合同范本之设备安装施工合同

1、设备安装施工合同【篇一：机电安装工程合同】编号 : 在 zh/ nm/lw 2011no内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程施工合同发 包 方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部承 包 方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧2013 年月日发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲方）承包方（全称）：（简称：乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建筑工程质量管理条例、中华人民共和国建设工程安全管理条例及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古

2、邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：第一条 工程项目一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。五、工程范围及内容：5.1 给排水、采暖安装工程给排水及采暖工程中，各

3、系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。1 给水系统本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。b ：建筑物外墙面 1.5 米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。c ：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、

4、刷漆；d ：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；e：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；f：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；g ：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；h ：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；i ：住宅部分户内卫生器具安装；j ：所施工范围之内所

5、有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。2排水系统本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。b ：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；c ：屋面各机房排水管道、地漏安装；d ：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；f：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封

6、堵；g ：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露；h ：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；i：管道安装、设备阀门、仪表安装；j：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；k ：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；l：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3 雨水、空调冷凝水系统：本系统施工范围内包括工程图纸（含土建部分图纸）范围内全部

7、雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：a：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮 1.5 米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；b ：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；c ：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。d ：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；e：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；f：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；g ：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管内加填料、堵洞、套管

8、与管之间缝隙的封堵；h ：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。j：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；5热水系统：本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于： a：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；b ：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；c ：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；d ：所有施工系统（含阀门）的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、最终管道吹洗、

9、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；e：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；f：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；6采暖系统：本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。b ：建筑物外墙面 1.5 米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件

10、（附件）安装；c ：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；d ：所属管道穿一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；e：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐； f ：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；i：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；5.2 电气安装工程1动力配电及照明系统和弱电系统等：本系统施工范围包括整个工程图纸及设

11、计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：1. 照明系统：【篇二：设备安装合同书范本】设备安装合同书范本合同编号： ? 签约时间： ? 工程地点：发包单位： _（以下简称甲方）联系电话： _单位地址： _甲方代表： _承包单位： _ （以下简称乙方）联系电话： _单位地址： _乙方代表： _根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 xx 设备设备达成如下协议：第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：1、设备情况：产品名称 规格型号 单位 数量2、安装工程概况：和家

12、网 -全球中文家居门户（ 1）工程地点及面积： ?（ 2）工程造价： ? 元；（ 3）开工日期： 年? 月 ? 日；（ 4）竣工日期： 年? 月 ? 日；（ 5）付款方式：（ 1）、现金 ? （2）、转帐支票第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试xx 设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。第三条 产品的安装、调试、验收：1、乙方负责xx 设备设备的安装、调试。甲乙双方商定：（ 1） 年? 月 ?日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现

13、场开始安装施工；（2） 年? 月 ?日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；（3） 年? 月 ?日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部 xx 设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案

14、的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。第四条 ?违约责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人?全面负责安装施工现场的工作；2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额 1 的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的 20% 。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1 的违约金，但因甲方原因造成的除外。4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任：1、工程现场甲方负责人?全面负责安装

15、施工现场的工作；2、开工前 _ 天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；3、开工前 _ 天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50% 的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的 1 的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的 20% 。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回 xx 设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、 对以

16、下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认 ,工期相应顺延：（ 1） 工程量变化或设计变更；（ 2） 不可抗力；（ 3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（ 4） 甲方同意工期顺延的其他情况。第五条 价款结算方式及期限：1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；2、本合同工程安装总价款为人民币：_ 元（大写 ：）；（ 1）合同签定后 ,甲方支付乙方（第一期工程款）人民币 (占合同总金额的 _50_%)_ 元(大写： ? ）；（ 2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字 ,甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币 (占合同总金额的_47_%)_元 (大写： ?

17、 ? ?）；（ 3）工程尾款 (占合同总金额的 _3_%)? 元（大写：_ 元），设备调试完毕 ,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。第六条 ?产品质量责任和售后服务条款1. 自验收之日起 ,工程保修期为壹年在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第七条 ?本合同自双方签字盖章之日起生效。第八条 ?由乙

18、方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十条 ?因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第十一条 ? 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十二条 ? 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。第十三条 ?合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。【篇三：配电室设备安装工程施工合同】保障房10kv 专线敷设及中心配电室设备安装工程施工合同发包方（甲方）

19、：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行保障房项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条 工程概况1、工程名称：保障房 10kv 专线敷设及中心配电室设备安装工程2、工程地点：位于市李畋西路北向与文化北路西侧交汇处。3、承包范围：保障房 10kv 专线敷设及中心配电室及高低压供配电工程施工。包括：1）. 1# 、2# 楼中心配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。2）.由 1# 、2# 楼

20、中心配电室至 3# 楼的管沟开挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及线缆敷设、调试等一切相关工作。4、工程内容：按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的 “供用电方案协议书 ”内容、电力设计单位提供的（以下简称“本楼盘 ”）施工图进行施工。外电工程：根据乙方向市电力局申报，甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议内容，乙方承包的本工程施工内容为：保障房 10kv 专线敷设及中心配电室及高低压供配电工程施工。包括：1）. 1# 、2# 楼中心配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。2）.由 1# 、2# 楼中心配电室至 3# 楼的管沟开

21、挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及第二条 承包方式该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试，包报建、包设计、包勘查，包文明施工及安全防护，包供电高可靠性费减免（如有）、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干，即交钥匙工程。第三条 工期和工程进度1、开工日期：年月日计划竣工日期：年月日本合同计划总工期：日历天乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。实际开工时间以甲方书面通知为准。2、进度

22、计划乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前 14 个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织（设计）方案和进度计划，监理、甲方收到后 7 天内予以确认或提出修改意见，乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工，并接受监理、甲方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施，经监理、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。3、开工及延期开工甲方应提前 21 天向乙方书面通知开工的时间，乙方应该按照通知要求的时间进场开工。若乙方不能按时开工的，应当在不迟于通知要求的开工时间前 5 天，以书面形式向监理、甲

23、方提出不能按时开工的理由。甲方、监理同意后，乙方可延期开工，并按照甲方重新确定的开工时间进场开工，但竣工日期不变，除非经甲方、监理书面同意竣工日期相应顺延，否则由此导致的工程延期，乙方应按照合同第十四条约定承担违约责任。甲方代表收到乙方请求后三日不作答复，视为不同意乙方请求。因甲方原因导致乙方不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应提前3 天以书面形式通知乙方，推迟开工日期，工期顺延，延期开工30 天内不计索赔，由此导致乙方无法在竣工日期竣工的，由乙方向监理、甲方申请延期，监理、甲方确认后工期相应顺延，但不作任何其他费用补偿。4、工程暂停甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施

24、工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48 小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48 小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，甲方不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。若因乙方不按合同条款施工或因质量、安全、环保等不符合本合同有关要求而被勒令暂时停工，乙方必须立即整改，由停工日至获得复工日内给甲方造成的经济损失，由乙方负责。甲方有权从任何应付而未付乙方的款项中直接扣除，工期不予顺延。因甲方原因而停、缓建的工程

25、，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方外运材料和购件积压的经济损失，人员和机械设备的调迁等费用，均由甲方赔偿给乙方。因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签定工程停、缓建补充协议。工程停、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应经济支出，并按合同约定支付已完工程价款。乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方要求外，不得以任何理由停工。5、工程延期如遇下列情况，乙方须在发生签证事由3 日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应

26、顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：（ 1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；（2）非乙方原因造成工地连续停水、停电时间超过8 小时以上；（ 3）不可抗力因素。除以上所列的原因外，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等，皆包括在上述工期内。由于乙方原因造成的甲方分包工程不能按期进场施工或未能按期完成专业工程，由此造成的经济损失由乙方负责，总工期不予顺延。第四条 工程质量及验收1 收规范及市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及市地区供电部门的验收标准，最终

27、以供电部门验收送电为准。2、乙方应提前五个工作日通知甲方验收，甲方应在五个工作日内组织竣工验收。3、工程竣工验收前，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在竣工图上签注。所发生的费用由乙方承担。4、工程竣工验收，甲方应会同供电部门进行，并以供电部门验收合格为准。第五条 工程总价款及价款调整方式1、工程总价款（ 1）本工程固定总价包干，总价为人民币（大写）：（小写：￥ 元），其中含材料、设备价款万元。（ 2）除非本合同另有约定，本合同固定包干总价应按以下含义理解： 本工程为固定总价包干，应包括但不限于为完成该项目所需的所有费用，即机械设备费（含各类设备进出场及设备采保费）、保修费、各种行政事业性收费、临时设施费、劳务费、主辅材费、冬雨季施工费、合同工期内赶工引起的赶工费、窝工费、过马路穿管费、顶管费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、配电房土建（指地面以下范围涉及电力部分的）及电缆坑、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、试验费、缺陷修复费、外电工程负荷报审费用、配电房及线路走廊的报建费用、管理费、各类保险（含运输保险费、外来务工人员综