工程工程合同模板合集5篇

1、【实用】工程工程合同模板合集5篇在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的工程工程合同5篇，希望能够帮助到大家。工程工程合同 篇1建设工程施工清包合同合同双方： 总包人名称（以下简称甲方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已经与建设工程施工合同（以下称总包合同），双方就本建设工程施工清包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.承包范围：5.清包方式：6.合同工期：开工日期：月日；

2、竣工日期：年月日；总日历天数 天。7.质量标准：100。8.合同价款：（大写人民币）元整 ￥元二、合同价款的组成1.本工程按建筑面积平方米单价含税（需明确税种、税率）、社会保障费及培训费一次包死，包干单价为 元m2建筑面积。本工程建筑面积为 m2（结算时按实调整或不予调整）。包干单价（主要或全部）组成：工程施工 元222m、工程进度 元m、工程质量 元m、安全生产 元m2、文明施工 元m2。（也可根据具体情况另行约定单价组成）2.本工程所有从施工准备至工程竣工（完工）保修期满的全部用工均包含在包干单价内（包括甲供材料的卸车用工）。3.本工程所需材料除甲方提供的购，费用已包含在包干单价内。4.本

3、工程所需机械设备除甲方提供的外，其余的全部机械设备由乙方自行提供，费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责，费用已包含在包干单价内。5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。6、上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费等均包含在包干单价内。三、甲方责任1.完成施工前期的平整施工场地工作；将施工所需水源、电源接至指定位置；提供工程地质和地下管线资料；提供水准点与座标控制点。2.负责编制施工组织设计（工程总体），统一制定各项管理目标。编制施工作业计划、物资需用计划，实

4、施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。3.负责工程测量定位，施工技术、安全生产交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理和交工验收。4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。5.按时提供图纸，按照施工组织设计规定的工期要求，提供本合同第二条第3、4款约定的材料、机械设备，所提供的材料、机械设备保证施工需要。6.负责与发包人、监理、设计及政府有关部门联系及各项业务对口，协调现场工作关系。四、乙方责任1.工程临建设施（含生活用营具、炊具、燃料）由乙方自行负责，费用已包含在合同价款内。2.甲方提供的水源、电源点以外的施工（

5、生活）用水、电管线和其它设施（包括安装计量用表）由乙方自行负责，费用已包含在合同价款内。水、电费用按实际计量和单价向甲方交缴。3.甲供材料按定额消耗量提交乙方，材料的交接、保管、使用执行甲方的相关规定。材料超耗（包括返工使用的材料）按甲供材料的实际采购单价予以扣除。乙方不得将甲供材料用于其它工程。4.准要求，并提供产品合格证明，对材料质量负责。材料在使用前，应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担，其费用已包含在合同价款内。5.乙方必须配备相应的管理班子和稳定的劳务队伍，特殊工种人员必须持证上岗，乙方全部人员的社会保障费及培训费已包含在合同价款内。6.乙方指派担任本工

6、程项目技术负责人，未经甲方同意不得更换。乙方劳务队长姓名，岗位证书编号。7.乙方必须在甲方施工组织设计基础上自行编制其承担工程的施工组织设计和施工作业计划。进行施工技术交底、工人上岗培训、测量放线、质量检验评定、编制基础技术资料等工作。8.乙方必须按确认的进度计划组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人对施工进度的检查、监督、管理。若不能按约定的竣工（完工）日期竣工（完工），乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金 元m2建筑面积（或约定每延误一日罚款 元）。9.乙方必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本合同的约定组织施工，确保工程质量达到约定标准，接受并配合甲方、监理

7、、发包人对工程质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，发生的费用由乙方承担。若工程质量达不到约定标准，乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金 元m2建筑面积。10.乙方必须配备安全员。对施工人员进行安全生产交底，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法实施的监督、检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。若发生事故，乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金 元m2建筑面积。因事故所发生的费用由乙方自行承担，并承担由此造成甲方的损失（包括发包人、政府主管部门的罚款和甲方的其它损失）。11

8、.乙方必须遵守工程所在地文明施工管理办法，严格按规定标准组织实施，接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督检查。保证施工场地整洁符合有关规定，做到工完场清，按要求及时进行各项检查前的场地清理等工作，达到甲方（发包人）的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。因现场管理混乱，工地达不到 文明工地标准，乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金 元m2建筑面积。12.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。13.根据工程需要，乙方自行提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用已包含在合同价款内。14

9、.工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。15. 乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。16.乙方必须遵守甲方的质量、环境、职业健康安全管理体系的各项规定。17.合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口，乙方（人员）不得超越甲方直接和监理、发包人、政府有关部门联系和对接。18.乙方在进场后3日内必须将入场人员登记表报送甲方，若中途更换或新增人员，须及时将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必须对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进

10、场施工人员必须携带：身份证、劳动合同、特殊工种操作证、工资卡，并将上述证书复印件交给甲方。19.乙方必须按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。20.乙方在履行本合同约定的内容、责任、义务时，若与总包合同冲突，执行本合同的约定；本合同没有约定的，应按总包合同的条款执行。21.乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不承担盈亏责任。五、工程款确认和支付1.。2.每次支付工程款时，均须按照甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理

11、审核确认，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。3.乙方不能完成当期计划形象进度（部位）的施工，甲方有权拒绝本次支付。当完成本阶段计划形象进度（部位）的施工或待完成下一计划形象进度（部位）的施工时一并支付。4.工程竣工（完工）经甲方（发包人）验收合格后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料。5.甲方收到乙方递交的结算资料后，其有关内容须经甲方相关材料、质量、安全人员、项目经理审核确认，预算人员依据项目经理确认后的资料编制结算书，经项目经理审核确认，报甲方主管部门审核确认经主管领导审定批准后生效，未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。6.工程结算书生效后，甲方向乙方支付结算价款的余

12、额，在（什么时间和情况下）支付完全部工程价款。7.甲方只有在收到发包人相应的工程款后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款时，乙方不得据此向甲方提出索赔，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。8.甲方在向乙方支付工程款时乙方必须出具合法有效票据。乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以保证工程施工需要。六、施工变更1.施工中发生对原工作内容进行变更，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求实施，若变更价款（变更价款的确认执行总包合同的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款）造成合同价款变动幅度在 %以内时，合同价款不予调整；若变更价款（变更价款的确认执行总包合同

13、的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款）造成合同价款变动幅度在 %以上时，其超出部分的变更价款按总包合同约定的标准计取。（此款可根据总包合同的约定设定调整范围和调整幅度，总包合同没有约定时按此款约定）2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。七、工程验收及保修1.工程具备隐蔽条件或中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽和中间验收前 小时通知甲方验收，验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收，其费用由乙方承担。2.无论是否进行验收，甲方（发包人）要求对已经隐蔽的工程重新检验时，

14、乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。验收合格，甲方（发包人）承担由此发生的费用，验收不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。3.工程具备竣工（完工）条件，乙方向甲方提供相应的资料，甲方在天内对工程进行初验，经甲方（发包人）组织有关单位验收提出修改意见的，由乙方按要求修改直至通过竣工（完工）验收并承担修改的费用。4.全部工程竣工（完工）通过甲方（发包人）验收合格，乙方对其分包工程承担质量保修责任，保修期限为 。5.保修金额为工程价款的量问题，乙方在接到通知后 天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，

15、不足部分由乙方交付。八、施工配合1.乙方必须配合甲方对其工程进行的初步验收，以及甲方（发包人）或政府建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工程施工、施工场地的检查、隐蔽工程验收和工程竣工验收等工作；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。配合费已包括在合同价款内。2.乙方按约定完成其工程施工，必须由甲方或施工场地内第三方配合时，甲方应配合乙方工作或协调乙方获得该第三方的配合。九、违约责任1.乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止合同，另行组织他人施工

16、，其造成的损失由乙方承担。2.对不服从甲方（发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。3.施工过程中，乙方不得将工程分包给他人，否则甲方有权责令乙方退场，乙方承担由此造成的一切损失（包括甲方更换施工队伍造成的损失）。4.若乙方不能按约定的竣工（完工）日期竣工（完工），除扣除其第四条第7款违约金外，由乙方承担甲方为追赶工期增加的施工费用以及其它损失（包括发包人的罚款）。5. 若工程质量达不到约定标准，除扣除其第四条第8款违约金外，由乙方承担甲方为此进行的返工补强发生的费用以及其它损失（包括发包人的罚款）。十、争议1.甲乙双方在履行合同中发生争议，可以和解或者要求有关部门调

17、解。调解不成的，双方约定向 提请仲裁或向 人们法院提起诉讼。2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协商停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。十一、其它1.（根据工程实际情况分列）2.本合同自双方签字盖章后生效。在竣工结算甲方支付完工程价款（不含保修金）后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。3.本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方各执一份；副本份，甲方执 份，乙方执 份。合同签订时间： 年 月 日合同签订地

18、点；）甲方（盖章）： 乙方（盖章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行： 开户银行：账号：账号：邮政编码： 邮政编码：工程工程合同 篇2甲方：-有限公司乙方：-有限公司丙方：-工程有限公司监理公司：-监理中心有限公司乙方于 200-年 - 月 - 日与 -有限公司(甲方更名前公司) 签订了-有限公司-项目(建设工程施工合同)，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。一、甲、乙双方均自愿同意解除“原

19、合同”。二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。四、乙方“原合同”完成工作内容(-等)工程造价：1、20

20、0-年-月-日前完成部分：按-工程咨询有限公司(-公司-造价司法鉴定)的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。2、20-年-月28日至20-年-月-日期间完成部分：按-造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。五、工程款支付：1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20-年-月-日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位-工程有限公司的借款人民币-万元)按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的

21、支付：2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计-万元(小写：-元)，由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付，每月支付一半)；剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋

22、、资料完善等有关费用-万元(小写：-元)，并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。4、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。八、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并无息返还。九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-元(小写：-元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付；乙方前期代付司法鉴定费用人民币-元(小写：-元)按甲、乙双方于20-年-月21日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。九、20-年-月21日

23、后，施工的-等工程所涉及的债权债务由-工程有限公司负责承担，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：-工程建设监理中心 乙方(盖章)：有限公司(盖章) 法定代表人(签章)：法定代表人： 委托代理人(签章)：委托代理人：签订时间：工程工程合同 篇3甲方（全称）：_乙方（全称）：_甲方、乙方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对

24、_（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_、二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年；3、装修工程为_年；

25、4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年；5、供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年；7、其他项目保修期限约定如下：_质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，

26、乙方实施保修。4、质量保修完成后，由甲方组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日工程工程合同 篇4建设工程承包合同甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，建设工程承包合同。第一条 工程概况11 工程名称：_工程地点：_工程内容：_承包范围：_12 开工日期：_竣工日期：_总日历日期：_13 质

27、量等级：_14 合同价款：_第二条 合同文件及解释顺序_第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律31 合同语言：_32 适用法律法规：_33 适用标准、规范：_第四条 图纸41 图纸提供日期：_42 图纸提供套数：_43 图纸特殊保密要求和费用：_第五条 甲方驻工地代表51 甲方驻工地代表及委派人员名单：_52 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：_第六条 乙方驻工地代表_第七条 甲方工作71 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：_72 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：_73 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：_74

28、 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_75 *、批件的名称和完成时间：_76 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：_77 会审图纸和设计交底的时间：_78 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_第八条 乙方工作81 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_82 提供计划、报表的名称、时间和份数：_83 施工防护工作的要求：_84 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：_85 对施工现场交通和噪音的要求：_86 成品保护的要求：_87 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_88 施工场地整卫生的要求：_第九条 进度计划91 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：_92

29、甲方代表批准的时间：_第十条 延期开工_第十一条 暂停施工_第十二条 工期延误_第十三条 工期提前_第十四条 检查和返工_第十五条 工程质量等级151 工程质量等级要求的经济支出：_152 质量评定仲裁部门名称：_第十六条 隐蔽工程、中间验收中间验收部位和时间：_第十七条 试车_第十八条 验收和重新检验_第十九条 合同价款及调整191 调整的条件：_192 调整的方式：_第二十条 工程预付款201 预付工程款总金额：_202 预付时间和比例：_203 扣回时间和比例：_204 甲方不按时付款应承担的违约责任：_第二十一条 工程量的核实确认乙方提交工程量报告的时间和要求：_第二十二条 工程款支付

30、221 工程款支付方式：_222 工程款支付金额和时间：_223 甲方违约的责任：_第二十三条 甲方供应材料设备甲方供应材料、设备的要求（附清单）：_第二十四条 乙方采购材料设备_第二十五条 设计变更_第二十六条 确定变更价款_第二十七条 竣工验收271 乙方提交竣工资料和验收报告的时间：_272 乙方提交竣工图的时间和份数：_第二十八条 竣工结算281 结算方式：_282 乙方提交结算报告的时间：_283 甲方批准结算报告的时间：_284 甲方将拨款通知送达银行的时间：_285 甲方违约的责任：_第二十九条 保修291 保修内容、范围：_292 保修期限：_293 保修金额和支付方法：_29

31、4 保修金利率：_第三十条 争议301 争议的解决程序：_302 争议解决方式：_第三十一条 违约311 违约的处理：_312 违约金的数额：_313 损失的计算方法：_314 甲方不按时付款的利息率：_第三十二条 索赔_第三十三条 安全施工_第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议_第三十五条 地下障碍和文物_第三十六条 工程分包361 分包单位和分包工程内容：_362 分包工程价款的结算办法：_第三十七条 不可抗力不可抗力的自然灾害认定标准：_第三十八条 保险_第三十九条 工程停建或缓建_第四十条 合同生效与终止合同生效与终止：_第四十一条 合同份数工程工程合同 篇5业 主（甲方）：监理

32、单位（乙方）：工程建设监理公司黄石分公司湖北银行股份有限公司黄石分行业 主：湖北银行股份有限公司黄石分行（以下称“业主”） 监理单位：工程建设监理公司黄石分公司（以下简称“监理”）依据中华人民共和国经济合同法、建筑装饰装修工程质量验收规范以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：湖北银行黄石分行开发区支行装饰工程 2、工程内容：湖北银行黄石分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价4、合同起止时间： 年月日至 年月日第二条：公司委托代表湖北中南工程建设监理公司黄石分公司派驻毕立华监理工程

33、师为驻工地代表。第三条：监理人员的资质要求派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）第四条：监理费及付款方式1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。第五条：监理的义务权力 1、监理的义务：1.1、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求；1.2、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务

34、活动有关的保密资料；1.3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作；1.4、监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益；1.5、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意；1.6、在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理提出，

35、由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时，监理根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料；1.7、出具工程监理评估报告。2、监理的权力：2.1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权；2.2、工程设计中的技术问题，按照安全、实用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意；2.3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；2.4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；2