通风施工合同模板

1、中央空调通风安装工程劳务分包合同书发包单位（发包人）：陕西众业暖通工程有限公司以下简称甲方）承包单位（承包人）以 下简称乙方）为明确双方之责权利，经甲乙双方协商，特签订以下合约，以资共同遵守第一章工程概况工程名称：雁塔故事空调安装工程工程地点：西安市雁南路（三五）承包人： 签订时间:乙方承包工程内容范围：布软连接、开洞、补洞等除设备及），包括：通风管道及相关（设备及材料由甲方送至车1. 新风系统安装（人工及施工用机械），施工内容包括：通风管道及相关各类风阀、风口、帆 材料采购外的所有安装工作量，包括所有材料的卸货及搬 运。（设备及材料由甲方送至车辆可到地点，乙方负责卸货及搬运。2. 吊顶式空调

2、器及风机盘管送、回风管的安装（人工及施工用机械） 各类的风阀、风口、帆布软连接、开洞、补洞所有的安装工作量。 辆可到地点，乙方负责卸货及搬运。）3. 空调及新风系统的漏光试验及调试。4.管的制作安装，以及材料、所有材料及设备由甲方提供，乙方负责风 半成品及成品的保管。风管板材的损耗不能超过 5% （损耗按外径计算）工期：经双方协商，本工程：1、开工时间： _2、竣工时间：质量（七）等级：安全 事故（八）目标：无重大安全事故，如发生重大安全事故，由责任方承担。由于第三方原因造成伤亡应由甲方协助追究其法律及经济责任。第二章 双方责任和义务一）甲方责任和义务 :、甲方将委派 为代表，代表甲方行使本协

3、议书约定的权利，履行承包合同条款。、工程开工前，提供施工现场的注意事项要求。、负责施工现场的协调工作。、提供施工范围临时水电、施工区域围挡、警示牌等防护。、提供施工所用材料、设备、施工机具的临时存放场地。、全权代表甲方履行项目管理职责。7、甲方为乙方所有施工人员购买人身意外伤害险，保险费竣工结算时由乙方工程款中按实际参保人数 及时间据实结算8 现场施工人员由建设单位统一配发安全帽、反光背心、工作牌（此部分乙方自费处理）9、乙方施工人员禁止在现场抽烟、打架、随地大小便等违反安全施工操作，进入现场必须正确佩戴安 全帽、工服、工作牌等，高空作业及危险区域必须佩戴安全带施工，如有违反，进行处罚。10、

4、甲方现场管理人员有权对乙方不听劝告或警告的处以经济罚款。11、甲方对乙方安装工程最终以图纸板材内径尺寸结算。二）乙方责任及义务：1 、乙方将委派 为施工现场代表，代表乙方行使本合同约定的权利，并按甲方的要求组织和管理乙方的施工人员。根据工程需要配备技术人员、机具设备及劳动力。2 、乙方施工质量满足甲方对工程进度、工程质量、安全施工的要求。3 、在工程未交付业主前负责材料、成品、半成品保护。由于第三方原因造成损坏，通过甲方协调、由责任方承担导致的费用。4 、施工前，乙方负责向甲方提供材料计划单，甲方分两次采购完所有材料，乙方提量需准确无误， 如有剩余大批量材料，乙方需自费处理。5 、服从甲方现场

5、代表的管理，严格遵守工地的相关施工制度及国家的相关法律法规。因违反相关制 度引起的相关费用由乙方承担。6 、施工过程中乙方应及时通知甲方，实际施工人员变动情况，以便甲方及时更新人身意外伤害险的 备案人员姓名与数量。7、在施工期间乙方应按时发放施工人员的劳动工资，如未按时发放劳动工资，造成施工人员停工、罢工、聚众闹事等恶劣事件，造成的一切后果由乙方全部负责。为避免上述不良事件的发生，甲 方有权代理乙方发放施工人员工资。8 乙方施工前提供施工方案和进度计划，报甲方审定，施工现场必须服从建设方、及甲方代表的管理。9、 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保文明施工。10、

6、乙方负责提供施工现场的二、 三级电箱，以满足现场的施工要求， 使用的电箱要符合有关安全技 术规范的要求。12、乙方负责及时收集、清运施工垃圾，集中堆放至甲方指定地点，并对所属施工区域安排专人进行打扫，确保施工现场整洁按图施工，如遇以下原因给对方造成损失，由责任方承担：1、施工中如有变更，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与乙方商定，提交出修改或变更文件后，商定价格后方可施工。2、乙方应严格执行工程验收制度，凡工程完成后，必须经过验收并做岀记录后，方能进行下一工序的施工。一般工程，甲、乙双方共同检查验收，作好记录，重大复杂工程，乙方应提前三天书面24 小时内未办理时未来参加，乙方可自行检通知甲方，

7、甲方与有关人员共同验收，并办理工程验收手续。检查验收合格后 验收手续，则视为验收合格，乙方可以继续进行施工，甲方须补办验收手续。甲方及有关部门届 查验收，甲方有关部门应承认之。第三章工程期限一）自 年_月 日至 年 月日完成空调通风系统安装工程。二）在施工中，如遇到下列情况，可顺延工期：1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工；2、因甲方不能按期提供施工场地或施工材料，而被迫停工或不能顺利施工；非乙方原因，非正常停水、停电造成停、窝工；3、因甲方指示失误造成乙方停、窝工；4、由于设计变更，重大变更导致施工工序变化；5、由于任何一方的责任造成工期拖延 / 工程损失外，工期相应顺延；/ 给另一方造成损

8、失导致延期，则责任方除承担所有损失费用和赔偿6、经甲方同意的其它情况，由双方及时洽商签证；7?甲方违反合同第四章第二款工期相应顺延；8?由于技术方案不能确定，工期顺延；9?无条件延误工期，每延工期一天按2%扣除。第四章工程价款支付方式（一） 工程价款：1、 本工程合同暂定总价款为人民币：（大写： ）丫元;2、 单面彩钢复合风管按内径计算安装费每平方：（大写： ）￥ 元:3、 风口安装费每个：（大写： ） ￥; （不计大小及材质。）4、穿墙打洞费用每个：（大写： ） ￥; （不计大小及材质。）二）支付方式：1、工人进场七天内支付给乙方预付款（大写 :) ￥元整;2、每月底上报工程量进度，按照月进

9、度工程量的80%寸款；3、所有工程量完成及整个空调系统调试合格完成后；甲方给乙方付至合同总款额的80%4、经建设单位验收合格并与甲方工程结算后一周内，支付给乙方至结算总款额的95% ;5、质保期完成后支付完全部工程款。6、单项变更部分少于单项总价额的 5%由乙方自行承担。三）以上所有费用均为不含税价格。 （由乙方开票，甲方支付税金）第五章 材料与设备供应一）. 甲方供应设备：甲方按照图纸及招标文件的设备种类、规格、数量、质量等级和提供时间、地点的 清单，向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供设备验收24 小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。二）、甲方供应的材料、设备与清单

10、不符，按以下情况分别处理： 乙方材料计划单需提前两天提交给甲方. 材料设备的种类、规格、质量等级与清单（材料计划单）不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运岀施工现场并重新采购，设备到货时如不能开箱检验，可只验 收箱子数量。乙 方开箱时须请甲方到场，岀现缺件或质量等级、规格与清单不符，由甲方负责补足 缺件或重新采购。三）. 甲方供应材料与清单规格型号不符，乙方可代为调剂串换，甲方承担相应经济支出。四）. 供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。五）. 因乙方材料计划原因岀现频繁采购问题，由乙方按照甲方提供价格自行采购，甲方报销。六）. 经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、 质量等级不符的情况，

11、甲方仍应承担重新采购及拆除和 重建的经济支岀，并相应顺延工期。第六章 工程竣工、验收和工程结算一） 工程竣工后，乙方应在竣工验收2 天前，向甲方提交产品技术资料。二） 竣工结算：系统安装完毕后，乙方应在验收前三天通知甲方，由甲方协调有关人员进行现场验收。第七章工程保修一） 、工程竣工后，安装工程保修期执行甲方与乙方签订的合同有关条款。二） 、保修期间，乙方应在接到保修通知之后 24 小时内派人修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理 因乙方原因造成返修费用由乙方承担。三）、本合同的其它条款，按甲方与乙方签订的合同条款执行。四）、竣工结算，甲方支付完工程款后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满后，保修 条款自行终止。第八章其他相关事宜一） 、本工程合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。二） 、合同附件为合同不可分割的部分，与合同主体具有同等的法律效力。三）、合同经双方签订后即时有效，唯最终以支付备料款后落实及开始本合同各项工作。四）、本合同未尽事宜，双方本着友好协商解决， 协商不成可以在工程所在地申请仲裁或向人民法院