琅琊区法院装饰工程室内装饰工程招标文件226

1、I滁州市琅琊区人民法院审判法庭室滁州市琅琊区人民法院审判法庭室内装饰工程内装饰工程交易文件项目编号：czgc201604-036 招标人： 滁州市琅琊区人民法院 （盖单位章）招标代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司（盖单位章） 2016 年年 4 月月II目 录第一章 招标公告.1第二章 投标人须知.2投标人须知前附表.21. 总则.62. 交易文件.83. 投标文件.114. 投标.135. 开标.146. 评标.157. 合同授予.158. 纪律和监督.169. 需要补充的其他内容.1710电子招标投标.17第三章 资格审查.18第四章 评标办法.22评标办法前附表.221. 评标方法.26

2、2. 评标程序.273. 评审内容.28第五章 合同条款及格式.30第一节 合同协议书.30第二节 通用合同条款.30第三节 专用合同条款.31第六章 工程量清单.37第七章 图纸.37第八章 技术标准和要求.37第九章 投标文件格式.38投标文件一（资信证明文件）.38投标文件二（商务标文件）.43投标文件三（技术标文件）.50第十章 招标代理机构对本交易文件的确认.691第一章第一章 招标公告招标公告工程编号czgc201604-036工程名称滁州市琅琊区人民法院审判法庭室内装饰工程工程地点滁州市建设单位滁州市琅琊区人民法院招标方式公开招标投标资质要求1、企业资质要求：建筑装修装饰工程专业

3、承包贰级 及以上资质的企业，建造师要求：建筑工程 贰级 及以上注册建造师。2、投标单位及项目负责人（建造师）必须提供检察机关出具的“近三年内无行贿犯罪行为证明”（原件） 。3、投标人于 2013 年 1 月 1 日至投标截止日承建过单项合同造价 500 万元及以上室内装饰工程业绩至少一个。开标时须同时提供中标通知书原件（须经招投标主管部门盖章） 、施工合同原件、竣工验收记录（或竣工验收报告）原件，三者缺一不可。以施工合同签订时间为确认业绩有效时间。4、投标人及拟派项目负责人（建造师）必须提供检察机关出具的“近三年无行贿犯罪行为证明”（原件）；5、投标人须提供投标企业、法定代表人和拟派项目负责人

4、“近三年无行贿行为承诺书”；6、社会法人存在安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法（皖政办【2015】52 号）第六条规定的失信行为的，不得参加投标。7、本项目不接受联合体投标；8、根据最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释201317 号）第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标。重要说明重要说明：重要说明：1、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共

5、资源交易网人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网-投标企业注册备案投标企业注册备案-备案入备案入库须知查询。网址：库须知查询。网址：http:/ 。联系人：张工：。联系人：张工王工：、王工因未。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；2、企业报名程序请登陆滁州市公共资源交易网（、企业报名程序请登陆滁州市公共资源交易网（）办理（具体操作步骤和程序）办理（具体操作步骤和程序请参见请参见“投标企业注册备案投标企业注册备案”栏目栏目-“企业报名操作手册企业报名操作手册” ） ；

6、3、投标人加密锁的序列码或、投标人加密锁的序列码或 MAC 地址一致，投标无效并视同串通投标处理。地址一致，投标无效并视同串通投标处理。4、投标人必须报名并下载交易文件，否则投标文件将被拒收；、投标人必须报名并下载交易文件，否则投标文件将被拒收；5、投标人被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日、投标人被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消其投标中标资

7、格。取消其投标中标资格。6、凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门、凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。7、投标人使用相同、投标人使用相同 IP 地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。工程规模投资估算价 500 万元2招标范围本次招标范围依据招标人提供的施工图纸和工程量清单中的所有内容发布时间2016 年 4 月 2

8、9 日信 息 内 容工程概况: 滁州市琅琊区人民法院审判法庭室内装饰工程，投资估算约 500 万元，详见交易文件。标段划分：一个标段评标办法：综合评估法（无加分因素）资金来源：财政资金工程款支付方式：详见交易文件投标要求：投标保证金：10 万元；投标保证金须在投标截止时间前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列交易中心帐户其中之一，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。保证金帐户： （1）户 名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国农业银行滁州琅琊支行 账 号：123340010400044210000000014 （2）户 名：滁州

9、市公共资源交易中心开户行：中国银行滁州分行帐 号：185728909053 （3）户 名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行滁州南谯政务新区支行账 号：34001739008052504778-0681 交纳保证金时须在交易附言中注明：滁州市琅琊区人民法院审判法庭室内装饰工程投标保证金。各投标企业请严格按照招标公告载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致投标文件被拒绝！报名或领取交易文件和资格审查文件方式及时间：1、报名时间：交易文件上网时间投标截止时间2、报名方式：网上报名 3、领取方式：网上下载交易文件等下载时间：2016 年 4 月 29 日

10、17 时后，如投标人不及时下载，造成后果由投标人自负。交易文件答疑及澄清：如投标人对交易文件有疑问，请于 2016 年 5 月 11 日 17 时前将疑问以电子邮件形式发送到 （安徽佳诚工程咨询有限公司邮箱），招标人将在 2016 年 5 月 13 日 17 时后以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（）澄清变更答疑交易文件图纸下载专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司 地址：滁州市金鹏 99 广场 8 号楼 6 楼联系人：王菁 胡力 联系电话15212021089 1875501795

11、93第二章第二章 投标人须知投标人须知投标人须知前附表投标人须知前附表条款号条款号条条 款款 名名 称称编编 列列 内内 容容1.1.2招标人名称：滁州市琅琊区人民法院联系人：张彬 电话：139550023451.1.3招标代理机构名称：安徽佳诚工程咨询有限公司联系人：王菁 胡力 联系电话187550179591.1.4项目名称滁州市琅琊区人民法院审判法庭室内装饰工程1.1.5建设地点滁州市1.2.1资金来源及比例政府资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围本次招标范围依据招标人提供的施工图纸和工程量清单中的所有内容。1.3.2计划工期计划工期：120 个

12、日历天计划开工日期：按施工合同约定计划竣工日期：按实际竣工日期1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力1、企业资质要求：建筑装修装饰工程专业承包贰级 及以上资质的企业，建造师要求：建筑工程 贰级 及以上注册建造师。2、投标单位及项目负责人（建造师）必须提供检察机关出具的“近三年内无行贿犯罪行为证明” （原件） 。3、投标人于 2013 年 1 月 1 日至投标截止日承建过单项合同造价 500 万元及以上室内装饰工程业绩至少一个。开标时须同时提供中标通知书原件（须经招投标主管部门盖章） 、施工合同原件、竣工验收记录（或竣工验收报告）原件，三者缺一不可。以施工合同签订时间为确认业绩有效

13、时间。4、投标人及拟派项目负责人（建造师）必须提供检察机关出具的“近三年无行贿犯罪行为证明”（原件）；5、投标人须提供投标企业、法定代表人和拟派项目负责人“近三年无行贿行为承诺书”；6、社会法人存在安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法（皖政办【2015】52 号）第六条规定的失信行为的，不得参加投标。7、本项目不接受联合体投标；8、根据最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释201317 号）第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标。重要说明：重要说明：1、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报、本

14、项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共资名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网源交易网-投标企业注册备案投标企业注册备案-备案入库须知查询。网址：备案入库须知查询。网址：4http:/ 。联系人：张工：。联系人：张工王工：、王工因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；2、企业报名程序请登陆滁州市公共资源交易网（、企业报名程序请登陆滁州市公共资源交易网（）办理

15、（具）办理（具体操作步骤和程序请参见体操作步骤和程序请参见“投标企业注册备案投标企业注册备案”栏目栏目-“企业报名操作手册企业报名操作手册” ） ；3、投标人加密锁的序列码或、投标人加密锁的序列码或 MAC 地址一致，投标无效并视同串通投标处理。地址一致，投标无效并视同串通投标处理。4、投标人必须报名并下载交易文件，否则投标文件将被拒收；、投标人必须报名并下载交易文件，否则投标文件将被拒收；5、投标人被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停、投标人被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公

16、投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消其投标中标资格。共资源交易项目招投标活动，若中标取消其投标中标资格。6、凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良、凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。7、投标人使用相同、投标人使用相同 IP 地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理后按

17、串通投标处理。1.9.1踏勘现场不组织，投标人自行组织踏勘现场。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间及方式2016 年 5 月 11 日 17 时前；投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至1.10.3招标人澄清的时间及方式2016 年 5 月 13 日 17 时后；在滁州市公共资源交易网（）澄清变更答疑交易文件图纸下载专区集中发布。1.11偏离不允许；允许2.1构成交易文件的其他材料施工图纸及工程量清单、控制价2.2.1投标人要求澄清交易文件的截止时间及方式同本表 .2投标截止时间2 20 01 16 6 年年 5 5 月月 1 19 9 日日 1

18、 15 5 时时 0 00 0 分分2.4工程量清单和最高投标限价（在滁州市招标采购网（）澄清变更答疑交易文件图纸下载专区集中发布）发布时间：2 20 01 16 6 年年 4 4 月月 2 29 9 日日 1 17 7 时时后；提出异议时间：2 20 01 16 6 年年 5 5 月月 1 11 1 日日 1 17 7 时时前澄清时间：2 20 01 16 6 年年 5 5 月月 1 13 3 日日 1 17 7 时时后投标人应在投标函报价中明确填报投标报价下浮率，投标报价下浮率至少为15.0%15.0%（含（含 15.0%15.0%）（百分数后小数点保留一位），投标人填报的投标报价下浮率低

19、于该比率的按无效投标处理。中标价（合同价）的计算方法：中标价中标价= =控制价（含人工费调整）控制价（含人工费调整） （1-1-投标投标报价下浮率）报价下浮率）+ + 暂列金暂列金+ +暂估价暂估价投标报价下浮率投标报价下浮率（1+1+税率）税率） 。3.3.1投标有效期60 天3.4.1投标保证金金额：10 万元；投标保证金的形式：须从投标人基本账户转入下列账户之一，付款人的账户名称须与投标人名称一致：5保证金帐户： （1）户 名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国农业银行滁州琅琊支行 账 号：123340010400044210000000014 （2）户 名：滁州市公共资源交易中心开户

20、行：中国银行滁州分行帐 号：185728909053 （3）户 名：滁州市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行滁州南谯政务新区支行账 号：34001739008052504778-0681 交纳保证金时须在交易附言中注明：滁州市琅琊区人民法院审判法庭室内装饰工程投标保证金。交纳时间：保证金须在投标截止时间前交纳完毕（到账） ，不接受汇票，以资金到帐时间为确认保证金交纳完毕时间。各投标企业请严格按照招标公告载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法各投标企业请严格按照招标公告载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致投标文件被拒绝。查询保证金是否到账，导

21、致投标文件被拒绝。3.5.3签字或盖章要求须按格式文件要求签字或盖章否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后,按照废标处理.3.5.4投标文件副本份数投标文件一正三副投标文件一正三副3.5.5装订要求资信证明文件正副本、技术标正副本、商务标正副本须分别装订4.1.2具体密封要求资信证明文件正副本、技术标正副本、商务标正副本须分别密封，然后一起装入一个大包装袋中并密封4.1.2封套上应载明的信息投标人名称： 投标人地址： 施工工程（项目名称）投标文件在 2 20 01 16 6 年年 5 5 月月 1 19 9 日日 1 15 5 时时 0 00 0 分分前不得开启4.2.2递交投标文件地

22、点滁州市公共资源交易中心第 一 开标室(滁州市龙蟠大道 109 号房产商务大厦二楼) 4.2.3是否退还投标文件否；是5.1开标时间和地点开标时间：2 20 01 16 6 年年 5 5 月月 1 19 9 日日 1 15 5 时时 0 00 0 分分开标地点：滁州市公共资源交易中心第 一 开标室(滁州市龙蟠大道 109 号房产商务大厦二楼) 5.2开标程序密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；开标顺序：先开资格证明文件、再开技术标、最后开商务标。66.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：专家 5 人；评标专家确定方式：专家评委由招标

23、人在开标前随机抽取7.1是否授权评标委员会确定中标人是；否，评标委员会推荐的中标候选人应当不超过 3 名，并标明排序（本项目推荐 1 名中标候选人） 。专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（或代理公司）将对推荐的中标候选人及其法定代表人、项目负责人是否是人民法院公布的失信被执行人进行网上核查，若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格。7.2中标候选人公示媒介中标候选人将在滁州市公共资源交易网（）公示三个工作日7.4.1履约担保履约担保的形式：银行转账履约担保的金额：（中标价暂估价、暂列金额）*10%第三章1.2近年财务状况的年份要求/第三章1.3近年完

24、成的类似项目的年份要求/9需要补充的其他内容10电子招标投标否是11招标代理费本项目招标代理费用和清单控制价编制费以中标价为基数由中标单位支付，招标代理费收费标准按照计价格【2002】1980 号文标准的*50%收取,专家评审费按实际支付缴纳；清单控制价编制费：详见编制说明。上述所有费用均应含在投标报价中，由中标单位获取中标通知书时支付给代理公司，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。1. 总则总则1.1 项目概况项目概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1

25、.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。71.3 招标范围、计划工期、质量要求招标范围、计划工期、质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担

26、本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（3）财务要求：见投标人须知前附表；（4）业绩要求：见投标人须知前附表；（5）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） ；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人； （5）为本招标项目提供招标代理服务的； （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（

27、8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的； （10）被本市（含各县市区）有关行政主管部门暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有被有关行政主管部门认定为骗取中标或严重违约或重大工程质量问题且处罚期未满的。1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.5 费用承担费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密保密参与招标投标活动的各方应对交易文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 81.7 语言语言文字文字招标投标文件使

28、用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8 计量单位计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备

29、会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为交易文件的组成部分。1.11 偏离偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离交易文件某些要求的，偏离应当符合交易文件规定的偏离范围和幅度。2. 交易文件交易文件2.1 交易文件的组成交易文件的组成2.1.1 本交易文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单； （6）图纸；9（7）

30、技术标准和要求； （8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对交易文件所作的澄清、修改，构成交易文件的组成部分。2.2 交易文件的澄清交易文件的澄清 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查交易文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同） ，要求招标人对交易文件予以澄清。2.2.2 交易文件的澄清将在滁州招标采购网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延

31、长投标截止时间。 2.3 交易文件的修改交易文件的修改招标人可以修改交易文件，并以澄清的方式在滁州招标采购网发布，但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.4 工程量清单和最高投标限价工程量清单和最高投标限价2.4.1 工程量清单的组成、格式及内容工程量清单的组成、格式及内容见第六章“工程量清单” 。2.4.2 工程量清单编制的一般规定（1）工程量清单应由具有编制交易文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，依据现行安徽省建设工程工程量清单计价依据编制。（2）工程量清单应作为交易文件的组成部分。（3）招标人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责

32、。投标人也有对工程量单复核的义务，在交易文件规定的提出异议时间前未提出异议的，均视为投标人认可工程量清单的全部内容。（4） “其他项目清单” 、 “零星工作项目表”应根据拟建工程的实际情况由招标人决定是否发至投标人。若拟建工程无需发生“其他项目”时，发至投标人的“其他项目清单”和“零星工作项目表”仍由招标人以空白表格形式表示。（5）需评审的分部分项工程、材料及措施费等，在工程量清单编码后以“*”标注。（6）工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。2.4.3 工程量清单（及控制价)的编制依据（1）工程量清单的编制工程量清单是交易文件的组成部分，应当根据交易文件

33、，经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。（2）工程量清单控制价的编制10工程控制价应当依据工程量清单、交易文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法 1和安徽省建设工程工程量清单计价依据以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。控制价采用综合单价法，总价包括规费和税金的一种计价方法。 2工程控制价应当本章按附表一“建设工程造价计算程序表”格式计算。 32.4.4 规范及定额：(1)房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 （GB50854-2013）(2)建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2013）(3)安徽省建设工程工

34、程量清单计价规范 （DBJ34/T-206-2005）(4)安徽省建设工程消耗量定额(5)安徽省建设工程消耗量定额综合单价(6)安徽省建设工程清单计价费用定额(7)安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额(8)省、市截止 2016 年 4 月的有关政策性文件。2.4.5 取费标准：本工程安全文明施工费费率、规费构成及费率、税金构成及税率，具体见本章附表二。(1)安徽省建设工程清单计价费用定额中规定的建设工程造价构成中的排污费暂不计列，在工程量清单、控制价及投标文件中费率取 0%。(2)材料价格：按滁州市工程造价信息 （2016 年第年第 3 期期）和招标答疑价计算。招标控制价中以市场询价列入

35、的，投标人根据市场行情和交易文件要求，投标报价时自行考虑，结算不予调整。2.4.6 暂列金额 考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂估价及暂列金额详见工程量清单及控制价编制说明。2.4.7 最高投标限价的作用和说明（1）清单控制价是招标人确定招标最高限价的依据。（2）投标人对清单控制价有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的清单控制价，视为合理有效。2.4.8 投标报价下浮率最低限价和中标价（合同价）的计算方法投标人应在投标函报价中明确填报投标报价下浮率，投标报价下浮率至少为 15.0%1

36、5.0%（包含（包含 15.0%15.0%）（百分数后小数点保留一位），投标人填报的投标报价下浮率低于该比率的按无效投标处理。中标价（合同价）的计算方法：以招标人发布的本工程清单控制价为基数，按在评标中经过修正的中标单位投标填报的投标报价下浮率计算。计算公式为：中标价中标价= =控制价（含人工费调整）控制价（含人工费调整） （1-1-投标报价下浮率）投标报价下浮率）+ +（暂列金（暂列金+ +暂估价暂估价)投标报价下浮率投标报价下浮率（1+1+税率）税率） 。3. 投标文件113.1 投标文件的组成投标文件的组成投标文件由资信证明文件、商务标、技术标三部分组成：3.1.1 资信证明文件部分：（

37、1）投标人基本情况表（2）近年财务状况表（本次招标不采用）（本次招标不采用）（3）近年完成的类似项目情况表（本次招标不采用）（本次招标不采用）（4）正在实施的和新承接的项目情况表（本次招标不采用）（本次招标不采用）（5）联合体协议书（本次招标不采用）（本次招标不采用）（6）其他资格审查资料（由-项目材料的复印件组成）111.法定代表人证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及建造师身份证；2.企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）（或三证合一的有效证件） ；3.企业资质证书副本；4.企业安全生产许可证；5.建造师注册证书；6.建造师安全生产考核合格证书；7.投标申

38、请人的法定代表人(或委托代理人)和项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效） ，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；8.投标人及项目负责人（建造师）必须提供检察机关出具的“近三年无行贿犯罪行为证明”（近 2 个月有效） ；9.无失信被执行承诺书；10.无行贿行为承诺书；11.社会法人无失信被执行行为承诺书；12.投标人于 2013 年 1 月 1 日至投标截止日承建过单项合同造价 500 万元及以上室内装饰工程业绩至少一个证明材料，开标时须同时提供中标通知书原件（须经招投标主管部门盖章） 、施工合同原件、竣工验收记

39、录（或竣工验收报告）原件，三者缺一不可。以施工合同签订时间为确认业绩有效时间。交易文件中资格审查及评分细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格交易文件中资格审查及评分细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）证书、营业执照（或三证合一的有效证件） 、检验报告、生产许可证、产品授权、认证证书等可以、检验报告、生产许可证、产品授权、认证证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。提供公证件，公证件的效力等同于原件。3.1.2 商务标部分：（1）法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书（2）诚信投标承诺书12（3）投标函（4

40、）所需其他材料3.1.3 技术标部分：（1）项目管理机构（2）施工组织设计3.1.4 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(5）目所指的联合体协议书。3.2 投标报价投标报价3.2.1 投标人不需再编制工程量清单报价书，只需在投标函报价中明确投标报价下浮率即可。投标人不需再编制工程量清单报价书，只需在投标函报价中明确投标报价下浮率即可。投标报价下浮率至少为 15.0%15.0%（包含（包含 15.0%15.0%）（百分数后小数点保留一位），投标人填报的投标报价下浮率低于该比率的按无效投标处理。3.2.2 投标人应认真复核招标人发布的

41、工程量清单及控制价并在规定时间提出异议，未提出异议的视为认可图纸、工程量清单及控制价中的全部内容。3.3 投标有效期投标有效期3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担交易文件和法律规定的责任。3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金投标保证金3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的

42、，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按交易文件规定提交履约担保。3.4.5 投标保证金按滁招管【2008】9

43、 号和滁招管【2011】46 号文件的规定执行。133.5 投标文件的编制投标文件的编制3.5.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.5.2 投标文件应当对交易文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的

44、具体要求见投标人须知前附表。3.5.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4. 投标投标4.1 投标文件的密封和标记投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2 投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项中大包装袋要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。4.2 投标文

45、件的递交投标文件的递交4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.

46、3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进14行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5. 开标开标5.1 开标时间和地点开标时间和地点招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在

47、投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、会员资格、投标保证金的递交情况；（7）对投标人进行资格审查； （8）进行技术标、商务标评审； （9）有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。5.3 开标异议开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。6. 评标评标6.1 评标委员会评标委员会6.1.1 评标由招

48、标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；15（5）与投标人有其他利害关系。6.2 评标原则评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标评标委员会按照第三章“评标办法

49、”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予合同授予7.1 定标方式定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标候选人公示中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。7.3 中标通知中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4 履约担保履约担保7.4.1 在签订合同前，中标人应按投

50、标人须知前附表规定的担保形式和交易文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额（扣除暂估价及暂列金额）的 10%。7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5 签订合同签订合同7.5.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第本招标工程的施工合同将授予按本须知第 7.1 条规定所确定的中标人。对于在合同授予前条规定所确定的中标人。对于在合同授予前建造师有在

51、建工程的投标人必须按有关规定办理变更手续。建造师有在建工程的投标人必须按有关规定办理变更手续。7.5.2 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 3 天内天内根据交易文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。168. 纪律和监督纪律和监督8.1 对招标人的纪律要求对招标人的纪律要求招标人不得泄漏

52、招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2 对投标人的纪律要求对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3 对评标委员会成员的纪律要求对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序

53、正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5 投诉投诉8.5.1 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。8.5.2 投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或中标

54、候选人公示期间，先向招标人提出异议。9. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10电子招标投标电子招标投标（本条不采用）（本条不采用）采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。 1111 招标代理服务费、清单编制费等招标代理服务费、清单编制费等详见投标须知前附表12、变更交易方式变更交易方式投投截止时间结束后提交投标文件的投标人少于 3 家或者符合专业条件的投标人或对交易文件作出实质性响应的投标人不足 3 家的，一次招标失败原则上进行二次公开招标；二次招标失败,由17招标人申请并经市招标局批准后可采

55、取竞争性谈判、单一来源采购方式进行项目发包。参加竞争性谈判、单一来源采购的投标人必须符合下列条件：、投标保证金已足额交纳；、投标资格符合交易文件要求；、对交易文件作出实质性响应。附表一建设工程造价计算程序表（含人工费调整）18序号费用项目计算方法一分部分项工程量清单项目费(分部分项工程量综合单价)1.定额人工费其中2.定额机械费二措施项目清单(一)(二)(一)施工技术措施项目清单费(施工技术措施项目清单)综合单价3. 定额人工费其中4. 定额机械费(二)施工组织措施项目清单费(1234)费率三其他项目清单费按清单计价要求计算（1）养老保险费(13)22%（2）失业保险费(13)3%1、社会保障

56、费（1）医疗保险费(13)10%2、住房公积金(13)12%四规费3、危险作业意外保险费(13)0.8%五税金(一二三四五)规定的相应费率六工程造价（含人工费调整）一二三四五附表二 琅琊区法院装饰工程清单计价(控制价)取费费率19定额编号项目名称计算基数安装工程费率（%）装饰工程费率（%）A1、施工组织措施费费率A1-1环境保护费0.20.3A1-2文明施工费(市区)1.54.3A1-3安全施工费1.62.5A1-4临时设施费4.24.0A1-5夜间施工费00A1-6缩短工期 10%以内00A1-7二次搬运费0.61.9A1-8已完工程及设备保护费00.3A1-9冬雨季施工增加费1.11.3A

57、1-10定位复测点交场地清理费0.41.6A1-11生产工具用具使用费人工费+机械费0.91.9A1-12扬尘污染防治费01A2、企业管理费费率A2-1民用建筑工程人工费+机械费水：23电：2524A3、利润率A3-1民用建筑工程人工费+机械费水：9电：1316A4、规费A4-1工程排污费00A4-2社会保障费A4-2.1养老保险费人工费2222A4-2.2失业保险费人工费33A4-2.3医疗保险费人工费1010A4-3住房公积金人工费1212A4-4危险作业意外保险费人工费0.80.8A5、税金A5税金3.5393.539A5-1税费3.4133.413A5-2水利建设基金0.0620.06

58、2A5-3地方教育附加税前工程造价0.0640.06420第三章第三章 资格审查资格审查资格审查办法前附表资格审查办法前附表资信证明文件评审条款号评审因素评审标准法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及建造师身份证（提供原件）（提供原件）核验原件核验原件企业法人营业执照副本（原件或公证件）（原件或公证件）企业资质证书副本（原件或公证件）（原件或公证件）企业安全生产许可证（原件或公证件）（原件或公证件）核验原件（或公证件）核验原件（或公证件）建造师注册证书（提供原件）（提供原件）建造师安全生产考核合格证书（提供原件）（提供原件）投标企业（包括滁州企业）须提供投

59、标单位所在地的县级及以上有关行政主管部门出具的投标单位农民工工资支付信用证明；（原件）（原件）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效） ，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明（原件）（原件）核验原件核验原件投标单位及项目负责人（建造师）必须提供检察机关出具的“近三年内无行贿犯罪行为证明”（原件） 。 （提供原件）（提供原件）核验原件无失信被执行行为承诺书 （提供原件）（提供原件）核验原件无行贿行为承诺书（提供原件）（提供原件）核验原件社会法人无失信被执行行为承诺书（提供原件）

60、（提供原件）核验原件投标人于 2013 年 1 月 1 日至投标截止日承建过单项合同造价 500 万元及以上室内装饰工程业绩至少一个的证明材料。开标时必须同时提供中标通知书原件（须经招投标主管部门盖章）、施工合同原件、竣工验收记录（或竣工验收报告）原件，三者缺一不可，影印件、复印件等无效；业绩证明时间以施工合同签订时间为确认业绩有效时间。 评审标准联合体投标人（本次招标不采用）（本次招标不采用）/1其他重要要求法定代表人（或委托代理人）和项目负责人须参加开标会议核验身份核验身份211.审查资料审查资料1.1 投标人基本情况表1.2 近年财务状况表，年份要求见投标人须知前附表（本次招标不采用）（