挖 C. 工程量增加D. 设计变更 E. 监理工程师延误提供所需指令 解析：60. 在签订建设工程委托监理合同时，合同双方当事人必须对( ) 进行商定。分数： 2.00 )A. 监理内容B.监理期限C.完成时间D.监理费用E.开始时间解析：61. 关于委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是 ( )(分数： 2.00 )A. 可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B. 监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C. 监理人转让义务，必须经委托人书面同意 D. 监理人转让

31、支付款，必须经委托人书面同意E. 监理人转让利益，无需委托人书面同意解析：62. 按照 FIDIC 施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )分数： 2.00 )A. 业主提供的设计不当造成的损失B. 承包商施工原因造成的爆炸C. 工程所在国发生战争D. 施工遇到不利气候条件导致的停工E. 放射性污染导致停工解析： 解析 “承包商施工原因造成的爆炸、施工遇到不利气候条件导致的停工”属于承包商自己应承担 的风险。63. 所有的合同的订立都必须经过 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 要约引诱B. 要约 C. 承诺 D. 公证E. 批准解析： 解析 F26 二、要约与承诺。

32、当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和 承诺两个阶段，这是民法学界的共识，也是国际合同公约和世界各国合同立法的通行做法。64. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( ) 请求撤销合同。(分数： 2.00 )A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构 C. 人民法院 D. 设计单位E. 工程师解析： 解析 合同的撤销权属于人民法院或仲裁机构。65. 在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是( )(分数： 2.00 )A. 设计错误B. 不可抗力事件C. 审批工作的延误 D. 因发包人原因要求解除合同 E. 发包人延误支付设计人设计费 解析：66. 合同公证与

33、鉴证的区别表现在 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 合同公证与鉴证的性质不同B. 合同公证与鉴证的效力不同C. 合同公证与鉴证的真实性不同D. 法律效力的适用范围不同E. 合同公证与鉴证的合法性不同 解析：67. 施工合同示范文本规定， 发包人出于紧急需要， 加快建设进度提前竣工， 应与承包人签订提前竣工协议， 其内容应包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 提前竣工的时间 B. 为提前竣工而调整的施工进度计划C. 承包方采取的赶工措施 D. 违约责任 E. 提前竣工所需的追加合同价款解析：68. 合同生效应当具备的条件包括 ( )(分数： 2.00 )A. 意思表示真实 B. 不违反

34、法律或者社会公共利益 C. 当事人具有合格的法定代理人D. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力E. 当事人合并或分立后对合同效力无影响 解析：69. 勘察合同中， 勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇 ( ) 等情况时，可以相应延长合同工期。(分数： 2.00 )A. 设计变更 B. 工作量变化 C. 不可抗力影响 D. 勘察人原因造成的停工E. 勘察人原因造成的窝工解析：70. 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )(分数： 2.00 )A. 全部损失B. 采取补救措施

35、C. 免收直接受损失部分的设计费 D. 工程质量事故的调查 E. 向发包人支付违约金 解析：71. 对 FIDIC 编制的分包合同的说法中，正确的是 ( )分数： 1.00 )A. 工程分包后，承包商对分包工程承担的风险合理地转移给分包商B. 分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C. 承包商应向分包商收取分包管理费D. 可以允许业主与分包商有私下约定E. 承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节解析：72. 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是(分数： 2.00 )A. 施工合同的目标工期B. 作为工程师对施工进度控制的依据 C. 工程师依据计划进行协调 D

36、. 作为发包人进行工期索赔的依据 E. 作为发包人对施工进度控制的依据解析：73. 中华人民共和国合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( ) 的效力(分数： 2.00 )A. 清理条款 B. 结算条款 C. 质量条款D. 目的条款E. 风险条款 解析： 解析 合同解除74. 承诺应具备的条件是 ( )(分数： 2.00 )A. 承诺只能向受要约人做出B. 承诺必须由受要约人做出 C. 承诺的内容应当与要约的内容一致 D. 承诺必须受法律约束E. 承诺必须在承诺期限内发出 解析：75. 索赔按索赔事件的性质分类包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工期索赔B. 费用索赔C. 工程延误索赔