建设工程合同管理-312

1、建设工程合同管理 -312（ 总分： 109.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行 检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则 （ ） 。A发包人承担全部费用，工期相应顺延B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 解析 按照建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的 工程质量有怀疑，均可要求承包人

2、对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担 由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部 费用，工期不予顺延。2. 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ） 的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元，评标价 950 万元 B 投标报价 1050 万元，评标价 940 万元 C投标报价 980 万元，评标价 970 万元 D 投标报价 950万元，评标价 960 万元（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析： 解析 P60 评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预

3、先规 定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定的金额，最 终构成评标价格。 因此评标价既不是投标价也不是中标价， 只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法， 评标价最低的投标书为最优。但签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。3. 下列行为中不符合暂停施工规定的是 （ ） 。 A工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内捉出书面处理意见 C承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D工程师应在承包人提出复工要求后48 小时内给予答复（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 解析 施工进度管理4. 工

4、程开工后，承包人应按照 ( ) 确认的进度计划组织施工 A项目经理 B 发包人C设计人 D 工程师(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：5. 工程师对承包人设计的图纸审核签认后， ( ) 。 A免除了承包人的设计责任 B 责任由工程师承担 C设计责任由发包人承担 D 不能免除承包人的设计责任(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：6. 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( ) 。A公共当局引起的延误 B 对竣工检验的干扰C业主提前占用工程 D 施工中遇到古迹(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：7. 依据施工合同示范文本规定， 发包人自收到竣工

5、结算报告及结算资料后 28天内进行核实，发包人( )后， 及时办理竣工结算价款的支付手续。A经监理工程师审核批准 B 接收工程C组织竣工验收 D 认可竣工验收报告(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：8. FIDIC 施工合同条件规定，保留金分两次返还，当已颁发工程接收证书时返还一半，但如果颁发的接 收证书只是限于一个区段时，则 ( ) 。A不予返还 B 返还该移交区段的一半保留金C返还该移交区段的全部保留金 D 保留金应按一定比例予以支付(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：9. 设计标准 ( ) 国家规范的强制性规定。 A必须高于 B 可以高于 C可以低于 D 不得高于(分

6、数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：10. 在下列财产中， ( ) 不能作为抵押物。 A国有土地使用权 B 国有交通运输工具 C债券 D 房屋(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：履约证书”等，由 ( ) 签发发包人应报送有关部门重新审批， 并11. 按“IFIDC 条款”规定，各种“付款证书”、“工程接收证书”A业主 B 承包商 C工程师 D 工程师代表(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：12. 施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时， 由( ) 提供变更的相应图纸和说明。A承包人 B 监理单位C原设计单位 D 规划管理部门分数： 1.00 )A.

7、B.C. D.解析：13. 依据施工合同示范文本通用条款的规定， 承包人要求增加图纸套数时， 发包人应代为复印， 复印费由 ( ) 承担。A发包人 B 承包人C设计人 D 承包人和发包人共同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：14. 某工程项目招标过程中， 甲投标人研究招标文件后， 以书面形式提出质疑问题。 招标人对此问题给予了 书面解答，则该解答 ( ) 。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人 C应发送给全体投标人，并说明问题来源D应发送给全体投标人，但不说明问题来源(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送

8、给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但 不必说明问题的来源。15. 工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( ) 办理。A委托人 B 总监理工程师C承包人 D 监理人(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析： 解析 双方的义务16. 大型工业项目施工招标资格预审表的内容不包括( )A财务报表 B 人员报表 C分包计划 D投标报价分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：17. 某工程总投资 2100万元，预计某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言， ( ) A必须进行招标 B 可以不进行招标C必须采取询价来确定供应商 D 只能通过公开招标来确定供应商(分数： 1

9、.00 )A. B.C.D.解析：18. FIDIC 施工合同条件中，不包括在中标价格内的是 ( ) A调价款 B 施工管理费 C工程排访费 D二次搬运费(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：19. 投料试车的组织和试车工作由 ( ) 负责。 A承包人 B 发包人C工程师 D 设备供应商(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：20. 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷， 原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则 ( ) 。A承包人承担返工费用，工期不予顺延B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不

10、予顺延D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：21. 合同解除后，合同中的 ( ) 条款仍然有效。A仲裁和诉讼 B 违约和诉讼 C结算和违约 D结算和清理分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：22. 建设单位的付款被银行延误，给施工企业造成的损失应由( ) 承担A建设单位 B 监理单位 C 承包方自己 D银行分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：应由( ) 以书面形式通知承包人23. 实施监理的建设工程项目施工前， 有关监理工作内容及监理权限事宜， A总监理工程师B监理人C发包人D总监理工程师代表分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析

11、：24. 按照合同法的规定， ( ) 属于委托合同。 A某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 监理合同属于委托合同。25. 设计人提交初步设计文件后 3 日内，发包人应支付设计费总额的 ( ) A10% B20% C30% D40%（分数： 1.00 ）A.B.C. D.30%。( ) 。解析： 解析 设计人提交初步设计文件后 3日内，发包人应支付设计费总额的26. 施工合同履行过程中发包人要求变更工程

12、质量标准及其他实质性变更，应由 A原设计单位同意 B 发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批 D 总监理工程师审核批准（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：27. 工程师无权签发的证书是 （ ） 。 A中标通知书 B 工程接收证书 C履约证书 D 最终决算支付证书（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：28. 对设计投标人的资格审查不包括 （ ） 。 A证书的种类 B 证书级别 C允许承接的任务范围 D 近几年完成工程项目表（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：29. 设计人有权向发包人提出索赔的是 （ ） 。A施工图设计未达到设计深度B发包人要求设计人进行设计变更

13、C设计人对外商的设计资料进行审查D发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：30. 设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建 ( 构)筑物需注明 ( ) 。 A施工方案 B 设计变更的期限C竣工验收的标准 D 合理使用年限(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：31. 有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是 ( ) 。A由工程师控制 B 由业主控制 C用于意外用途开支 D是业主的备用金(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项；尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却 归工程师控制。暂列金额实

14、际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金 额。施工过程中工程师有权依据工程进犀的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技 术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。32. 合同发生纠纷时， 通过经济合同管理机关的主持， 自愿达成协议， 以求解决经济合同纠纷的方法是 ( ) A和解 B 调解 C仲裁 D 协议(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：33. 施工过程中因承包人原因导致的工程变更， ( ) A应视情况酌情给予承包商补偿B由工程师决定承包人是否可要求追加合同价款 C承包人无权要求追加合同价款D发包

15、人应补偿承包人因变更而发生的费用分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：34. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵 照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( ) 。A业主额外支付 B 工程师承担C承包商自行承担 D 业主与承包商协商补偿(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作 要求额外支付。35. 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( ) 招标。A施工 B 设备采购 C设计 D 材料采购(分数： 1.00 )

16、A.B.C. D.解析：36. 工程师对隐蔽工程重新验收合格，则 ( ) A承包人承担追加的合同价款，工期不顺延 B发包人承担追加的合同价款，工期顺延 C承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延 D发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 隐蔽工程与重新检验37. 监理合同中写明的合同金额是指 ( ) 的酬金。 A正常监理工作 B 附加监理工作 C 额外监理工作 D包括正常、附加和额外监理工作分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：( )d 向工程师报告一次受害情况。38. 施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔 A7 B14C28

17、D34(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：39. 某项目设计合同的价格为 500 万元，设计单位已接受委托方支付的定金， 无正当理由拒不履行合同义务， 则委托方有权要求设计单位返还 ( ) 万元。A100 B150 C200 D250(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：40. 某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准， 选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于 ( ) 。 A项目前期立项咨询 B 设计阶段监理C工程技术咨询服务 D 施工阶段监理(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：

18、41. 设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )A保证设计质量 B 完成施工图设计 C配合施工 D 保护发包人的知识产权(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：42. 在 FIDIC 施工合同中， 为了保证工程的质量， 工程师可以在认为必要时依据变更程序， 指示承包商变更 规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( ) 。A由业主承担 B 由承包商承担C由工程师确定由谁承担 D 视检验结果是否合格划分责任归属（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：43. 合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的（ ） 进

19、行修订或调整所达成的协议。A形式 B 内容 C主体 D客体（分数： 1.00 ）A.B. C.C. 解析： 解析 合同的变更44. 公开招标在开标时，应当由 （ ） 。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标人主持，所有投标人均应参加 D招标人主持，投标人自愿参加（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 解析 P58（ 三）决标成交阶段的主要工作内容。 1开标。公开招标和邀请招标均应举行开标会议， 体现招标的公平、公正和公开的原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人 均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。45. 发包

20、人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应（ ） 。A由承包人负责赔偿 B 由发包人重新采购C由工程师确定赔偿责任 D 由承包人和发包人共同承担责任（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：46. 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后， 该汽车 （ ） 。A不用归还委托人 B 归还委托人即可C归还委托人，并应支付折旧费 D 归还委托人，并应支付租赁费(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：47. 保证公式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。A债权人和债务人 B 保证人和债权人C保证人和债务人 D 主合同当事人(分数： 1.0

21、0 )A.B.C. D.解析： 解析 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责 任的行为，即保证人和债权人签订书面保证合同。48. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时， ( ) 。A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C应由承包商和指定分包商共同承担责任 D应由指定分包商直接对业主承担责任(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 P147(5) 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布 了错误

22、的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼， 承包商不承担责任。如果一般分包商有违约行为，业主将其视为承包商的违约行为，按照主合同的规定追 究承包商的责任。选项 A 不正确，是针对一般分包商而言的；选项B、C均不正确。49. 债权人的撤销权白债权人知道或应当知道撤销事由之日起( ) 年内行使。A1 B2 C3 D5(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：50. 依据建设工程委托监理合同 （示范文本 ） 相关规定，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起， 到 （ ） 止。A完成监理合同约定的监理工作之日 B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工

23、移交后收到监理尾款之日 D完成正常工作和附加工作之日（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 解析 监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验 收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。 二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 59.00）51. 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时， 如果仲裁庭对专门性问题认为需要进行证据鉴定的， 可以由 （ ） 鉴定部门鉴定。分数： 2.00 ）A. 发包人指定的B. 当事人约定的 C. 仲裁庭指定的 D. 政府建设主管部门指定的E. 工程师指定的 解析：5

24、2. 依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有（分数： 2.00 ）A. 完成合同约定的所有内容B. 发包人提出工程竣工报告C. 有施工单位签署的工程质量保修书D. 责令整改的问题全部整改完毕E. 工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字 解析：53. FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程所在国军事政变的损失 B. 放射性污染引起的损失 C. 施工质量出现问题的损失D. 一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E. 分包商的雇员因执行合同而引起的行为 解析：54. 不征得保证人的书面同意

25、，保证人不再承担保证责任的情况有 （ ）（分数： 2.00 ）A. 债务人许可债权人转让债权的B. 债权人许可债务人转让债务的C. 债权人与债务人协议变更主合同D. 主债务履行期间E. 债权人要求债务人履行债务解析：55. 颁发工程接收证书后的 84天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表，报表内容包括（ ） 等。（分数： 2.00 ）A. 到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成全部工作的最终价值 B. 作为保留金扣减的任何款额C. 承包商认为应该支付给他的其他款项D. 业主为整个工程或该部分工程 （视情况而定 ）所支付的全部费用以及融资费用E. 承包商认为根据合同应支付给他的估算总

26、额 解析：56. FIDIC 合同下的指定分包商和一般分包商的叙述正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 指定分包商和般分包商具有同等的合同地位 B. 指定分包商不损害承包商的利益 C. 一般分包商由承包商选定 D. 一般分包商的违约视为承包商的违约E. 业主和工程师应介入一般分包商的保护中 解析：如果承包商没有合法理由而扣押了指定分包商上个月应得工程款的话，业主有权按工程师出具的证 明从本月应得款内扣除这笔金额直接付给指定分包商。对于一般分包商则无此类规定，业主和工程师不介 入一般分包合同履行的监督。57. 合同法律关系客体， 是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指

27、向的对象。合同法律关系的客体主要包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 物 B. 行为 C. 权利D. 义务E. 智力成果 解析：58. 合同法律关系客体中的行为包括 （ ）分数： 2.00 ）A. 建筑物B. 施工 C. 专利权D. 建筑材料 E. 安装 解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合 同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。 法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设 计。施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。59. 施工合同示范文本规定，甲方用于紧急需要，加

28、快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其 内容包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 为提前竣工而调整的施工进度计划B. 提前竣工的时间 C. 乙方采取的赶工措施 D. 责任 E. 赶工措施的经济支出和承担解析：60. 下列关于施工合同文本 （示范文本 ） 通用条款的提法，正确的有 （ ）（分数： 2.00 ）A. “通用条款”是根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规对承发包双 方的权利与义务作出的一般规定 B. 除双方协议一致对其中的某些条款做了修改、补充或取消外，双方都必须履行C. 它是将建设工程施工合同中的内容具体出来编写一份完整的合同文件D. “通用条款”

29、是将建设工程施工合同中的内容抽象出来编写一份完整的合同文件，具有很强的通用 性E. “通用条款”共由 11 部分、 47 条组成 解析： 解析 建设工程施工合同范本简介61. 工程师可以就 （ ） 方面向承包人发出变更通知。（分数： 2.00 ）A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B. 增减合同中约定的工程量 C. 改变有关工程的施工时间和顺序 D. 变更工程质量标准 E. 其他有关工程变更需要的附加工作解析： 解析 工程师可以就更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改 变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作方面向承包人发出变更通知。

30、62. 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ） 等。（分数： 2.00 ）A. 不可预见的外界条件 B. 施工中遇到文物和古迹 C. 异常不利的气候条件D. 后续法规的调整E. 业主或其他承包人的干扰 解析：63. 依据 FIDIC 施工合同条件规定，工程师的职权范围包括( )(分数： 2.00 )A. 修改进度计划B. 控制使用暂列金额 C. 批准工程分包并审查分包商资质D. 审查承包商索赔要求 E. 发布变更指令 解析：64. 工程师通常对承包人的索赔提出质疑的情况有( )(分数： 2.00 )A. 事实依据不足 B. 合同依据不足 C. 承包人遵

31、守意向通知要求D. 发包人和承包人共同负有责任、承包人必须划分和证明双方责任大小 E. 索赔事项不属于发包人或工程师的责任，而是与承包人有关的其他第三方的责任 解析： 解析 工程师对索赔的反驳65. 下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( ) 。(分数： 2.00 )A. 承包人自检后书面通知工程师验收B. 工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C. 若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D. 重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延E. 若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求

32、承包人对 已隐蔽的工程进行重新检验 解析： 解析 隐蔽工程与重新检验66. 合同有效条件有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 合同当事人主体资格合格 B. 订立程序合法 C. 合同形式、内容合法 D. 合同履行合法E. 合同手续合法 解析：67. 合同履行中的抗辩权包括 ( ) 。分数： 2.00 )A. 同时履行抗辩权 B. 后履行抗辩权 C. 先履行抗辩权 D. 代履行抗辨权E. 居间履行抗辩权解析：68. 合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的 ( )(分数： 2.00 )A. 行为B. 权利 C. 事件D. 义务 E. 智力成果 解析：69. 缔约过失责任的构成必须具备的条件不

33、包括( )(分数： 2.00 )A. 合同已经成立 B. 合同尚未成立C. 缔约当事人有过错D. 缔约一方有违约行为E. 缔约一方受有损失 解析：70. 建设工程设计合同 ( 示范文本 ) 规定，设计人配合施工工作的内容包括 ( )(分数： 2.00 )A. 处理有关设计问题 B. 进行设计交底 C. 协助施工承包人编制施工方案D. 参加重要隐蔽工程部位验收 E. 参加竣工验收 解析：71. 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )(分数： 1.00 )A. 办理施工所需的证件B. 提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C. 按规定办理施工噪声有关手续 D. 保证施工场地清洁符合环

34、境卫生管理的有关规定 E. 负责已完成工程的成品保护 解析：72. 属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有 ( ) 。分数： 2.00 )A. 经营业务费B. 交通费、差旅费、办公设施费C. 监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等D. 用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等 E. 监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用 解析：73. 下列有关确定工程变更价款的做法，正确的是（ ） 。（分数： 2.00 ）A. 确定的价款报送造价管理部门备案B. 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告D. 承包人未提出追加价款要求的报告，工程师可单独决定补偿额E. 工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准解析：74. 在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56天仍不支付结算价款时， 承包人可以 （ ）（分数： 2.00 ）A. 与发包人协议将该工程折价 B. 留置该工程C. 自行拍卖该工程D. 就该工程拍卖的价款优先受偿 E. 申请人民法院将该工程依法拍卖 解析： 解析