建筑装饰装修工程设计合同模板-

1、建筑装饰装修工程设计合同工程名称:工程地点:设计证书等级:发包人(甲方:设计人(乙方:签订日期:中国建筑装饰协会监制发包人(以下简称甲方:设计人(以下简称乙方:甲方委托乙方承担(项目名称工程设计,项目共工程地为经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条本合同签订论据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1甲方提交的基础资料2.2乙方采用的主要技术标准是:玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001钢结构设计规

2、范 GB50017-2003建筑结构荷载规范 GB50009-2006第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在岐义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2补充协议3.3甲方要求第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写一、项目名称:二、设计内容:三、第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件最终建筑、结构施工图及效果图电子版一份,设计所需该工程结构图、建施图及甲方确定的效果图(电子版。第六条乙方向甲方交付设计施工图纸套。第七条费用双方商定,本合同的设计费为￥:元,含。第八条支付方式8.1本合同签订三日内日,甲方向乙方支付定

3、金元。8.2乙方图纸完成,提供给甲方完整的设计资料(包括:图纸套、幕墙计算书套、审图报告份、合格书份,甲方支付乙方剩余设计费。第九条双方责任9.1甲方的责任在未签订合同前甲方已同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应设计费。工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。9.2乙方责任玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001钢结构设计规范 GB50017-2003建筑结构荷载规范 GB50009-20069乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让 甲方提交的产品图

4、纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造 成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第十条 违约责任： 10在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始 设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根 据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半 支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 10甲方应按本合同第八条规定的金额和时间向设计人支付设 计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾 期超过天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发 包人。 10乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于设计人员错误造成工程质量事故

5、损失，乙方除负责采取补救措施 外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和 设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金额双方协定，(按国家有 关规定处理。 10由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资 料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 2%。 6 10合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还 定金。 第十一条 其他 11甲方要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关 问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 11乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自 费向有关出版部门购买。本合同第六条规定乙方交付的设计资料

6、及文 件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。 11本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备， 应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供 应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方 承担。 11甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈 判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计 任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。 11甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付 费用。 11由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商 解决。 11本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决， 7 协商不成的，按下列第（二）种方式解决： （一）提交当地仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 11本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。 11本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。 11双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请 鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双 方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本 合同具有同等法律效力。 11其他约